《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（典型题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（典型题）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库附参考答案（典型题）第一部分 单选题(50题)1、根据合同约定，2018 年 1 月 1 日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2020 年7 月 1 日至 8 月 1 日，当地发生了地震，导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是( )。A.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止B.2020 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断C.2018 年 1 月 1 日诉讼时效中止D.2020 年 1 月 1 日之后超出诉讼时效【答案】： A 2、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是()。A.技术
2、人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫【答案】： B 3、根据企业所得税法，下列企业中属于非居民企业的是（ ）。A.在成都市工商局登记注册的企业B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在英国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 4、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】： B 5、甲某向社会保
3、险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起()日内作出工伤认定的决定。A.20B.30C.45D.60【答案】： D 6、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据民法典规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。A.胁迫而无效B.胁迫而可撤销C.显失公平而无效D.欺诈而可撤销【答案】： B 7、某建设工程于2006年9月15日竣工验收合格并投入使用，按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在()前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。A.200
4、6年9月30日B.2006年10月15日C.2006年11月15日D.2006年12月15日【答案】： A 8、建设单位以工程质量不含格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法 院提交的下列资料中不属于证据的是（ ）。A.工程质量检测机构出具的鉴定报告 B.建设单位职工的书面证明材料C.建设单位与施工单位签订的施工合同 D.建设单位提交的答辩状【答案】： D 9、关于人民调解的说法，正确的是（）。A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织 B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有同样的法律效力 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力 D.当
5、事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉【答案】： C 10、下列关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（ ）。 A.当事人可以委托 12 人作为诉讼代理人 B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书 C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权 D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权【答案】： C 11、建设工程见证取样检测机构，发现主体部位混凝土试块检测结果不合格，应及时报告()A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.工程所在地建设主管部门【答案】： D 12、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时
6、，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】： D 13、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定 B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 14、关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（）。A.自愿性、独立性、保密性B.公权性、强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】： B 1
7、5、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。A. 有期徒刑B. 警告C. 没收违法所得D. 拘留【答案】： A 16、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：按照交易习惯确定；签订补充协议；按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： C 17、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作【答案】： B 18、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。A.领取建设工程规划许可证之
8、前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】： D 19、关于和解的说法，错误的是（）。A. 和解协议具有强制执行的效力B. 当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C. 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D. 当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书【答案】： A 20、建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，则施工单位()。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用D
9、.必须迁出【答案】： D 21、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是()。A.施工方与建设方法律地位平等B.争议的内容主要是双方的权利和义务C.民事纠纷的可处分性D.各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权【答案】： D 22、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】： C 23、下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是()。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】：
10、C 24、根据民法典，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】： C 25、代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动，属于()代理。A.表见B.越权C.非法D.无权【答案】： D 26、实行工程总承包的工程项目中，对于超过一定规模的危险性较大的地下暗挖工程，专项方案应当由（ ）。A.建设单位组织编制并召开专家论证会B.施工总承包单位组织编制并召开专家论证会C.专业承包单位组织编制，施工总承包单位组织召开专家论证会D.施工总承包单位组织编制，专业承包单位组织召开专家论证会【答案】： B 27、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一
11、栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B. 只能要求甲负责赔偿C. 只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【答案】： A 28、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产 生根据属于（ ）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 29、下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是( )。A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法【答案】： D 30、关于建筑
12、市场行为公布的说法，正确的是（ ）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3 个月【答案】： D 31、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护
13、单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【答案】： C 32、同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。A.著作权B.署名权C.人身权D.财产权【答案】： D 33、建设工程安全生产条例规定，施工单位作为施工起重机械机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用单位，其义务不包括()。A.委托有专业资质单位进行安装B.编制安装拆卸工程专项方案并组织技术交底C.安装完毕后，组织出租、安
14、装等单位进行验收D.使用中达到国家规定的检测期限时，委托有专业资质检测机构进行检测【答案】： B 34、某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后()内行使。A.1年B.2年C.5年D.不限定时间【答案】： A 35、某设计单位未按照建筑工程质量、标准进行设计，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是（ ）。A.处10 万元以上30
15、万元以下的罚款B.责令停业整顿C.降低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任【答案】： D 36、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的 C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】： B 37、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据民法典，下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买
16、卖合同有效，原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】： B 38、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院（ ）。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全【答案】： D 39、根据招标投标法实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人 B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人 C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中
17、标人 D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人中确定中标人【答案】： D 40、（2020年真题）甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】： C 41、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。A.与被执行人订立执行和解协议B.扣留、提取被执行人的收入C.查封、扣押、拍卖、变卖被执
18、行人的财产D.查封、冻结、划拨被执行人的存款【答案】： A 42、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。（2015）A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 43、.绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响，体现“四节环保”，其中“四节”是指（ ）。A.节电、节能、节水、节材B.节能、节地、节水、节材C.节能、节水、节人、节材D.节能、节钱、节水、节地【答案】： B
19、44、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（ ）之前申请注册。 A. 2008年11月23日B. 2008年2月8日C. 2010年11月23日D. 2011年2月8日【答案】： D 45、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】： B 46、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（ ）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除B.承
20、包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除【答案】： B 47、民法典规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】： D 48、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（ ）。A. 城市房地产管理法B. 城市房地产开发经营管理条例C. 建设工程质量管理条例D. 建设工程勘察设计管理条例【答案】： A 49、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是（ ）A. 在办理报监手续时，收取监督费B. 发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.
21、 发现工程质量问题时，采取局部停工措施D. 监督竣工验收程序【答案】： B 50、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的是()。A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息B.企业的信用档案信息无需向全社会公示C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，
22、经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 2、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD 3、根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位与()有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.该工程的建设单位B.该工程的勘察设计单位C.该工程的施工承包单位D.该工程的建筑材料、建筑构配件供应
23、商E.该工程的设备供应商【答案】： CD 4、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经济师【答案】： ACD 5、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。（2015）A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、猃收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实猃和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【答案】： ABCD 6、
24、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（ ）。A. 他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B. 应当办理初始注册C. 应当通过新调入的公司办理变更注册D. 应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E. 变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： CD 7、根据仲裁法和民事诉讼法的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括( )。A. 裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C. 认定事实的主要证据不足的D. 适用法律确
25、有错误的E. 当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的【答案】： ABC 8、下列关于缺陷责任期与质量保证金的说法，正确的有（ ）。A.在工程项目竣工前，已缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金B.缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年C.缺陷责任期从提交竣工结算报告之日起计D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期E.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 7 日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】： AB 9、施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权 B.获得保
26、险赔偿权 C.拒绝违章指挥权 D.安全生产决策权 E.紧急避险权【答案】： ABC 10、施工单位在施工时，应在（ ）等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。A.施工现场入口处B.楼梯口C.电梯井口D.现场办公室E.基坑边沿【答案】： ABC 11、建设工程承揽合同中定作人的义务有( )。A.支付报酬B.依法赔偿损失C.协助义务D.验收工作成果E.对工作成果质量负责【答案】： ABCD 12、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。( 2015真题 )A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员【答案】： ABD 13、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物
27、或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A. 监理单位B. 建设单位C. 设计单位D. 施工单位E. 质量监督站【答案】： BD 14、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 15、下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书的是（ ）。A.调节和好的离婚案件B.调解维持收养关系的
28、案件C.调解债权债务关系的案件D.能够即时履行的案件E.调解知识产权的案件【答案】： ABD 16、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（ ）来划定。A.国务院B.省文物行政主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省城乡规划行政主管部门E.市城乡规划行政主管部门【答案】： BD 17、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 18、施工单位在现场取样时，应
29、在()的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 19、下列关于法人的说法，正确的是（ ）。A.企业法人自取得营业执照时取得法人资格B.特别法人包括事业单位、社会服务机构等C.非营利法人包括机关法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 20、按照建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定,下列不属于建筑工程五方责任主体的是( )。A.建设单位项目负责人B.工程质量监管单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位专业监理工程师【答案】： B 2
30、1、能够作为监理依据的有()。A.法律、法规B.建设合同C.有关技术标准D.设计文件E.工程经验【答案】： ABCD 22、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款釆取的执行措施有( )。 A.封存 B.扣押C.冻结D.强制交付 E.划拨【答案】： C 23、（2019年真题）根据实施工程建设强制性标准监督规定,属于强制性标准监督检查内容的有（）A.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准的规定B.工程项目的规划，勘察，设计，施工，验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料设备是否符合强制性标准的规定D.有关行政部门处理重大事故是否
31、符合强制性标准的规定E.工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定【答案】： ABC 24、从业人员发现安全事故隐患，有可能危及人身安全的紧急情况时应当( )。A.立即停止作业，采取应急措施并撤离作业场所B.立即向现场安全生产管理人员报告C.及时、如实向本单位负责人报告D.立即向本单位负责人报告E.如实向有关主管部门报告【答案】： ABD 25、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案
32、】： AB 26、关于商标专用权的说法，正确的有（）。 2016A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力 B.商标专用权的内容只包括财产权 C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 27、关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是( )。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致
33、时，由国务院裁决【答案】： ACD 28、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（ ）。A.编制专项工程施工方案B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投人的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】： BCD 29、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立
34、E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 30、下列用工行为中，属于违法用工的有（ ）。A.施工企业现场项目部雇佣非全日制用工不签订劳动合同B.施工企业现场项目部使用劳务派遣用工不签订劳动合同C.施工企业按照当地最低工资支付工资中包括了加班费D.施工企业对其依法参加政协会议的员工不支付开会期间工资E.施工企业现场项目部在国庆节期间上班按照平时工资水平支付工资【答案】： CD 31、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签
35、字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 32、某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是()A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书D.调解协议经双方签字后即具有强制力E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律
36、效力【答案】： BC 33、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 34、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 35、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的 B.企业或者其他组织的设立,需要
37、确定主体资格的 C.市场竞争机制能够有效调节的 D.行业组织，能够自律管理的 E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 36、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】： BC 37、根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（ ）。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金
38、、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 38、以下属于绿色施工导则规定提高用水效率的措施是（ ）。A.混凝土养护过程中应采取必要措施B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置E.现场车辆冲洗设立循环用水装置【答案】： ABD 39、根据建设工程安全生产管理条例，在施工合同中，不属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度和操作资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【
39、答案】： AD 40、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，安全责任制度的主要内容包括（ ）。A. 从事建筑活动主体的负责人的责任制 B. 岗位人员的安全生产责任制C. 从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D. 安全生产教育培训制E. 安全生产检查制【答案】： ABC 41、某工程招标文件规定，“投标人应该出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程担保的方式包括（ ）。A. 保证B. 抵押C. 动产质押D. 权利质押E. 定金【答案】： AD 42、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.发包人导
40、致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 43、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。 A. 丙企业不能作为联合体的成员B. 在丙企业不参加联合体的情
41、况下，该联合体的资质等级为二级C. 联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D. 若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E. 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任【答案】： ABD 44、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A.对管制不服的B.行政机关工作人员对记过决定不服的C.认为行政机关侵犯其财产权的D.认为行政机关违法摊派的E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： CD 45、下列关于仲裁法中关于仲裁委员会之间及与行政机关的关系，表述正确的是（ )A.仲裁委员会独立于行政机关B.仲裁委员会隶属于行政机关C.仲裁委员会之间没有隶属关系D.仲裁委员会之间有一定隶属关系E.仲裁委员会之间有一定业务指导关系【答案】： AC 46、依照立法法的规定，下列事项只能制定法律的是()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项【答案】： ABCD 47、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设