《一级建造师之一建工程法规题库大全有答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全有答案解析.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库大全有答案解析第一部分 单选题(50题)1、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()（2013）A.因显失公平而无效B.由于分包单位自愿签署而有效C.仅对总承包单位和分包单位有效D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】： D 2、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（ ）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】： C 3、债权相对性理论的内涵不包括()。A.债权主体的相对性B.债
2、权内容的相对性C.债权责任的相对性D.债权客体的相对性【答案】： D 4、关于合同变更的叙述中，不正确的是（ ）。A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更C.合同变更须遵循法定的程序D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同【答案】： B 5、关于工程总承包单位与工程项目管理的说法，正确的是（）。A.工程总承包单位不应与承担工程管理业务的另一方企业有隶属关系 B.工程项目管理企业可以直接从事该工程项目的勘察、设计或施工 C.工程项目管理企业可以与该工程项目的勘察、设计或施工等
3、企业签订合同 D.工程总承包单位可以在同一工程项目上同时承担工程总承包和工程项目管理业务【答案】： A 6、关于民事诉讼基本特征的说法,正确的是A.自愿性、独立性、保密性B.公权性,强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】： B 7、关于法人的说法，正确的是( )。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.建设单位可以不具有法人资格【答案】： D 8、根据注册建造师管理规定，下列情形中，应予批准注册的是（ ）。A.赵某因工伤丧失了民事行为能力B.孙某有两个执业专业，参加继续教育达到150学时
4、，申请延续注册C.周某申请在两个单位分别注册D.李某已年满60岁但仍担任施工单位咨询顾问【答案】： D 9、某建设项目提交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。A. 招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B. 经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C. 经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D. 由评标委员会按废标处理【答案】： A 10、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有
5、效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 11、下列合同中，属于实践合同的是（）。 2016A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】： A 12、关于转代理的说法，正确的是（）。 2016A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定 C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】： C 13、甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司
6、提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙为甲提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则（ ）。A. 甲公司就可以不向乙公司支付劳务费B. 甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款C. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权D. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权【答案】： B 14、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我,该件由三名仲裁员组成仲裁庭,该室件的仲裁员0A.由甲施工企业选定一名B.只能由仲核委员会主任指定C.击甲施工企业选定两名D.由甲施工企业选
7、三名【答案】： A 15、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（ ）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务【答案】： D 16、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。A.甲建筑公司B.
8、乙建筑公司C.丙公司D.李某【答案】： D 17、关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是（ ）。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【答案】： C 18、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责
9、任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】： C 19、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 20、根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间 （ ）。 A. 6个月 B. 1年C. 2年 D. 3年【答案】： C 21
10、、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）。A.解除合同并赔偿损失B.继续履行并解除合同C.支付违约金和双倍返还定金D.确认合同无效并支付违约金【答案】： A 22、（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是()A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】： A 23、仲裁庭开庭审理理解错误的是()。A.当事人可以协议不开庭B.根据仲裁保密的原则，仲裁应当不开庭进行C.当事人应当在开庭时出示证据D.当事人可以对证据进行质证【答案】： B 24、根据建设部绿色施工导
11、则中规定， 在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月平均浓度与城市背景值的差值不大于（ ）。A. 0.06毫克/立方米B. 0.07毫克/立方米C. 0.08毫克/立方米D. 0.09毫克/立方米【答案】： C 25、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力 C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】： C 26、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（ ）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C
12、.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 27、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（ ）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 28、甲、乙在合同谈判中，甲恶意磋商，导致合同未能签订，给乙造成损失。甲违反了合同订立的()原则。A.平等原则B.合法原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 29、 由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。A.建设单位B.监理单位C.
13、施工单位D.建设单位和施工单位【答案】： C 30、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延 B.以施工企业提交竣工验收报告知之日为准 C.以合同约定计划竣工日期为准 D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 31、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D
14、.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行【答案】： A 32、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。A.25%B.30%C.40%D.50%【答案】： A 33、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ ）市人民法院。A.甲 B.乙 C.丙 D. 丁【答案】： D 34、下列情形中,不属于违法分包的是A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的C.施工总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,施工总承包单位
15、将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的【答案】： B 35、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】： B 36、关于招标的说法，正确的是（ ）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文
16、件的密封情况【答案】： B 37、最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（ ）。A.造成重伤 2 人B.造成直接经济损失 80 万C.造成间接经济损失 120 万D.造成死亡人数 2 人【答案】： D 38、（2019年真题）某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约,该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复,则该卖合同成的时间为()。A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时B.施工企业发出订购建筑材料的要约时C.建筑材料供应商发出答复文件时D.施工企
17、业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时【答案】： A 39、下列关于夜间施工说法正确的是（ ）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】： D 40、根据招标投标实施条例，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是( )（2013）A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C.招标人
18、应该确定排名第一的中标候选人为中标人D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】： C 41、根据我国民事诉讼法的规定，下列关于执行的说法，正确的是（ ）。A.民事判决、裁定由基层人民法院或者由被执行财产所在地的基层人民法院执行B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出C.申请执行的期间为2年，不适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定D.执行过程中，案外人不得对人民法院执行的标的提出书面异议【答案】： B 42、执行措施的下列说法中错误的是（ ）。A. 查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产B. 强
19、制交付法律文书指定交付的财物或者票证C. 不可以令被执行人强制迁出房屋或退出土地D. 强制履行法律文书指定的行为【答案】： C 43、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B.信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D.信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】： C 44、根据立法法的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由（ ）裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院【答案】： B
20、45、依法为建设工程办理质量监督手续，是()的法定义务。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.质量监督机构【答案】： A 46、根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间为（ ）。A. 6个月B. 1年C. 2年D. 3年【答案】： C 47、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】： C 48、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同，合同约定，签约后一周内交付货物，届时合同生效，施工企业逾期提取货
21、物。关于该仓储合同的说法正确的是( )。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： C 49、根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。2018真题A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D.环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】： C 50、按照建筑法、建设工程安全生产管
22、理条例的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是( )。A.单位法定代表人B.单位主要负责人C.单位安全职能部门D.单位项目负责人【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 2、根据2012年8月经修改后颁布的民事诉讼法第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。A.律师B.当事人的近亲属C.有关社会团体被推荐的公民D.
23、邻居E.当事人所在单位【答案】： ABC 3、以下属于绿色施工导则规定提高用水效率的措施是（ ）。A.混凝土养护过程中应采取必要措施B.将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C.对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D.临时用水采用节水型产品，安装计量装置E.现场车辆冲洗设立循环用水装置【答案】： ABD 4、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（ ）。A.甲要求乙加班，乙可以立即解除劳动合同B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C.甲未按照约定提供劳动条件，乙应当提前7日书面通知甲解除劳动合同D.甲违章指挥强令冒险危及乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同【答案】
24、： D 5、依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与()有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【答案】： ABC 6、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 7
25、、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 8、下列纳税人中，应当缴纳个人所得税的有( )。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住累计满183天的个人，从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住，从境外取得的所得【答案】： ABCD
26、9、仲裁裁决书的效力体现在（ ）。A.裁决书一裁终局B.仲裁裁决具有强制执行力C.当事人可以对生效的仲裁裁决提起诉讼D.一方当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以申请仲裁委员会强制执行E.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国（或地区）可以得到承认和执行【答案】： AB 10、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】：
27、ABD 11、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（ ）。A. 直接涉及国家主权的条文B. 直接涉及人民生命财产安全的条文C. 直接涉及人体健康的条文D. 直接涉及环境保护的条文E. 直接涉及公共利益的条文【答案】： BCD 12、导致中标无效的情形有（）。2018真题A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 1
28、3、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币 250 万B.材料采购的单项合同估算值为人民币 180 万C.施工单项合同估算价为人民币 500 万D.设计合同估算价为 120 万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币 60 万【答案】： ACD 14、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。A.投标报价高于招标文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】： ABCD 15
29、、根据建设工程质量管理条例，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.分包单位不服从总包指挥管理导致的质量问题，分包单位承担全部责任【答案】： AC 16、关于工程总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（ ）。A.建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，
30、总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任【答案】： D 17、关于工程保修期的说法,正确的有（）。2018真题A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 18、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。 2016A.专项方案应当由施工企业技术部门
31、组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分不分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 19、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定 B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员 D.仲裁庭可以有三名
32、仲裁员组成 E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 20、 关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有( )。A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年C. 供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E. 外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 21、物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。A.仲裁B.调解C.诉讼D.行政机关E.恢复原状【答案】： ABC 22、关于人民调解的说法，正确的有（ ）
33、。A. 人民调解是一种司法制度B. 人民调解应当遵循公开原则C. 人民调解员必须由当事人双方共同指定D. 人民调解协议不具有强制执行力E. 人民调解协议书经法院司法确认后生效【答案】： AD 23、关于施工许可证延期开工、核验和开工报告重新办理的规定，说法正确的是（ ）。A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】： BD 24、根据建筑施工企业
34、安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。2018真题A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】： ACD 25、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及
35、连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 26、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 27、下列属于无权代理的是()。A.转托代理权B.没有代理权C.超越代理权D.代理终止后的代理E.受委托的代理【答案】： BCD 28、下列关于提存的说法中，正确的是（ ）。A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所
36、有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当柜绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【答案】： AC 29、民法典规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（ ）。A. 在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B. 逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C. 逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D. 逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E. 逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行【答
37、案】： ABD 30、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： A 31、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应( )来划定。 A.国家文物局 B.省文物行政主管部门 C.市文物行政主管部门 D.省城乡规划行政主管部门 E.市城乡规划行政主管部门【答案】： BD 32、根据企业所得税法,关于企业所得税中不征税收入的说法,正确的有()A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理
38、的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】： ABC 33、根据民法典的规定，下列合同中无效的是（ ）。A. 损害社会公共利益的合同B. 附期限的合同C. 以欺诈、胁迫的手段签订的合同D. 因重大误解签订的合同E. 恶意串通，损害个人利益的合同【答案】： A 34、根据民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。（2012）A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【答案】： D 35、建筑工程施工发包与承
39、包违法行为认定查处管理办法（建市规（【2019】1号）进一步规定，下列情形中属于违法发包的有（）。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的D.建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的E.施工总承包人将承包的房屋建筑工程中的钢结构工程分包给其他单位的【答案】： ABCD 36、根据绿色施工导则,下列非传统水源利用的要求,正确的是()。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活
40、用水C.现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和艺点进行专项计量考核E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】： ABC 37、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2018真题A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 38、
41、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。 2016A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 39、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（ ）。A. 必须有违约行为存在B. 必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求C. 继续实际履行须在事实上可能D. 继续实际履行仅限于价款和报酬的给付E. 必须依据法律和合同的性质能够履行【答案】
42、： ABC 40、按照文物保护法规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任( )。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】： ABD 41、工程建设领域常见的侵权行为有()。A.施工活动中因安全生产事故使路人遭受人身损害的B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.未设明显安全警示标志，致使驾摩托车的人掉进施工井里的D.女儿墙，年久失修掉落伤人的E.施工质量问题导致停工整改的【答案】： ABCD 42、根据安全生产许可证条例，国家对（ ）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑企业C.日用化学生产、经营、储存单位D.危险化学生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业