《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（含答案）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全（含答案）第一部分 单选题(50题)1、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定,对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责的单位是（）。2017真题A.监理单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.分包单位【答案】： C 2、房屋建筑工程施工总承包企业中的一级企业净资产应在（ ）以上。A.4000万元B.6000万元C.8000万元D.1亿元【答案】： D 3、建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，对该抵押合同理解正确的是()。A.抵押担保合同属于贷款合同的从合同B.抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力C.贷款合同于抵押担保合同各自独
2、立D.担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任【答案】： A 4、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（ ）。A. 立即如实上报事故B. 立即启动事故应急预案，组织抢救C. 立即妥善保护事故现场及相关证据D. 立即组织事故调查【答案】： D 5、专业调解机构的调解书()A.具有强制执行力B.无任何效力C.仅有合同约束力D.无合同约束力【答案】： C 6、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（ ）。A. 赔偿损失B. 降低资质等级C. 责令停业整顿D. 对主要负责人判处有期徒刑【答案】： D 7、下列关于建筑业企业资质管理的说法中，正确的
3、是()。A.企业向资质许可机关提供信息仅限于良好行为档案信息B.企业的信用档案信息无需向全社会公示C.投诉举报和处理、行政处罚等不良行为不记入信用档案D.企业的信用档案应包括企业基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约等【答案】： D 8、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。A. 受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B. 承诺中增加的建议性条款C. 承诺中要求增加价款D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】： B 9、某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前（ ）通知用人单位。A. 10日B. 20日C. 15日以书面形式D. 3
4、0日以书面形式【答案】： D 10、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是()A.10日内B.15日内C.3个月D.6个月【答案】： D 11、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,说法正确的是()。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】： C 12、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。A.国有土地建设用地使用权属于用益物权B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C.国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让
5、、互换、出资、赠与或抵押D.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期【答案】： D 13、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由（ ）负责强制执行。A.公安机关 B.人民法院C.作出决定的公安消防机构 D.建设行政主管部门【答案】： C 14、根据民法典的规定，属于承担民事责任方式的是()。A.返还财产B.责令停产停业C.暂扣或者吊销执照D.没收违法所得，没收非法财物【答案】： A 15、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。（2014）A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 16、关于招标投标违
6、法记录行为公告的说法，正确的是（ ）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】： C 17、根据安全生产法的规定，下列情形中，不属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是()。A.对涉及安全生产的事项进行审
7、查批准或者验收B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.及时如实报告生产安全事故D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】： A 18、根据环境噪声污染防治法规定，施工企业使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报，申报内容不包括（ ）。A.施工场所和期限B.拟采取的噪声污染防治措施C.项目所在地单位和居民的意见书D.可能产生的环境噪声值【答案】： C 19、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制 B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁 C.劳动争议申请仲
8、裁的时效期限为2年 D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 20、某工程项目足额投保了建筑工程一切险，在保险期间内，工程发生了保险事故。为减少 损失，被保险人共计支出6万元。经保险公司查勘定损，建筑物实际损失为20万元。保 险公司应当支付的保险金为（ )万元。A. 6 B. 14 C. 20 D. 26【答案】： D 21、企业申请注册商标获批的，自核准注册之日起（ ）年内，注册商标有效。A.5B.10C.20D.30【答案】： B 22、文物保护法实施条例规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾
9、期不改正，或者造成严重后果的，处()的罚款。A.5万元以下B.5万元以上50万元以下C.1万元以上10万元以下D.20万元以上100万元以下【答案】： B 23、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【答案】： C 24、合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是()。A.合同中可以约定在一方违约
10、的情况下免除其全部责任B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任D.侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效【答案】： D 25、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地【答案】： A 26、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期 2019 年 5 月 10 日，并于 5 月 15 日与保险公 司签订了建筑工程一切险保险合同。同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年 8 月 10 日，该建筑工程一切险责任起始日期为（ ）。 A
11、.2019 年 5 月 10 日 B.2019 年 5 月 15 日 C.2019 年 7 月 20 日 D.2019 年 8 月 10 日【答案】： C 27、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（ ）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患【答案】： B 28、下列关于分包工程的范围说法正确的是()。A.承包单位可以将其承包的全部建筑工程分包给他人B.建筑工程总承包单位可以将部分工程分包给其他承包单位完成C.承包单位可以将其
12、承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工不必须由总承包单位自行完成【答案】： B 29、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： B 30、根据建筑法，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为()次。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 31、甲与乙两人在磋商签订合同的过程中，乙因需求，
13、让甲了解到了自己的商业秘密，下面的说法中正确的是()。A.如合同不成立，则甲可以泄露乙的商业秘密B.如合同成立，则甲不得泄露乙的商业秘密C.如合同成立，则甲不得利用乙的商业秘密为自己谋利而损害了乙的利益D.无论合同是否成立，甲不得泄露或者不正当地使用乙的商业秘密【答案】： D 32、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【答案】： B 33、某设计单位未按照工程设计强制性标准进行设计，造成工程质量事故，但情节并不严重。对该设计单位应给予的行政处罚是（ ）。A. 责令停业整顿，处20 万元以上50 万元以下罚款B.责令改正，没收财产
14、C.吊销资质证书D.责令停业整顿，降低资质等级【答案】： D 34、甲施工企业将自己中标的一项工程全部分包给不具备相应资质的乙劳务企业，合同中规定了内容齐全的仲裁条款。因工程款纠纷，乙企业申请了仲裁，但甲接到开庭通知后以仲裁协议无效为由拒不到庭。仲裁庭可以据此（ ）。A.视为撤回仲裁申请B.缺席裁决C.告知乙向法院起诉D.告知乙请求法院确认仲裁协议的效力【答案】： B 35、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
15、C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 36、甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（ ）。A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承担50，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任【答案】： C 37、
16、关于施工合同变更的说法，正确的是（）。A.施工合同变更应当办理批准登记手续 B.工程变更必须导致施工合同条款变更 C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致 D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】： D 38、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是（ ）。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： B 39、
17、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。 A.甲施工单位 B.乙施工单位 C.丙施工单位 D.三家内部约定【答案】： A 40、 保险合同中,负有支付保险费义务的人是()A.保险人B.受益人C.被保险人D.投保人【答案】： D 41、关于物权特征的说法，错误的是（ ）。A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权是一种绝对权，可以对抗一切不特定的相对人D.物权具有排他性，同一物只能存在一个物权【答案】：
18、A 42、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收受人，则该项目投标截止时间至少推迟至（ ）。A.12月5日B.12月10日C.12月20日D.12月30日【答案】： A 43、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任【答案】： B 44、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的
19、是（）。A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： A 45、甲公司根据与乙公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员是对方当事人的近亲属，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前【答案】： D 46、关于招标文件的说法，正确的是（）。A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应
20、当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】： C 47、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.10B.15C.30D.60【答案】： B 48、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查
21、时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】： D 49、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效【答案】： C 50、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（ ）。A.行政处罚决定因行政复议被撤销的B
22、.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定在被行政复议期间的【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有（ ）。（2014）A.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应对施工现场进行带班检查B.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查C.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案D.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责
23、人带班检查【答案】： AB 2、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任【答案】： ABC 3、侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有( )。A.所有人B.设计人C.管理人D.监督人E.使用人【答案】： AC 4、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋
24、建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安装和装修工程为3年【答案】： BCD 5、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。（2016）A.建设单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赔骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 6、下列应由供应商承担的物毁损，灭失风险的情形有（ ）。A. 施工企业购买一批安全帽，供应商未交付B. 合同仅约定由供应商将货位交给承运人运输，供应商已将标的
25、物发运，尚未达到约定的地点C. 合同约定在标的物所在地交费，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D. 标的物已运抵交货地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E. 供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接受【答案】： AD 7、所有的合同的订立过程都必须经过（ ）过程。A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 公证E. 鉴证【答案】： BC 8、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 9、王某取
26、得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建设工程项目履行监理 职责，其实施监理的依据包括()。A. 法律、法规及有关技术标准B. 建设工程施工合同C. 劳动用工合同D. 工程设计文件E. 招标公告【答案】： ABD 10、建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（ ）。A. 注册资本B. 从业人员C. 专业技术人员D. 技术装备E. 已完成的建筑工程业绩【答案】： ACD 11、建设工程债的常见种类有()。A.借款合同债B.租赁合同债C.侵权之债D.买卖合同债E.施工合同债【答案】： CD 12、根据安全生产法和建筑法,施作业人员应当享有的安全生产权利有()。A.获得工伤保险权B
27、.请求民事赔偿权C.纠正和处理违章作业D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】： AB 13、（2020年真题）关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可D.合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 14、建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.及时验收隐藏工程E.提供必要
28、的施工条件【答案】： ABC 15、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，安全生产许可证违法行为应承担责任，说法正确的是（ ）。A.已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故，暂扣安全生产许可证并限期整改 B.施工企业不再具备安全生产条件时，暂扣安全生产许可证并限期整改 C.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，1 年内不得再次申请 D.转让安全生产许可证的，没收违法所得、处以罚款并吊销安全生产许可证 E.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得【答案】： ABD 16、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以
29、向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（2013）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 17、在下列情形中，委托代理终止的情形有()。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人或者被代理人死亡D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止【答案】： ABC 18、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权
30、，不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 19、在某工程项目中，某联合体参加资格预审并获通过，则下列情形中招标人有权拒绝的是（ ）。A. 联合体更改了一个成员，该成员虽未经资格预审，但其资质比替换下的成员高B. 在提交投标文件截止日期之后增加了一个成员，并随后及时通知了招标人C. 在投标有效期内有一个联合体成员因故退出联合体D. 在投标截止日前，经招标人同意由另一个资质较高的代替了一个资质较低的成员E. 在投标截止日期之前，一个资质较低的成员
31、因故退出投标【答案】： ABC 20、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。（2012）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 21、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（ ）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.
32、项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】： BCD 22、施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续的情形有（）（2013）A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】： BC 23、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行,银行同时要求甲提供保证担保,未约定保证方式。借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。A.直接与甲协议以工程折价受偿B.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿C.直接变卖该工程D.直接转移占有该工程E.直接要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】： AB
33、24、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 25、下列行为中，构成无因管理的有 ( )A.甲接受委托帮助他人保养施工机具B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火C.材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农民工送往医院救治D.戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位【答案】： BC 26、关于人民调解的说法，正确的有（）。A.人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议
34、的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起 30 日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力【答案】： ABC 27、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。2018真题A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专
35、职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 28、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。（2015）A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 29、关于模板支架施工安全要点的说法,正确的有()。A.模板支架搭设完毕方可铺设模板B.模板支架工程必须按照规定编制、审核专项施工方案C.模板支架搭设、拆除前,只用向现场作业人员进行安全技术交底D.超过一定规模的模板支架工程要组织
36、专家论证专项方案E.模板支架拆除应从上而下逐层进行【答案】： BD 30、关于建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。A.王某只要取得资格证书，即符合初始注册条件B.赵某初始注册应当通过聘用企业向省级人事主管部门提出申请C.申请人陈某未在资格证书签发3年内申请的，不予注册D.李某违反法定程序作出准予注册许可的，应当撤销注册E.钱某在注册1年后，变更执业单位并办理注册，其在新单位的注册有效期为2年【答案】： D 31、根据安全生产许可证条例，国家对( )实行安全生产许可证制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆炸物品
37、生产企业【答案】： AB 32、根据节约能源法,属于企业加强用能管理义务的有（）。A.制定并实施节能计划和节能技术措施,降低能源消耗B.建立节能目标责任制,对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励C.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具D.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度E.积极实行能源消费包费制【答案】： ABCD 33、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的
38、法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 34、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 35、关于工程监理的说法，正确的有（ ）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.建设单位委托进行工程监理的必须是具有相应资质等级的工程监理单位C.监理单位可以
39、转让监理业务，但须经建设单位书面同意D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系E.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】： D 36、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（ ）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.不动产物权未经登记，合同也不发生效力E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： AB 37、与工程建设相关的下列规范性文件中，（ ）属于行政法规。A. 城市房地产管理法B. 天津市建筑市场管理条例C. 国家发展
40、和改革委员会发布的招标公告发布暂行办法D. 城市房地产开发经营管理条例E. 建设工程安全生产管理条例【答案】： D 38、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（ ）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： AD 39、以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力
41、D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物【答案】： AD 40、下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标C. 投标人在投标时递交虚假业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 41、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之
42、日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： AC 42、国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）中规定，对依法通过以下方式确定供货商的政府采购工程建设项目，符合相应条件的应当颁发施工许可证（ ）。A.询价B.竞争性谈判C.直接确定D.单一来源方式E.框架协议【答案】： BD 43、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准 C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定 D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 E.工程项目的