《一级建造师之一建工程法规题库精选题库【预热题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库【预热题】.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库【预热题】第一部分 单选题(50题)1、甲施工企业与乙施工企业合并,则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】： D 2、根据仲裁法的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当
2、裁定恢复执行【答案】： C 3、刑法规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()，并处或者单处罚金。A.处3年以下有期徒刑或者拘役B.处3年以上7年以下有期徒刑C.处3年以下有期徒刑或者管制D.处5年以上10年以下有期徒刑【答案】： A 4、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】： C 5、关于代理的说法,正确的是（ ）。A.代理人实施代理行为时有
3、独立进行意思表示的权利B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为,其代理行为后果由被代理人承担C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的,代理人对该代理行为承担民事责任D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】： A 6、根据建设工程质保证全管理力法,关于预留质保证全的说法,正确的是（ ）A.合同约定由承包人以银行保代预保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的5%B.采用工程质量保证担保,工程质量保险等保证方式的,发包人不得再预留保证金C.社会投资项目采用预保证金方式的,发、承包双方应当将保证金交由第三方全融机构托管D.在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证全的,发包人可以同时预
4、留工程质量保证全【答案】： B 7、关于民法典中的自愿原则，下列表述错误的是( )。A.合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定B.当事人与谁订合同自愿C.当事人订不订合同自愿D.当事人选择由哪一级法院管辖合同纠纷自愿【答案】： D 8、下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同 B.运输合同 C.借款合同 D.租赁合同【答案】： B 9、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。A. 乙承担损失B. 甲可根据实际情况部分
5、接收C. 双方合同已变更，乙送货构成违约D. 甲拒绝接收，应承担违约责任【答案】： D 10、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但丧有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期词类贷款到率支付垫资利息，应予支持B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持D.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期词类贷款利率支付垫资利息，应予支持【答案】： B 11、根据环境噪声污染
6、防治法，产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经（）批准。A.设区的市级以上生态环境主管部门B.县级以上生态环境主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】： B 12、抵押权、质权、留置权都属于()。A.所有权B.自物权C.担保物权D.用益物权【答案】： C 13、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（ ）。A. 2010年3月15日B. 2010年3月31日C. 2012年3月15日D. 2012年3月31
7、日【答案】： A 14、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，造成重大安全事故，构成犯罪的，直接责任人员应承担刑事责任B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位依据承包合同对施工组织设计中的安全技术措施进行审查【答案】： A 15、关于债权的说法，正确的是（ ）。A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人
8、不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任D.从建筑物中抛掷物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿【答案】： D 16、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由（ ）依照法定职权决定。A. 人民检查院B. 人民法院C. 公安消防机构D. 建设行政主管部门或者其他有关部门【答案】： D 17、根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，为劳动者购买工伤保险的主体是（ ）A.劳务派遣单位B.用工单位C.当地人民政府D.劳动者【答案】： A 18、在以下情形中，要约不可以撤回的有()。A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人C.撤回
9、要约的通知与要约同时到达受要约人D.不可撤销的要约【答案】： B 19、民法典规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（ ）。A. 工程材料款B. 工程人员的报酬C. 工程管理费用D. 工程停工费用【答案】： D 20、某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。A.监理单位B.总承包单位C.建设单位D.各参与单位【答案】： C 21、王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉，2001 年3 月5 日委托某专利事务所申请专利，3 月15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5 月15 日专利局将其专利公告，2003 年2
10、 月13 日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（ ）。A.2021 年3 月5 日B.2021 年3 月15 日C.2021 年5 月15 日D.2023 年2 月13 日【答案】： B 22、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 23、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：()。A.代理人李某不知道并且不应当
11、知道被代理张三人死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权D.李某病重辞去委托【答案】： A 24、关于分包工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任【答案】： A 25、某施工合同签订于2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日，工程开工时间为2004年7月1日，工程竣工时间为2005年7月1日，确认
12、支付工程竣工结算款时间为2005年10月1日。由于业主迟迟未支付工程款，施工单位于2006年1月1日向业主催要工程款，业主答应最迟于2006年7月1日付清所有工程欠款。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效截止时间为()。A.2007年7月1日B.2007年10月1日C.2008年1月1日D.2009年7月1日【答案】： D 26、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证 金则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（ ）。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标
13、，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【答案】： A 27、安装工程一切险所承保的损失范围是( )。A.因设计错误或原材料缺陷引起的保险财产本身的损失B.因超负荷、超电压引起的电气设备本身的损失C.因施工机具失灵造成的本身的损失D.因自然灾害和意外事故造成的损失和费用【答案】： D 28、 施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是（?）。A.根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施B.在施工现场入口处设置明显的安全警示标志C.施工现场的办公、生活区设置在作业区内D.施工现场应制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度
14、【答案】： C 29、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工D.施工许可证已自行作废【答案】： A 30、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。2014真题A.10 B.20 C.30 D.50【答案】： C 31、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段
15、是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前【答案】： C 32、关于变更注册,说法正确的是()。A.变更执业单位,可以与原聘用单位继续保留劳动关系B.应当在与新聘用企业签订聘用合同前的1个月内,办理变更注册C.变更注册后仍延续原注册有效期D.聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的,注册建造师可登报挂失证书【答案】： C 33、根据水污染防治法,企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件,造成或者可能造成水污染事故的,应当立即启动本单位的应急方案,采取应急措施,并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告A.单位所在地B.污染影响
16、地C.单位登记地D.事故发生地【答案】： D 34、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。（2016）A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件【答案】： A 35、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（ ）。A. 因显失公平而无效B. 由于分包单位自愿签署而有效C. 仅对总承包单位和分包单位有效D. 因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】： D 36、某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施
17、工合同支付工程价款，应予支持B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持【答案】： B 37、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（ ）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效【答案】： D 38、人民法院审理某工
18、程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（ ）。A. 原告未经法庭许可中途退庭B. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D. 被告经法院许可中途退庭【答案】： C 39、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。A.10月1日B.10月8日C.10月9日D.10月10日【答案】： B 40、当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地
19、的中级人民法院C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院D.被告所在地的基层人民法院【答案】： B 41、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 42、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是( )。（2013）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.
20、总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】： C 43、关于抵押实现的说法，正确的是（）。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿 B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿 C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿 D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【答案】： B 44、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设
21、备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A. 若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B. 乙施工企业可以放弃行使撤销权而追究甲的违约责任C. 乙施工企业应当自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D. 该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力E. 乙施工企业知道该设备为国产后，1 年内不行使撤销权，则撤销权消灭【答案】： B 45、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。根据民事诉讼法，该诊断证明属于（）。A.书证B.鉴定结论C.证人证言D.
22、勘验笔录【答案】： A 46、劳动争议申请仲裁的时效期间为()。A.1年B.2年C.6个月D.4年【答案】： A 47、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24【答案】： D 48、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是（ ）。A.业主方只能要求乙赔偿B.如果业主方要求甲赔偿，甲可以乙是业主认可的分
23、包商为由而拒绝C.甲不能拒绝业主方的10万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔D.乙可以拒绝甲的追赔要求【答案】： C 49、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的( )。A.60B.75C.80D.90【答案】： D 50、民法典规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（ ）。A. 工程材料款B. 工程人员的报酬C. 工程管理费用D. 工程停工费用【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的
24、协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 2、根据劳动合同法,用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时,不得()A.要求劳动者提供担保B.订立无终止时间的劳动合同C.向劳动者收取财物D.扣押劳动者的证件E.
25、约定竞业限制条件【答案】： ACD 3、施工合同竣工验收纠纷包括（ ）。A. 承包商资质纠纷B. 联合体承包纠纷C. 隐蔽工程竣工验收产生的纠纷D. 未经竣工验收提前使用产生的纠纷E. 无权代理与表见代理导致的纠纷【答案】： CD 4、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 5、仲裁裁决不予执行或撤销的事由有（）。A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成
26、书面仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的C.裁决所根据的证据不充分D.有仲裁员对裁决意见有异议E.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为【答案】： AB 6、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）（2016）A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约朿力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 7
27、、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 8、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
28、 B.丙的保证方式为一般责任保证 C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内 D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任 E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 9、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 10、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（ ）。A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训
29、并考核合格B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 11、根据民法典，合同权利义务终止的情形为（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人依法将标的物提存E.债权人免除债务【答案】： ABC 12、下列法的形式中,属于我国法的形式的有()。A.习惯法B.判例C.规范性法律文件D.宗教法E.国际条约【答案】： C 13、大型基础设施、公用事业等
30、关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。A. 委托项目可行性研究B. 工程施工C. 委托招标代理D. 监理E. 重要物资、材料【答案】： BD 14、下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险 E.勘察设计责任险【答案】： ABC 15、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】： ABD 16、根据201
31、5年修订的立法法,下列选项中属于只能制定法律的事项包括( )。A.民事基本制度B.对非国有财产的征借C.对非国有财产的征收、征用D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度【答案】： ACD 17、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 18、民法典规定，合同变更表述正确的有（ ）。A. 变更必须采用书面形式B. 当事人可以将合同转让给他人C.
32、 当事人经过协商可以改变某些条款的约定D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E. 变更的条款对当事人双方有约束力【答案】： CD 19、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护 B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水 D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位 E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 20、关于工程
33、建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。 2016A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： AC 21、某设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计,应责令改正并处以罚款造成工程质量事故的,应处以()惩罚。A.责令停业整顿B.承担赔偿责任C.降低资质等级D.吊销资质证书E.依法追究刑事责任【答案】： ACD 22、强制性标准监督检查的内容
34、包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】： BCD 23、（2019年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC
35、 24、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 25、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 26、在某
36、工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金 500 万元人民币，双方在合同中约定了垫资条款，垫资利息约定为 8%，中国人民银行发布的同期同类贷款利率为5%。根据有关司法解释，下列说法中。正确的是( )。A.当事人对垫资利息有约定，所以按照约定的利息 8%进行支付利息B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，超过部分不予支持D.法院对于垫资不予支持E.如果建设单位不支付工程垫资，施工单位可以依法进行仲裁或者诉讼【答案】： C 27、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面
37、劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 28、根据民事诉讼法，关于人民法院调解的说法，正确的有（ ）。A. 可以邀请有关单位和个人协助B. 可以用简便方式通知当事人、证人到庭C. 不得由审判员一人主持D. 可以由合议庭主持E.应尽可能就地进行【答案】： ABD 29、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚（ ）。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 30、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包
38、单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【答案】： AD 31、关于缺陷责任期与保修期的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期满后，应当返还质量保证金 B.缺陷责任期与保修期的起始日相同 C.保修期有法定最短时限，缺陷责任期有法定最长时限 D.
39、缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用 E.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留质量保证金【答案】： AC 32、下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。A.合同签订时，施工单位对于建设单位要求提供的业绩造假B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工单位没有及时通知甲方减损C.合同履行时，施工单位偷工减料造成质量不合格D.合同履行时，施工单位没有做出合理安排，导致工期拖延E.合同结束后，施工单位泄露本项目要求保密的资料和技术【答案】： AB 33、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内
40、提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款【答案】： B 34、某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（ ）。A.直接与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C.直接变卖该工程项目D.直接转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为
41、清偿债务【答案】： AB 35、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。（2015）A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 36、下列主体中不可以作为保证人的是（ ）。A. 经公司同意的某建筑公司西南分公司B. 某肿瘤医院C. 某理工大学D. 某知识产权协会E. 某工程咨询公司【答案】： BCD 37、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。一级建造师工程法规A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应
42、监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： BCD 38、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，以下属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价C. 投标人在投标时递交许家业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 39、工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是()。A.建设单位B.施工单位C.安全生产监督机构D.监理单位E.主要责任人【答案】： ABD 40、根据民法典的相关