《2022年最新一级建造师之一建机电工程实务题库完整版精品（全国通用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级建造师之一建机电工程实务题库完整版精品（全国通用）.docx（100页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年最新一级建造师之一建机电工程实务题库完整版精品（全国通用）第一部分 单选题(50题)1、下列计量器具中,属于B类计量器具的是（）。A.接地电阻测量仪B.兆欧表C.水平仪检具D.压力表【答案】： D 2、下列灯具的接线，错误的是（）。A.引向单个灯具的铝芯导线截面积是12B.软线吊灯的软线两端做保护扣并搪锡C.相线接于螺口灯头的中间触点端子上D.柔性导管与灯具壳体用专用接头连接【答案】： A 3、把焊接变形降到最小的焊接方法是（ ）。A.气体保护焊 B.电弧焊C.埋弧自动焊 D.气焊【答案】： A 4、下列不属于真空高压开关设备试验内容的是（）。A.机械试验B.内部故障试验C.主回路电
2、阻测量和温升试验D.漏气及含水率试验【答案】： D 5、临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（）审核，经主管部门批准后实施。A.电气工程师B.项目技术负责人C.项目经理D.监理工程师【答案】： B 6、下列工业安装工程中，可视为主分部工程的是（）。A.化工厂房的设备安装分部工程B.煤气管道工程C.氧气管道工程D.电气装置工程【答案】： A 7、当衬里采用树脂胶泥衬砌块材时，应先在设备或管道表面涂刷（）封底料一遍。A.沥青漆B.防锈漆C.水玻璃D.树脂【答案】： D 8、临时用电是编制临时用电施工组织设计，还是编制安全用电技术措施和电气防火措施，通常的根据是（）。A.最小设备容量B.平均设
3、备容量C.辅助设备容量D.设备总容量【答案】： D 9、综合考虑各种因素，大型储罐选择（ ）基础较为妥当。A.联合 B.垫层C.沉井D.箱梁式【答案】： B 10、分项工程划分为检验批进行验收有助于（）。A.检验工作的顺利进行，有事半功倍的效果B.施工队组织施工并节约材料C.项目的进度管理可以及时发现偏差D.及时纠正施工中出现的质量问题【答案】： D 11、焊接合金结构钢，焊条的选择一般要求熔敷金属的（）与母材金属相同或接近。A.屈服强度B.抗拉强度C.合金成分D.冲击韧性【答案】： C 12、在非金属管道中，属于无机非金属材料的管道是（）。A.混凝土管B.塑料管C.玻璃钢管D.橡胶管【答案】
4、： A 13、下列高压开关设备试验的内容中，不属于高压真空开关试验的内容是（）。A.关断能力试验B.主回路电阻测量和温升试验C.绝缘试验D.漏气率检查【答案】： D 14、大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐（）合格后安装。A.充水试验B.基础验收C.焊接检验D.外形尺寸检查【答案】： A 15、下列关于建筑智能化工程线缆的施工要求，说法错误的是（）。A.同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍B.线缆敷设时，多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍C.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.3mD.信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成钝角【答案】： D 16、
5、工业安装工程中，分部工程质量验收记录的检查评定结论由（ ）填写。A.建设单位 B.监理单位C.设计单位D.施工单位【答案】： D 17、下列铝合金焊接接头厚度中，适用于钨极惰性气体保护焊焊剂焊接的是（）mm。A. 3.5B. 4.5C. 5.5D. 6.5【答案】： A 18、设备安装允许有一定的偏差，需合理确定偏差及其方向。当设备技术文件中无规定时，可按相应的原则进行。关于其确定原则的表述错误的是（）。A.有利于抵消设备附属件安装后重量的影响B.有利于现场施工作业的影响C.有利于抵消设备运转时产生的作用力的影响D.有利于抵消摩擦面间油膜的影响【答案】： B 19、锅炉本体不包括（）部件。A.
6、水冷壁B.送引风机C.过热器D.空气预热器【答案】： B 20、工业安装工程质量验收的程序应按（）的顺序依次进行。A.分部工程分项工程单位工程B.单位工程分部工程分项工程C.分项工程分部工程单位工程D.单位工程分项工程分部工程【答案】： C 21、起重作业中平衡梁的选用不包括（ ）。A.设备的重量B.结构特点C.油缸行程D.现场环境要求【答案】： C 22、涡轮流量计的信号线采用的线缆是（）。A.塑铜线B.屏蔽线C.控制电缆D.裸铜线【答案】： B 23、关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（）。A.一台储罐施工宜用2至3层脚手架B.在储罐壁板内侧挂设移动脚手架C.脚手架随罐壁
7、板升高逐层搭设D.储罐的脚手架从上到下交替使用【答案】： A 24、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（ ）进行。A.整体精找正后B.底座粗找正后C.整体粗找正后D.底座精找正后【答案】： B 25、电动机的保护接地线必须连接可靠，铜芯接地线的截面不小于（）。A.1.5mm2B.2.5mm2C.4.0mm2D.6.0mm2【答案】： C 26、机电工程项目建设实施阶段的主要工作不包括（）。A.可行性研究B.勘察设计C.竣工验收D.建设准备【答案】： A 27、根据建设工程质量管理条例，建设工程在正常使用条件下，最低保修期限要求的说法，错误的是（）。A.设备安装工程保修期为2年B.给水排水管道
8、安装工程保修期为3年C.供热系统保修期为2个供暖期D.供冷系统保修期为2个供冷期【答案】： B 28、固定顶的稳定性试验采用充水到设计最高液位，封闭开孔后用（）的方法进行，罐顶无异常变形为合格。A.稳压B.保持液位不变C.放水D.加压【答案】： C 29、下列文件中，属于施工承包合同文件的是（）。A.中标通知书 B.设计变更申请书 C.监理下达的整改通知书 D.工程结算文件【答案】： A 30、不属于发电厂的电力调度设施保护范围的是（ ）。A.发电厂调度场所B.发电交通设施C.电力调度通信设施D.电网运行控制设施【答案】： B 31、机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制 B.机电设备
9、调试 C.机电设备运输 D.机电工程保修【答案】： A 32、下列属于闭式喷水灭火系统的是（）。A.自动喷水-泡沫联用系统B.水幕系统C.湿式系统D.雨淋系统【答案】： C 33、有关焊丝分类、型号及选用，说法错误的是（ ）。A.按截面结构形式分类:可分为实心焊丝和药芯焊丝两类B.气体保护焊丝以牌号来划分,埋弧焊丝以型号来划分C.实心焊丝主要用于钨极气体保护焊和熔化极气体保护焊D.药芯焊丝用于采用CO2和Ar+CO2为保护气体的熔化极气体保护焊【答案】： B 34、建筑电气工程安装结束后检测的重要工序是（ ），以判定工程是否符合规定要求，是否可以通电投入运行。A.绝缘测试B.交接试验C.耐压试
10、验D.整定保护【答案】： B 35、机械设备安装工程中，生产线的纵、横向中心线以及主要设备的中心线应埋设（）的中心线标板，使安装施工和生产后的维修均有可靠的依据。A.永久性B.验收期C.临时性D.观察期【答案】： A 36、材料管理ABC分类法的内容不包括（）。A.计算项目各种材料所占用的资金总量B.根据各种材料占用资金的多少，从大到小按顺序排列C.确定材料的经济和安全存储量D.计算各种材料的累计数及累计百分比【答案】： C 37、光伏发电设备安装中，不使用的支架是（）。A.固定支架 B.滑动支架 C.跟踪支架 D.可调支架【答案】： B 38、在储存库和使用单位之间的用于输送油、气介质的管道
11、是（ ）。A.动力管道B.工业管道C.公用管道D.长输管道【答案】： D 39、建筑智能化安全技术防范系统不包括（）。A.入侵报警系统 B.视频监控系统 C.出入口控制系统 D.火灾自动报警系统【答案】： D 40、减振基础和绝热基础是按（）而划分的。A.组成材料B.埋置深度C.结构形式D.使用功能不同【答案】： D 41、在工程施工质量验收中，应当由专业监理工程师组织验收的工作是（）。A.检验批验收B.子分部工程验收C.分部工程验收D.单位工程验收【答案】： A 42、标高基准点一般埋设在基础的（）位置。A.最高点B.最低点C.边缘且便于观察D.纵向中心线【答案】： C 43、电梯的安装、改
12、造、修理必须由电梯制造单位或者其委托的依照特种设备安全法规取得许可的单位进行，电梯安装完成后对电梯安全性能负责的单位是（）。A.电梯制造单位B.电梯改造单位C.电梯维修单位D.电梯使用单位【答案】： A 44、设备安装标高测量时，测点的绝对标高是指测点相对于（ ）的高程。A.基础上基准点B.本台设备最低表面基准点C.国家规定的0标高基准点D.本车间设计的0标高基准点【答案】： C 45、适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用的风管，一般用（）制成。A.聚氨酯复合板材B.玻璃纤维复合板材C.无机玻璃钢板材D.酚醛复合板材【答案】： D 46、按结构划分
13、的绝热材料是（）。A.有机材料B.轻质材料C.管壳材料D.纤维材料【答案】： D 47、计量检定按其检定的目的和性质分为（）。A.强制检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定B.首次检定、强制检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定C.首次检定、后续检定、强制检定、周期检定和仲裁检定D.首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和仲裁检定【答案】： D 48、下列整定内容,属于成套配电装置过电流保护整定的是（）。A.合闸元件整定B.温度元件整定C.方向元件整定D.时间元件整定【答案】： D 49、（2019年真题）施工阶段项目成本控制要点包括（ ）。A.落实成本计划 B.成本预测 C.成本计划
14、分解 D.成本考核【答案】： A 50、用GD1或GD2作为划分等级的管道是（）。A.动力管道 B.公用管道 C.工业管道 D.长输管道【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、（2014年真题）三相交流异步电动机要减小启动电流并增加启动转矩，可采用的启动方式为（ ）A.定子串接电抗器启动 B.自耦降压启动器启动 C.Y-A 降压启动器启动 D.转子串接电阻启动 E.频敏变阻器启动【答案】： D 2、下列关于工业管道内物质基本识别色的描述中，正确的有()A.酸或碱是黑色B.水蒸气是大红色C.水是淡蓝色D.可燃液体是灰色E.气体是中黄色【答案】： B 3、停工待检（H）点应包括（）。A.重要
15、工序节点B.隐蔽工程C.重要部位的加工D.关键的试验验收点E.不可重复试验验收点【答案】： ABD 4、下列设备中，属于机电工程通用设备的是（）。A.电炉B.风机C.泵D.汽轮机E.压缩机【答案】： BC 5、关于通风与空调工程设备单机试运转要求，表述正确的是（ ）.A.通风机、空气处理机组中的风机，叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响B.水泵叶轮旋转方向应正确，应无异常振动和声响，紧固连接部位应无松动，电机运行功率应符合设备行业惯例的要求C.冷却塔风机与冷却水系统循环试运行1h，运行应无异常D.制冷机组运转应平稳、应无异常操动与声响，各连接和密封部位不应有相动、漏气、漏油等现象
16、E.风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确，并应与机组运行状态一一对应【答案】： AD 6、工业金属管道安装前施工的现场和开工条件表述准确的是（）。A.管道组成件及管道支承件等已检验合格B.脱脂、内部防腐、衬里等已施工完毕C.土建工程经检查合格并办理了交接手续D.施工组织设计编制完毕并得到批准E.安装单位已向工程所在地质量技术监督部门口头通知【答案】： ABCD 7、工业金属管道安装前施工的现场和开工条件表述准确的是（）。A.管道组成件及管道支承件等已检验合格B.脱脂、内部防腐、衬里等已施工完毕C.土建工程经检查合格并办理了交接手续D.施工组织设计编制完毕并得到批准E.安装单位已向工程所在地质
17、量技术监督部门口头通知【答案】： ABCD 8、在施工现场配料、现场成型的绝热施工方法有（）。A.捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.充填法E.喷涂法【答案】： C 9、机电工程单体试运行前必须具备的条件包括（）。A.单机试车责任已经明确B.技术组织工作已经完成C.资源条件已经满足D.中间验收合格E.有关分项工程验收合格【答案】： AC 10、下列计量设备中,属于B类计量设备的有（）。A.兆欧表B.百分表C.接地电阻测量仪D.焊接检验尺E.压力表【答案】： BD 11、工业安装工程质量验收相关记录表包括（）。A.工程质量记录B.施工现场质量管理检查记录C.分部工程质量验收记录D.单位工程质量控制资料
18、检查记录E.分项工程质量验收记录【答案】： BCD 12、压力容器按类别分为、类的依据有（ ）。A.容器品种B.设计压力C.介质特性D.重量E.容积【答案】： BC 13、监造周报和监造月报的内容包括（ ）。A.设备制造进度情况B.质量检查的内容C.发现的问题及处理方式D.监造人、时间等其他相关信息E.人员资质证明【答案】： ABCD 14、评标委员会中，必须有（）方面的专家，且不得少于评委总数的2/3。A.环保B.技术C.管理D.财会E.经济【答案】： B 15、机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程初期维修E.可行性研究【答案】： A 1
19、6、按照安装许可类别划分，压力管道有（）。A.长输管道B.地下管道C.工业管道D.公用管道E.地上管道【答案】： ACD 17、下列陶瓷中，属于功能陶瓷的有（ ）。A.绝缘陶瓷B.耐磨陶瓷C.敏感陶瓷D.透明陶瓷E.发光陶瓷【答案】： ACD 18、对于高压管道及输送剧毒流体的管道，试压前应建立和审查的资料包括（）。A.管道合格证书B.管道加工记录C.焊接检验及热处理记录D.管道组成件的检验或试验记录E.管道组成件的质量证明书【答案】： BCD 19、入侵报警探测器的安装位置和安装高度应根据（）来确定。A.尺寸大小B.警戒范围C.环境影响D.产品特性E.支架底座【答案】： BCD 20、自动化
20、仪表设备安装工程中，取源部件安装的一般规定是（）。A.设备上的取源部件应在设备制造的同时安装B.管道上的取源部件应在管道预制、安装的同时安装C.在管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在管道的防腐、衬里和压力试验后进行D.在砌体和混凝土浇筑体上安装取源部件，应在砌筑或浇筑的同时埋入，当无法同时安装时，应预留安装孔E.取源部件安装完毕后，应随同管道一起进行灌水试验【答案】： ABD 21、吹洗方法应根据对管道的（）确定。A.设计要求B.施工要求C.使用要求D.工作介质E.管道内脏污程度【答案】： CD 22、汽轮机按主蒸汽压力可以划分为（）等。A.凝汽式汽轮机B.超高压汽轮机C.低压汽轮机D.
21、超超临界压力汽轮机E.亚临界压力汽轮机【答案】： BCD 23、焊条按焊渣性质可分为（）。A.酸性焊条B.结构钢焊条C.碱性焊条D.钼及钼合金焊条E.不锈钢焊条【答案】： AC 24、热力管道的安装应满足的要求是（）。A.补偿器竖直安装时，若管道输送的介质为热水，应在补偿器的最高点安装放气阀B.热力管道可采用架空敷设或地沟敷设C.热力管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架D.弹簧支架一般装在有横向膨胀伸缩而无垂直膨胀伸缩之处E.管道安装时应设置坡度，室内管道的坡度为0.003【答案】： ABC 25、关于高层建筑管道安装的说法,正确的有（）。A.管道保温及管道井,穿墙套管的封堵应采用阻燃材料
22、B.必须设置安全可靠的室内消防给水系统 C.高层建筑雨水管可采用排水铸铁管 D.给水、热水系统应进行合理的竖向分区并加设减压设备 E.应考虑管道的防振、降噪措施【答案】： ABD 26、下列设备验收内容中，属于外观检查的是（）。A.润滑油脂B.非加工表面C.管缆布置D.焊接结构件E.工作平台【答案】： BCD 27、关于下列机电工程施工合同管理的说法，正确的有（）。A.项目经理应是承包人正式聘用的员工B.专业工程分包合同示范文本的结构和主要条款、内容与施工承包合同相似C.项目总承包单位（施工承包单位）应为分包单位提供施工所要求的场地和通道等D.合同跟踪与控制是在合同期内，就工作范围、质量、进度
23、、费用及安全等方面的合同执行情况与合同条文所规定内容进行对比E.分包单位工作中的停检点在自检合格后报请监理（业主代表）进行检查【答案】： ABCD 28、下列系统调试检测内容中，属于变配电系统调试检测的有（）。A.变压器超温报警B.配电线路直流电阻C.储油罐液位监视D.应急发电机机组供电电流E.不间断电源状态【答案】： ACD 29、下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（）。A.2050mm薄板冷连轧机 B.中型离心式鼓风机 C.中央空调机组 D.数控机床 E.1200mm胶带输送机【答案】： AD 30、（2015年真题）按国家制定实施首检的起重机械目录规定，下列起重机械中实
24、施首检的是（ ）A.流动式起重机 B.塔式起重机 C.桥式起重机 D.桅杆起重机【答案】： ACD 31、电梯安装前办理告知需要的材料一般包括（）。A.特种设备开工告知申请书一式两份B.加盖公章的电梯安装资质证复印件C.加盖公章的组织机构代码证复印件D.电梯施工进度计划E.电梯制造许可证明【答案】： ABC 32、计量检定工作的原则包括（）。A.经济合理B.就地C.就近D.定人定机E.程式简化【答案】： ABC 33、下列智能化系统调试检测内容中，属于变配电系统调试检测的有（ ）。A.变压器超温报警B.配电线路直流电阻C.储油罐液位监视D.发电机组供电电流E.不间断电源状态【答案】： ACD
25、34、（2018年真题）下列风管系统安装检查项目，属于主控项目的有（ ）。A.风管支架预埋件的位置 B.风管穿过防火墙体的套管 C.风管防静电的接地装置 D.风管水平安装的吊架间距 E.风管法兰螺栓连接方向【答案】： ABC 35、下列关于机电工程设备验收管理要求的说法，错误的是（）。A.验收工作在承包人的组织下进行B.设备管理人员必须掌握了解有关技术协议以作为设备开箱验收、入库发放的依据C.设备管理人员开箱随机资料，尤其是将压力、焊接、渗漏等有特殊要求试验报告存档D.开箱检验以供货方提供的装箱单为依据，验收结果让各方代表签字，将签字资料存档E.按设计要求的标识方法进行编号、挂牌、隔离【答案】
26、： A 36、锅炉受热面施工形式有（）。A.直立式B.倾斜式C.旋转式D.翻转式E.横卧式【答案】： A 37、机电工程中常用的气体绝缘材料包括（）。A.六氟化硫B.二氧化碳C.氮气D.空气E.二氧化硫【答案】： ACD 38、桅杆起重机的使用要求有（）。A.应执行桅杆使用说明书的规定B.桅杆组装的直线度应小于其长度的11000且总偏差不应超过20mmC.桅杆超载使用时应进行稳定性校核并通过吊装总指挥批准D.不得采用倾斜桅杆的方式吊装设备E.吊装过程中应对桅杆结构的直线度进行监测【答案】： AB 39、自动监控系统深化设计时，应根据（ ）资料，依据监控产品进行深化设计。A.建筑物的基本情况B.
27、控制方式C.建筑设备的位置D.设计交底E.技术要求【答案】： ABC 40、建筑管道的安装工程中，当镀锌钢管管径大于DN100时，可采用（）连接。A.承插B.热熔连接C.法兰D.沟槽E.焊接【答案】： CD 41、机电工程的通用设备一般包括（）。A.电弧炼钢炉B.压缩机C.风机D.泵E.输送设备【答案】： BCD 42、电梯的四大部位一般由（ ）组成。A.门B.机房C.井道D.轿厢E.层站【答案】： BCD 43、下列接闪器的试验内容中，金属氧化物接闪器应试验的内容有()。A.测量工频放电电压B.测量持续电流C.测量交流电导电流D.测量泄漏电流E.测量工频参考电压【答案】： BD 44、（20
28、13年真题）下列机械设备中，需严格控制环境温度来保证安装精度的有（ ）。A.2050mm 薄板冷连轧机 B.中型离心式鼓风机 C.中央空调机组 D.数控机床 E.1200mm 胶带输送机【答案】： AD 45、地脚螺栓孔的验收，主要是检查验收地脚孔的（）等。A.混凝土强度B.中心线位置C.标高D.深度E.孔壁铅垂度【答案】： BD 46、机电工程施工进度计划调整的内容包括（）。A.合同工期B.施工内容C.起止时间D.工作关系E.资源供应【答案】： BCD 47、下列焊接检验中，属于非破坏性检验的有（）。A.渗透检测B.弯曲试验C.化学分析试验D.耐压试验E.泄漏试验【答案】： AD 48、起重
29、吊装工程中，履带式起重机吊装载荷的组成有（）。A.风载荷B.被吊设备（包括加固、吊具）重量C.吊索重量D.不均衡载荷系数E.吊钩滑轮组重量【答案】： BC 49、关于光缆的施工要求，正确的有（）。A.动态弯曲半径应大于光缆外径的15倍B.光缆的牵引力不应超过150kgC.光缆的牵引速度宜为10m/minD.一次牵引的直线长度不宜超过1kmE.光纤接头的预留长度不应小于5m【答案】： BCD 50、正确的电缆直埋敷设做法有（ ）。A.穿越农田时埋深应不小于0.7m B.铠装电缆的金属外皮接地电阻不得大于10C.中间接头盒外面要有铸铁保护盒D.穿越公路保护管内径不应小于电缆外径的1.5 倍E.电缆
30、可平行敷设在管道的上方【答案】： BCD 第三部分 大题(50题)1、（2017年真题）某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照建设工程施工合同（承包文本）与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1号到9月30号），工期提前一天奖励2万元，延误一天罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的
31、开工时间延后了10天。2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格。3.监理工程师发现，A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行整改，并向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。因以上事件造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25天。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4
32、日完成。【问题】3A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款？金额是多少万元？说明理由。【答案】：A安装公司应得到工期提前奖励；奖励金额是12万元；理由：事件1中A安装公司项目部进场后，因B建筑公司的原因，土建工程延误10天，可以索赔工期10天；事件2中因供货厂商原因，订货的不锈钢阀门延期15天，因A公司负责设备材料的采购，所以不可索赔。计算可以索赔的总工期为10天，也就是按照原计划，索赔工期后应10月10日完工，10月4日完工提前6天，A安装公司项目部应得到的奖励金额=62=12（万元）。 2、A?公司以EPC?交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目，中标价2.5?亿美元。合
33、同约定。总工期36?个月，支付币种为美元，全套设备由中国制造，所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范，工程进度数每月10?日前按上月实际完成量支付，竣工验收后全部付清，工程进度款支付每拖欠1d，业主需支付双倍利息给A?公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及各种设备、材料、人工等偿格变化而做调整。施工过程中发生了下列事件：事件1：A公司因（1）当地发生短期局部战乱，造成工期延误30d，直接经济损失30万美元；(2)原材料涨价，增加费用150万美元；（3）所在国劳务工因工资待遇罢工，工期延误5d，共计增加劳务工工资50万美元；（4）美元贬值，损失人民币1200万元；（5）进度款多次拖延支付
34、，影响工期5d，经济损失（含利息）40万美元；（6）所在国税率提高，税款比原来增加50万美元；（7）遭遇百年一遇大洪水，直接经济损失20万美元，工期拖延10d。事件2：中央控制室接地极施工时，A公司以镀锌角钢作为接地极，遭到业主制止。要求用铜棒作接地极，双方发生分歧。事件3：负荷试运行时，出现短暂停机，粉尘排放浓度和个别设备噪声超标。经修复、改造和反复测试，各项技术指标均达到设计要求，业主及时签发竣工证书并予以结算。【问题】1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容？2.从事件1分析中，国际机电工程总承包除项目实施自身风险外，还有哪些风险?3.事件1，A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少
35、？4.事件2，业主的做法是否合理，简述理由。双方协调后，可怎样处理？5.负荷试运行应达到的标准有哪些？【答案】：1.A公司中标的工程項目包含的承包内容：全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运转直至投产运行。2.A公司除自身的风险外还有的风险：（1）材料设备风险。（2）人员风险。（3）组织协调风险。（4）政治及社会风险。（5）自然环境风险。（6）经济风险。（7）不可抗力风险。（8）法律风院。3.工期索赔：30+5+10=45d费用索赔；40万美元.4.业主的做法不合理。理由：合同计价方式为EPC，且合同规定所有标准规范执行中国标准，A公司用镀锌角钢作为接地极符合中国标准的规范要求，业主提
36、出的质量标准高于合同标准。双方协调后的处理增加的，由业主承担。 3、（2011年真题）某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产产管理体系，制订了安全生产管理制度。【问题】1.项目部配置的安
37、全管理人员是否符合规定要求?说明理由。【答案】：1.项目部配备的安全管理人员不符合规定要求。按规定，总承包项目工程合同价1亿元及以上的工程应配备专职安全生产管理人员不少于3人，且按专业配备；专业分包项目应当配备专职安全生产管理人员至少1人 4、某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程。气体压缩机厂房主体结构为钢结构。厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机（简称桥吊）安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备，分体到货。机电工程公司项目部计划在厂房内桥吊安装完成后，用桥吊进行气体压缩机的吊装，超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法，其余较小部件
38、采用1台桥吊吊装，针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。施工过程中发生了如下事件：事件1：专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案，组织了专家论证，上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时，要求桥吊安装实施监督检验程序。事件2：专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工，专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中，由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收，工程质量验收评定为合格。事件3：工程进行到试运行阶段，机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时，专业监
39、理工程师提出存在2项问题：（1）气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间，灌浆层强度达不到要求；（2）原料气系统未完工，不能确保原料气连续稳定供应。因此，监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。1、根据背景，指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。2、35t桥吊安装为何要实施监检程序？检验检测机构应如何实施监检？3、写出压缩机钢结构厂房工程【答案】：1、起重吊装失稳主要包括三个方面：起重机械失稳；吊装系统失稳；吊装设备或构件的失稳。2、（1）桥式起重机属于特种设备，按特种设备安全法规定，起重机械的制造、安装、改造、维修、使用应由检验检测机构进行监检。未经监督检验或者监督检验不合格的，
40、不得交付使用。（2）监检机构接到安装单位申请后，根据设备状况制定监检实施方案，安排符合规定要求的检验人员从事监检工作，并将承担监检工作的监检人员、监检方案（包括监检项目和要求）告知安装单位。3、本工程气体压缩机厂房主体结构为钢结构，所以应按分部工程竣工验收。验收合格的规定是：分部所含分项工程的质量全部合格；分部工程的质量控制资料齐全。4、（1）正确。理由：一次、二次灌浆不密实、强度不够时，会影响设备安装精度，会导致压缩机工作时产生异常振动和噪声。（2）不正确。理由：压缩机单机试运行是按规定时间单独空负荷运转或以空气替代设计介质（原料气）按规定时间进行的模拟试运行，以检验其机械性能和制造、安装质量，因此压缩机单机试运行不需要原料气。 5、（2010年真题）某机电安装工程公司通过公开招标承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天，承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将该工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4200万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元：预付款