最新一级造价师之建设工程计价题库含答案【预热题】.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库含答案【预热题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库含答案【预热题】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库含答案【预热题】第一部分 单选题(50题)1、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。 A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： B 2、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占 工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间 的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） m3/工日。A. 8.621 B. 8.772C. 9.17

2、4 D. 14.493【答案】： B 3、建设项目竣工决算包括的范围是（ ）。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用【答案】： A 4、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60B.67.00C.68.20D.69.60【答案】： D 5、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管

3、理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】： A 6、某分项工程招标工程量清单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300 元/m3。投标报价单价为380 元/m3。根据建设工程工程量清单计价规范，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250【答案】： D 7、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项

4、目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】： B 8、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】： D 9、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。A.工

5、程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建筑安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资【答案】： B 10、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】： D 11、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于（ ）。A

6、.措施项目费B.固定资产使用费C.企业管理费D.二次搬运费【答案】： A 12、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括（）。A.燃料动力供应B.原材料供应C.资金供应D.劳动力供应【答案】： A 13、（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容等应予以明确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】： C 14、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 5050

7、0-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】： D 15、国内生产某台非标准设备需材料费36 万元，加工费4 万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5 万元，包装费0.8 万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（ ）万元。A.5.36 B.10.02 C.10.72 D.10.87【答案】： D 16、下列各项中属于影响工

8、业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（ ）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置【答案】： A 17、适用于初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.直接估算法【答案】： B 18、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】： A 19、2014 年已建成年产20 万吨的某化工厂，2018 年拟建年产100

9、 万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5 B.0.60.7 C.0.80.9 D.0.91【答案】： B 20、FDIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】： D 21、关于规费的计算，下列说法正确的是()。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程

10、排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】： C 22、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】： A 23、关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价

11、合同应按实际完成的工程量计算【答案】： A 24、工程定额按定额的编制程序和用途分类，可分为（）。A.施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、概算指标B.建筑工程定额、安装工程定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额、材料消耗定额D.全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额【答案】： A 25、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D

12、.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】： D 26、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】： C 27、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是()。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分

13、部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】： B 28、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】： A 29、（2021年真题）发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】： C 30、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资

14、单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。 A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】： C 31、投标人编制投标文件时，应以（ ）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。A.企业定额B.施工定额C.预算定额D.概算定额【答案】： A 32、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%，在施工过

15、程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 工日；（3）场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】： B 33、任一计日工项目实施结束后，下列费用计算说法正确的是（ ）。A.工程数量以承包人提交的现场签证报告为准，无须发包人确认B.根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由发包人确定该类计日工单价D.已标价工程量清单中没有该类计

16、日工单价的，由承包人确定该类计日工单价【答案】： B 34、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】： D 35、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】： C 36、施工机械耐用总

17、台班数，指机械从投入使用至（ ）前的总台班数。A.大修B.报废C.项目工程竣工D.满5年【答案】： B 37、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】： A 38、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用

18、投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】： A 39、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（ ）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【答案】： C 40、下列关于概算定额的说法，正确的是（ ）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额是施工企业在准备施工期间，编制施工组织总设计或总规划时，对生产要素提出需要量计划的依据C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】： B 41、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费

19、2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（ ）万元。A.2.150B.2.168C.2.667D.2.688【答案】： B 42、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整

20、D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】： C 43、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10% ,外配套件费为5万元，包装费率为2% ,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】： C 44、工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的()原则。A.综合实用性B.稳定性C.兼容性D.可扩展性【答案】： A 45、在签订合同前，中标人

21、应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】： C 46、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（ ）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门【答案】： C 47、在总价措施项目清单与计价表中，不需要列出的项目是（）。A.计算基础B.费率C.计量单位D.金额【答案】： C 48、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（ ）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素

22、有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】： A 49、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（ ）万元。A.4158B.4169C.3465D.3474【答案】： D 50、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际

23、差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预侧的工资预涨费D.按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、（2018年真题）关于建筑设计对工业项目工程造价的影响，下列说法正确的有（）。A.建筑周长系数越高，单位面积造价越低B.单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低C.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高D.超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济E.大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价【答案】： BD 2、下列投资估算项目中，属于我国建设项目投资估算阶段的有()A.预可行性研究阶段的投资估算B.项目建议书阶段的投资估算

24、C.竣工验收阶段的投资估算D.可行性研究阶段的投资估算E.工程招投标阶段的投资估算【答案】： ABD 3、根据FIDIC合同条件的约定，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件说法正确的是（）。A.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于1B.该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动大于10C.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.1D.该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01E.由于工程量的变更直接造成该部分工程单位工程量费用的变动超过1【答案】： BD 4、评标委员会在向招标人提交的书面评

25、标报告中应当记载的内容有（ ）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】： ABCD 5、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆费通常按使用数量以台次计算【答案】： ACD 6、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文

26、件应当由发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】： AD 7、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。 A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补偿费D.土地管理费E.土地转让金【答案】： ABD 8、关于措施项目清单编制依据，正确的是（ ）。A.拟定的招标文件B.其他项目清单C.常规施工方案D.与建设工程有关的标准、规范E.相关法律法规【答案】： ACD 9、在计日工表的编制过程中，应由招标人填写的

27、是（ ）。A.项目名称B.实际数量C.综合单价D.暂定合价E.暂定数量【答案】： A 10、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。 A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】： D 11、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 12、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责

28、D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 13、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可以经济建筑物的平面布置C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济B选项的原文.流通空间的减少，可相应地降低造价。【答案】： AB 14、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（）。 A.开办费中的项目可以单独列项B.单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价

29、格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 15、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】： ABD 16、设备购置费应包括（ ）。A.原价B.运杂费C.采购保管费D.单体试车费E.办公和生活家具购置费【答案】： AB 17、在基本建设项目概况表中，构成建设项目建设成本的有（）。 A.建筑安装工程投资支出B.待核销投资支出C.设备工器具投资支出D.待摊投资支出E.其他投资支出

30、【答案】： ACD 18、下列关于新增资产价值的说法正确的是（ ）。A.新增资产价值分为固定资产价值、无形资产价值和其他资产价值三种B.分期分批交付使用的工程，应在最后一次交付使用后计入新增固定资产价值C.运输设备及其他不需要安装的设备、工器具、家具等固定资产需要计算采购成本和待摊投资D.自创商标权一般不作为无形资产入账，而将商标设计、制作、广告宣传等发生的费用直接作为销售费用计入当期损益E.以划拨方式取得的土地使用权不得作为无形资产核算【答案】： D 19、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由发包

31、人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】： AD 20、关于其他项目清单的编制，说法正确的有（ ）。A.暂列金额是预见肯定要发生而暂时无法明确数额的费用项目B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费剧E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费

32、用【答案】： C 21、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。A.设备基础工程 B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程 D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【答案】： ABCD 22、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调

33、整合同价款【答案】： AC 23、工程价款价差调整所用的调值公式中，考虑的因素有（ ）。A.有关各项费用在合同总价中所占比重B.工程实际结算款C.合同价款中工程预算进度款D.投标截止日的各项费用的价格指数E.合同支付中不能调整的部分价款【答案】： AC 24、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械

34、台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 25、在国外建筑安装工程费用构成中，各项费用体现在承包商投标报价中的形式主要有（）。A.作为暂列金额B.组成分部分项单价C.单独列项D.作为或选方案E.分摊进单价【答案】： BC 26、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（ ）。A.工地转移费B.工具用具使用费C.仪器仪表使用费D.检验试验费E.材料采购与保管费【答案】： ABD 27、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（）。A.决定报价尺度B.采取合适

35、的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量 E.选用合适的承包方式【答案】： ABCD 28、 下列各项内容中属于机械台班幅度差的有（）。A.正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇B.工人进行准备与结束工作时，机器停止工作而引起的中断时间C.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间D.检查工程质量影响机械操作的时间E.机械维修引起的停歇时间【答案】： ACD 29、 关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生

36、的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： D 30、下列有关缺陷责任期与质量保证金的说法中，正确的是（ ）。A.缺陷责任期从提交竣工验收报告30 天后，工程将自动进入缺陷责任期B.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2 年C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的，发包人不得再预留保证金D.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为2 年E.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3%左右的比例预留保证金【答案】： BC 31、关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正

37、确的有（ ）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 32、（2020年真题）按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】： ABC 33、（2017年真题）发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收，且未

38、实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案】： ABD 34、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】： AB 35、关于合同价款的约定，下列说法正确的是（ ）。A.签约合同价就是中标价B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，但投标保证金要退还C.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金D.招标人最迟应当与中标人签订合同后3 天内，向中标人和未中标的投标

39、人退还投标保证金及银行同期存款利息E.招标与投标文件不一致，以投标文件为准【答案】： AC 36、在评标工作的初步评审阶段，投标文件的形式评审的内容包括()。A.报价构成的合理性B.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致C.环境保护管理体系与措施D.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章E.报价唯一，即只能有一个有效报价【答案】： BD 37、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还

40、投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 38、为维护公开、公平、公正的市场环境，对中标候选人的公示，下列做法中正确的有（ ）。A.依法必须进行招标的项目，是否公开中标候选人由招标人自定B.招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。公示期不得少于3日C.一般只公示排名第一的中标候选人而不必公示中标候选人全部名单D.对有业绩信誉条件的项目，在开标时提供的资格或业绩信誉证明资料一并予以公示E.中标候选人的各评分要素的得分情况需一并公示【答案】： BD 39、下列有关进口设备原价的构成与计算

41、中，说法正确的有（）。A.运输保险费（FOB+国际运费）保险费费率B.消费税（CIF关税）消费税税率C.银行财务费CIF银行财务费率D.关税关税完税价格关税税率E.车辆购置税（CIF关税）/（1消费税税率）车辆购置税税率【答案】： D 40、（2019年真题）关于依法必须招标的给定暂估价的专业工程招标，下列说法正确的有（）。A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标【答案】： AC 41、关于分部分项工程量清单的编制

42、，下列说法中正确的有（ ）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或两个以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 42、在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E:教育费附加【答案】： BCD 43、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.