《一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（预热题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（预热题）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案（预热题）第一部分 单选题(50题)1、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。2017真题A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任 B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】： B 2、根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因( )造成的损失和费用。（2013）A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善【答案】： C 3、借用其他
2、施工单位()的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【答案】： A 4、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（ ）。A. 分包单位只承担民事赔偿责任B. 总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C. 总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D. 如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任【答案】： A 5、（2019年真题）关于人身保险合同的说法，正确的是（）A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.
3、被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人【答案】： C 6、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 7、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（ ）。A. 他人未经申请人同意而泄露其内容的B. 他人私下经申请人同意而公开其内容的C. 在规定的学术会
4、议或者技术会议上首次发表的D. 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的【答案】： B 8、下列关于保证担保的说法，正确的是（ ）。 A. 保证人须向债权人证明其有清偿能力B. 保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任C. 保证人可能是主合同的当事人D. 保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意【答案】： D 9、工程建设标准强制性条文对设计、施工人员来说是（ ）。A. 实施工程监理时首先要进行监理的内容B. 重要的、可操作的处罚依据C. 设计或施工时必须绝对遵守的技术法规D. 工程建设强制性标准实施监督的依据【答案】： C 10、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区
5、居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（ ）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 11、某建设工程施工合同约定，合同工期为18 个月，合同价款为2000 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（ ）万元。A. 100B. 200C. 1000D. 600【答案】： D 12、关于专利申请的说法，正确的是（）。A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，
6、专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 13、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则()。A.应自事故发生之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】： D 14、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，
7、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延 B.以施工企业提交竣工验收报告知之日为准 C.以合同约定计划竣工日期为准 D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 15、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人【答案】： D 16、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了 1 台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现 不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（ ）。 A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满
8、，乙取得该设备的所有权【答案】： C 17、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准B.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准C.制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段D.团体标准对本团体成员强制适用【答案】： A 18、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向()报告。A.发包人代表B.专业监理工程师C.兼职安全巡查员D.建设工程安全生产监督站【答案】： C 19、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权
9、的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【答案】： C 20、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于 ( )。A. 法定代理B. 委托代理C. 指定代理D. 表见代理【答案】： B 21、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的是（ ）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔C.建设工
10、程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，如果是施工单位造成的，施工单位负责维修后，不免除一般赔偿损失责任D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉【答案】： C 22、根据民法典规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】： A 23、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：()。A.代理人李某不知道并且不应当知道被代理张三人死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权D.李某病重辞去委托【答案】： A 24、建设单位与施工单位在
11、施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A.40%B.30%C.50%D.60%【答案】： C 25、施工项目招标投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。A.要约不能撤回B.要约具有法律效力C.承诺不能撤销D.要约邀请具有法律效力【答案】： B 26、建设单位于 2015 年 3 月 15 日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4 月 15 日
12、竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（ ）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015 年 6 月 15 日B.2015 年 7 月 15 日C.2015 年 3 月 30 日D.2015 年 4 月 30 日【答案】： B 27、根据建筑起重机械安全监管管理规走,关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法,正确的是（ ）A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带贵任B.安装完毕后,应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后,应当告知工程所在地安全监管理部门【答案】： B 28、行政责任的
13、承担方式包括行政处罚和( )。A.行政处分B.行政复议C.行政诉讼D.行政许可【答案】： A 29、建筑业企业资质管理规定规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级、资质增项,在申请之日起前( ),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。A.3个月内B.6个月内C.一年内D.18个月内【答案】： C 30、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B.对施工单位
14、支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【答案】： B 31、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是( )。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【答案】： C 32、下列关于安全生产许可证说法，正确的是（ ）。A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产许可证的有效期为 5 年C.建设部门进
15、行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证【答案】： D 33、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（ ）。A. 装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B. 施工单位的架子工应当持证上岗C. 建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D. 参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一【答案】： B 34、根据劳动法规定，下列企业工资支付行为中错误的是（ ）。A.施工总承包企业对所承包工程项目招用农民工的工资支付负直接责任B.推动各类企业委托银行代发农民工工资C.鼓励实行分包企业农民工工资委托
16、施工总承包企业直接代发的办法D.分包企业负责为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡【答案】： A 35、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，下列关于生产经营单位应急预案的说法中错误的是（ ）。A. 生产经营单位的应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B. 每年至少组织一次综合应急预案演练C. 专项应急预案应当包括本单位的应急组织机构及其职责D. 实行安全生产许可的生产经营单位，已经进行应急预案备案登记的，在申请生产许可证时，可以不提供相应的应急预案【答案】： C 36、根据招标投标法第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（ ）两种。A. 上部和下
17、部B. 大部和小部C. 内部和外部D. 以上说法都不正确【答案】： C 37、物权的种类不包括()。A.所有权B.地役权C.用益物权D.担保物权【答案】： B 38、下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是()。A.存有疑点的视听资料B.与原件核对无异的复印件C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： B 39、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效【
18、答案】： D 40、A、B、C 三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。其中，A 和C 组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的有（ ）。A.A 和C 将联合体协议一并提交给了招标人B.A 和C 就中标项目向招标人承担连带责任C.C 又按照单独承包的报价提交了一份投标文件D.在资格预审前，B 加入了A 与C 组成的联合体【答案】： C 41、甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套磁选设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。A.租赁合同对丁公司
19、继续有效B.乙转让该设备所有权须经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D.丁无义务保证甲继续使用该设备【答案】： A 42、建设项目需要进行试生产的，应当（ ）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】： B 43、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，不恰当的是（ ）。A. 不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具B. 绝对不得压缩合同约定的工期C. 不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备D. 不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出
20、不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求【答案】： B 44、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依()设立A.交付B.登记C.签订转让合同D.鉴证【答案】： A 45、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ）。A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： A 46、依照民法典,诉讼时效届满后,（）。A.当事人的诉权消灭B.当事人的实体权利消火C.当事人自愿履行的,无效D.义务人可以提出不履行义务的抗辩【答案】： D 47、关于地役权的说法，正确的是（）。A.地役权自
21、登记时设立B.地役权属于担保物权C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力【答案】： C 48、关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（ ）A.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B.施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施【答案】： B 49、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及
22、保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B. 丙的保证方式为一般责任保证C. 保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E. 甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 50、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据安全生产法，下列关于建设项目安全设施的表述，正确的有（ ）。A.设计单位应当对安全设施设计成果负责B.安全
23、设施设计审查部门或审查人员对审查结果负责C.施工单位对安全设施的工程质量负责.D.验收部门或验收人员对验收结果负责E.安全设施验收合格后方可投入生产和使用【答案】： AC 2、建筑业企业资质管理规定中规定，施工企业申请资质的法定条件包括（ ）。A.有符合要求的注册资本B.有符合规定的技术人员C.有符合规定的已完工程业绩D.有符合规定的技术装备E.已经取得安全生产许可证【答案】： ABCD 3、下列民事主体资格中属于法人的是（ ）。A. 某建筑公司B. 某建筑集团公司装饰分公司C. 某建筑业管理协会D. 某设计咨询公司海外市场部E. 某市消防局【答案】： AC 4、下面关于施工单位对建设工程质量
24、最低保修期限说法正确的是（ ）。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年 C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 5、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 6、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择
25、有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 7、按照民法典,下列选项中属于要约邀请有()A.投标书B.招标公告C.拍卖公告D.招股说明书E.寄送价目表【答案】： BCD 8、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD
26、9、（2020年真题）根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 10、根据招标投标法实施条例，可以不进行施工招标的有（ ）A.工程施工需要采用不可替代专利或者专有技术B.只有少量潜在投标人的技术复杂项目
27、C.需要向原中标人采购的，否则影响功能配套要求D.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例较大E.需要向原中标人采购，否则将影响施工或功能配套要求【答案】： AC 11、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A.特种设备的设计文件B.特种设备产品质量合格证明C.特种设备的运行故障和事故记录D.特种设备使用证书E.特种设备的定期检验和定期自行检查记录【答案】： ABC 12、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司
28、【答案】： BCD 13、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位的质量责任和义务体现在（ ）。A. 依法对工程进行发包的责任B. 依法对材料设备招标的责任C. 提供原始资料的责任D. 不得干预投标人的责任E. 建设质量保证体系的责任【答案】： ABCD 14、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 15
29、、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15 日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 16、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经济师【答案】： ACD 17、关于工程保修期的说法,正确的有（）。2018真题A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的
30、保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 18、根据标准化法，下列标准中不能制定为强制性标准的有（ ）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 19、根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】： ACD 20、在建设工程施工合同中，
31、根据民法典的规定，认定无效的情形包括（ ）。A. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B. 承包人未取得建筑施工企业资质等级的C. 承包人超越资质等级的D. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E. 建设工程合同应当采用书面形式，否则认定无效【答案】： ABCD 21、下列情形中中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 22、 下列各项中,关于
32、仲裁开庭和裁决,说法正确的有()。A.仲裁公开进行,但当事人协议不公开的,可以不公开进行,但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可视为撤回仲裁申请;被申请人经书面通知,无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的,可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的,应经当事人申请,可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后,可以自行和解,达成和解协议的,视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前,可以先行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力【答案】： B 23
33、、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 24、根据民事诉讼法，合同当事人可以在书面合同中协议选择（ ）的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】： BCD 25、依据环境噪声污染防治法规定，下列关于夜间进行产生噪声污染作业的说法，正确的有（ ）。A.禁止一切夜间产生环境噪声污染的施工作业 B.
34、因特殊需要连续作业的，必须事先公告附近居民并取得其同意 C.夜间 21 点施工产生的噪声最大限值不得超过 55dB（A） D.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 E.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明【答案】： D 26、债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（ ）。A.保管合同B.运输合同C.借款合同D.加工承揽合同E.居间合同【答案】： ABD 27、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应
35、税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 28、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 29、民事诉讼的基本特征包括()。A.自愿性B.公正性C.公权性D.强制性E.程序性【答案】： CD 30、根据民事诉讼法
36、规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（ ）。 A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉 B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地 C.民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖 D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖 E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出【答案】： AD 31、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工
37、合同【答案】： B 32、关于物权的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权B. 所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上C. 国家所有土地的所有权和使用权都不能转移D. 用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上E. 两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上【答案】： BD 33、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.将工程分包给具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 34、甲建筑设备生
38、产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 35、总承包单位要将所承包的工程进行再分包，应当符合的条件有（ ）。A.应当依法告知建设主管部门并取得认可B.再分包的内容为总承包合同中规定的分包内容C.在总承包合同中没有规定的分包内容，应事先已征得建设单位
39、的同意D.应接受建设单位直接指定的分包人E.应当在建设单位推荐的分包单位中选择【答案】： BC 36、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。2017A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 37、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的有( )。A.李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间B.王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓C.车间内生产原材料堆放
40、在车间的通道上D.公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水E.特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火【答案】： AB 38、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 39、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣
41、工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 40、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道歉C. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】： C 41、李某向张
42、某借款1万元，直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口 头答应给付15万元。李某象属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。下列关于 张某行使代位权的说法中,错误的有（ )。A.张某可以以李某的名义对施工单位行使代位权B.张某可以以自己的名义对施工单位.行使代位权 C.因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权D.因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权E.因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权【答案】： ABCD 42、下列符合绿色施工导则对非传统水源利用要求的是( )。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,尽量不使用市政自来水C.大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,凡具备条件的应分别计量用水量D.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理E.力