《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案下载.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案下载第一部分 单选题(50题)1、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B. 只能要求甲负责赔偿C. 只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【答案】： A 2、工程合同中,在发包人同意下总承包人将其承担的工程转包给第三人,就完成的工作成果,应向发包人负责的有()A.总承包人B.第一人C.第三人或者总承包人D.第三人与总承包人【答案】： D 3、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备。次日，甲又将该设
2、备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（ ）。A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效甲与丙之间的合同有效【答案】： A 4、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 5、法的形式
3、的含义不包括()。A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】： C 6、甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是（）。A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵【答案】： A 7、建筑施工企业应当向( )依法申请领取安全生产许可证。A.国务院建设行政主管部门B.省级建设行政主管部门C.地市级建设行政主管
4、部门D.省级人民政府【答案】： B 8、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（ ）。A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人C.当事人、法定代理人可以委托1 至2 人作为诉讼代理人D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属【答案】： A 9、A公司承建B公司的住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A公司应当向（ ）市人民法院起诉。 A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁【答案】
5、： C 10、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（ ）。A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判D.法院应当公开审理此案并公开宣判【答案】： C 11、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。A.某卫星发射中心用地B.某市政府用地C.奥运会主会场用地D.商品住宅用地【答案】： D 12、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由( )现场实施全过程监督。A. 施工
6、单位负责项目管理的技术负责人B. 装、拆卸单位的专业技术人员C. 监理单位负责安全的工程师D. 出租单位生产管理人员【答案】： B 13、根据刑法的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处()。A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以下有期徒刑或者拘役D.5年以上10年以下有期徒刑【答案】： B 14、发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，()。A.视为拒绝竣工结算文件B.视为认可竣工结算文件C.承包人重新提出竣工结算文件D.待争议解决后再进行结算【答案】： B 15、施工单位所承建的某房屋建筑
7、，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为 3 年。竣工合格第 4 年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是（ ）。A.已过保修期，施工单位不保修B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修C.施工单位应该承担保修义务D.设计单位应当承担责任【答案】： C 16、下列关于法的效力层级，说法错误的是（ ）。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时, 由全国人民代表大会常务委员会裁决B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决C.不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定D.部门规章与地方政
8、府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】： C 17、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关收回施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止【答案】： D 18、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。2018真题A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】： B 19、甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公
9、司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤销【答案】： C 20、我国民事诉讼中的证据交换的时间是()。A.诉讼答辩期届满后开庭审理前B.起诉立案后诉讼答辩前C.开庭审理后庭审辩论过程中D.举证期限届满后【答案】： A 21、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 22、王某应聘到施工单位，双方于4月15
10、日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18目，王某拟解除劳动合同，则（ ）。A. 必须取得用人单位同意B. 口头通知用人单位即可C. 应提前30日以书面形式通知用人单位D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】： C 23、承揽合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（ ）支付报酬。A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 24、关于建设工程意外伤害保险的规定中，不正确的是（ ）。A. 提前竣工的，保险责任自行
11、终止B. 保险费不得向职工摊派C. 未投保的工程项目，不予发放施工许可证D. 投保实行记名方式或不计人数方式【答案】： D 25、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.施工企业应当向地市级建设行政主管部门申请领取安全生产许可证B.建设主管部门在颁发安全生产许可证时，应当对施工项目是否已取得施工许可证进行审查C.施工企业未办理施工许可证延期手续，继续施工的，按无证施工处罚D.施工企业发生重大安全事故的，应当暂扣其安全生产许可证并限期整改【答案】： D 26、（ ）是指合同当事人双方依据合同条款的规定，实现各自享有的权利，并承担各自负有的义务。A. 合同履行B. 合同清偿C. 债
12、务履行D. 合同终止【答案】： A 27、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（ ）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。A.7 B.10 C.15 D.30【答案】： B 28、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是（ ）。A. 没收违法所得B. 返还财产C. 赔礼道歉D. 消除危险【答案】： A 29、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A.没有成立B.有效成立C.效力有待确定D.竣工验收合格后方有效【答案】： B 30、在文物保护
13、单位的保护范围之外，划定的为保护文物单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域，称为()。A.建设控制地带B.文物保护范围C.城市紫线D.城市黄线【答案】： A 31、施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可证以施工许可证为前提【答案】： C 32、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 33、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。20
14、17真题A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】： C 34、根据安全生产许可证条例，国家对下列选项中除( )之外的企业实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.食品生产企业【答案】： D 35、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标资格 B.降低资质等级 C.责令限期改
15、正 D.吊销企业资质证书【答案】： C 36、 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的( )日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。A.7B.14C.21D.28【答案】： B 37、根据招标投标法实施条例的规定，以下属于投标人相互串通投标的情形是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【答案】： C 38、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签
16、署B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】： B 39、某建筑公司所承担的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求（ ）。A. 应予支持B. 不予支持C. 如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持D. 如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持【答案】： A 40、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议
17、，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔,则下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司可以向人民法院申请强制执行B. 人民法院应当根据调解书进行判决C. 人民法院应当认定调解书无效并及时判决D. 人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【答案】： A 41、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其()许可的范围内承揽工程。A.资质等级B.注册资本C.专业技术人员能力D.技术装备【答案】： A 42、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是（ ）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 43、固体废物污染环境防治法规定，转移固体废物出省、自治区
18、、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向()。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府提出申请C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请【答案】： D 44、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015）A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连
19、带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】： C 45、对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（ ）签字后实施。A. 施工企业项目经理、现场监理工程师B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人C. 施工企业技术负责人、总监理工程师D. 建设单位负责人、总监理工程师【答案】： C 46、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（ ）进行设计。 A. 建设单位的意愿B. 类似已完工程C. 勘察设计成果文件D. 类似地区的水文地质情况【答案】： C 47、根据企业所得税法，下列企业中属于非居民企业的是（ ）。A.在成都市工商局登记注册的企业B.在日本注册但实际管理机
20、构在上海的外资独资企业C.在英国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 48、某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。A. 甲不能同时担任该两个项目的项目经理B. 经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C. 经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D. 经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理【答案】： B 49、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A
21、.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应当责令限期改正D.不得销售或使用【答案】： D 50、建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、以下关于注册机关监督检查权的说法中,正确的有()。A.可要求被检查人员出示注册证书和执业印章B.可要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档C.就注册建造师的有关问题询问其他人员D.扣押注册建造师办公用品E.纠正注册建
22、造师相关违法行为【答案】： AB 2、 关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 3、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。 2016A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成
23、的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 4、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定4月1曰甲付给乙100 万元预付款，5月12日由乙向甲交付两辆起重机，但到了4月1日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（ ），以维护自己的合法权益。A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同C. 中止履行合同并通知对方D.请求对方提供适当担保E.转让合同【答案】： CD 5、建设工程债的发生根据有（）。A.合同B.侵权C.政策规定D.无因管理E.不当得利【答案】： ABD 6、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给
24、不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位( 2015真题 )【答案】： ACD 7、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担
25、【答案】： BD 8、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前【答案】： BC 9、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。（2014）A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： ABD 10、最高人民法院关于审理建设工程施工合
26、同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有下列（ ）情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。A. 未按约定支付工程价款的B. 不履行合同约定的协助义务的C. 提供的主要建筑材料、建筑构（配）件和设备不符合推荐性标准的D. 已经完成的建筑工程质量不合格，并拒绝修复的E. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的【答案】： AB 11、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。2014A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围【
27、答案】： ACD 12、根据民法典的规定，代理的种类包括（ ）。A. 委托代理B. 复代理C. 指定代理D. 法定代理E. 特别代理【答案】： AD 13、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有( )（2013）A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署和工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 14、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有（ ）。A.开展项目安全教育培训B.对建设工程项目的安全施工负责C.确保安全生产费用的有效使用D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况E.及时、如实报告生
28、产安全事故【答案】： BC 15、下列行为中，构成无因管理的有 ( )A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【答案】： BC 16、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。2014A.该约定属于有关相邻关系的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响约
29、定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 17、按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A. 有完整的技术档案和施工管理资料B. 分部工程的质量必须优良C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E. 主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 18、下列情形导致要约失效的有（）（2013）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满.受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 19、根据
30、中华人民共和国文物保护法，在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（ ）。A.具有科学价值的壁画B.与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的古代现代重要石刻C.历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品D.反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物E.具有历史、艺术价值的古脊椎动物化石【答案】： ABCD 20、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁
31、决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 21、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1以上2以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】： C 22、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的
32、条件是（ ）。A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员E.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备【答案】： AC 23、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的有（ ）。A. 抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B. 除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C. 抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供
33、相应的担保D. 抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保E. 抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有【答案】： ABC 24、民法典规定的效力待定合同有（ ）。A.限制行为能力人订立的合同B.无权代理人订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.无处分权人处分他人的财产订立的合同E.违反法律、行政法规的推荐性规定的合同【答案】： ABD 25、仲裁的基本特点包括()。A.专业性B.程序性C.强制性D.独立性E.保密性【答案】： AD 26、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告 C.有具体的诉讼请求和理
34、由 D.事实清楚，证据确实充分 E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 27、下列属于行政法规文件的是()。A.招标投标法实施条例B.建设工程质量管理条例C.市政公用设施防灾管理规定D.建筑法E.建设工程安全生产管理条例【答案】： AB 28、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（ ）。A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资
35、源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理【答案】： BCD 29、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 30、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，（ ）的人员，不得上岗作业。A.在试用期间B.未颁发教育培训合格证书C.未经教育培训D.从前岗位发生过责任事故的
36、E.教育培训考核不合格【答案】： C 31、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 32、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】： A 33、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（ ）。A.现场机具
37、、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理【答案】： BCD 34、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ ）。A. 经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B. 对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C. 建设单位不得以任何理由要求
38、施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 35、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（ ）。A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任
39、领导所欠，自己概不负责D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其以超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月，甲向人民法院起诉【答案】： AB 36、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】： AB 37、民事诉讼执行程序中的执行根据主要有（ ）。A.人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生
40、效的调解书等B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.人民调解委员会制作的经争议双方签字的调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【答案】： ABD 38、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（ ）。A. 双方应订立书面的租赁合同，否则无效B. 承租人应当在约定期限内支付租金C. 承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任D. 租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司E. 承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付【答案】：
41、 BD 39、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（ ）。A. 直接涉及国家主权的条文B. 直接涉及人民生命财产安全的条文C. 直接涉及人体健康的条文D. 直接涉及环境保护的条文E. 直接涉及公共利益的条文【答案】： BCD 40、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 41、有效的仲裁协议必
42、须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 42、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 43、根据环境保护税法，环境保护税的计税依据有（）。A.排放量 B.个数 C.污染当量数 D.超标分贝数 E.立方米数【答案】： ACD 44、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划