《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【考试直接用】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【考试直接用】.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【考试直接用】第一部分 单选题(50题)1、某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由( )承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位与监理单位共同【答案】： A 2、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（ ）。（2014）A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
2、D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 3、施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前()日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。A.15B.30C.45D.60【答案】： B 4、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。A.提交投标文件是承诺B.发放招标文件是要约C.签订书面合同是承诺D.发放中标通知书是承诺【答案】： D 5、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）。A.在公司连续工作满8 年的张某B.到公
3、司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 6、下列纠纷、争议中，适用于仲裁法调整的是（ ）。A.财产继承纠纷B.劳动争议C.婚姻纠纷D.工程款纠纷【答案】： D 7、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法错误的是( )。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实
4、际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【答案】： B 8、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（ ）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 9、下列内容不属于我国法律规定的行政处罚方式的是()。A.警告B.罚金C.没收非法所得D.行政拘留【答案】： B 10、关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D
5、.专利权的有效期自授予之日起计算【答案】： B 11、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动法的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】： B 12、某工程合同中约定竣工日期为2013年11月8日，实际竣工日期为2014年1月8日，竣工后发包方经承包人催告后依
6、然逾期不支付，承包人最迟应当在( )以前向人民法院提起诉讼，行使承包人工程价款的优先受偿权。A.2014年5月7日B.2014年7月7日C.2014年11月7日D.2015年1月7日【答案】： B 13、关于城市维护建设税的说法，正确的是（）。A.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为 5%D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： D 14、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（ ）。A. 安全许可证B. 销售许可证C. 产品合格证D.
7、 安装许可证【答案】： C 15、某工程分为、号单体建筑，号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程一并验收时，发现号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.发包人可以主张整体工程质量不合格B.施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责C.合理使用寿命为设计文件规定的合理年限D.发包人的行为视为对号楼质量认可【答案】： A 16、关于仲裁庭的组成，下列说法中错误的是()A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，应设首席仲裁员【答案】： C 17、张
8、某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制水泥混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了安全生产从业人员权利中的（ ）。 A. 知情权B. 拒绝权C. 批评权和检举控告权D. 紧急避险权【答案】： B 18、下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是()。A.发生法律效力的民事判决、裁定B.发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分C.仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书D.在执行中,经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议【答案】： D 19、根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（
9、 ）。A. 询价B. 单一来源采购C. 直接确定D. 框架协议【答案】： B 20、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】： C 21、根据实施工程建设强制性标准监督规定,建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,应处以（）罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上200万元以下【答案】
10、： B 22、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（ ）个月的平均工资。A. 3B. 6C. 10D. 12【答案】： D 23、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地 C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动 D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 24、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（ ）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地
11、规划许可证【答案】： D 25、（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.部门规章B.地方性法规与地方政府规章C.部门规章与地方性法规D.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定【答案】： A 26、根据水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 27、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。 A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位
12、、出租单位、安装单位和监理单位 C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位【答案】： D 28、特殊诉讼时效从法律上为国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁提供保护的期间通常为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】： D 29、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】： C 30、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日
13、前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是( )。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】： B 31、甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义
14、成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由()承担。A.甲建筑公司B.乙建筑公司C.丙公司D.李某【答案】： D 32、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨
15、6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。A.5000B.4900C.6000D.5880【答案】： B 33、工程承包合同中约定了有效的仲裁条款,发包方以违约为由请求仲裁胜诉后,再就另一事实以侵权为由向承包商提出仲裁申请,仲裁委员会应当()。A.受理B.不受理C.依照前裁决直接裁决发包方败诉D.告知其向法院起诉【答案】： A 34、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为 2018 年 3 月 1 日和 2019 年 10 月 1 日，2019 年 10 月 20 日工程实际竣工并交付。2019 年 11 月 5 日施工单位提交竣工结算文件。由于发包
16、人未按约定付 工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。A.2020 年 10 月 20 日 B.2020 年 4 月 1 日 C.2020 年 4 月 20 日 D.2020 年 5 月 5 日【答案】： C 35、某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.施工单位有维修义务B.业主自己承担责任C.施工单位承担保修责任D.业主可扣减施工单位保修金【答案】： B 36、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A.1B.2C.
17、3D.5【答案】： A 37、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由（ ）编制。A. 总承包单位和分包单位各自B. 建设单位统一组织C. 总承包单位统一组织D. 监理单位统一组织【答案】： C 38、某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（ ）。A. 20%B. 30%C. 40%D. 50%【答案】： B 39、对于起重吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、现场监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、总监理工程师
18、【答案】： C 40、下列情形中，视同为工伤的情形是（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48 小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的【答案】： B 41、下列水下文物中，不属于中国国家所有的是（ ）。A. 遗存于中国领海内的起源于外国的文物B. 遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物C. 遗存于中国内水起源国不明的文物D. 遗存公海区域内的起源于中国的文物【答案】： D 42、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（
19、）。A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后 3 个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料【答案】： A 43、环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（ ）A. 配合建设单位24小时联动试车B. 为避免冬期施工进行抢工C. 自来水管爆
20、裂进行抢修D. 全运会项目开幕时间临近必须抢工【答案】： C 44、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期 15 个月，工程合同价为 8000 万人民币，目前到位资金 2500 万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有( )种情况。A.1 B.2C.3 D.4【答案】： B 45、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（ ）。A. 高处工作B. 矿山、井下作业C. 夜班劳动D. 低温、冷水作业【答案】：
21、B 46、中级人民法院负责审理的一审行政诉讼案件包括()。A.以省级建设主管部门为被告的案件B.乡镇人民政府违法征收土地案件C.海关处理的案件D.不动产登记纠纷案件【答案】： C 47、关于人民法院管辖权的问题，正确的是（ ）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】： C 48、某施工单位未按规定对商品钢筋进行验收，后由于商品钢筋不合格致使工程停工被迫
22、炸毁，则该施工单位可能承受的不利法律后果是()。A.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任B.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任C.罚款但不影响企业资质，且不用承担赔偿责任D.罚款且影响企业资质，但不用承担法律责任【答案】： B 49、根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【答案】： D 50、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（ ）。A. 承包商B. 发包人C. 分包商D. 监理单位【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员
23、会主任指定 B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员 D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成 E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 2、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】： ABD 3、根据建设工程质量管理条例,具有法定最低保修期限的有()。
24、A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.电气管线、给排水管道工程D.门禁监控系统E.供热与供冷系统【答案】： ABC 4、和解是当事人之间自愿协商，没有第三人参加，一方当事人不履行和解协议，另外一方也不可以向法院申请强制执行，即只能仲裁或诉讼。下列选项中属于和解的类型是（ ）。A.诉讼前的和解B.诉讼中的和解C.执行中的和解D.仲裁中的和解E.判决中的和解【答案】： ABCD 5、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关
25、D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 6、连带责任保证的法定保证期间属于（ ）。A. 诉讼时效期间B. 可变期间C. 除斥期间D. 指定期间E. 不可变期间【答案】： C 7、根据建筑法，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件有（ ）。A.有符合国家规定的注册资本B.有符合国家规定的工作场所C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有足够的施工人数E.有从事相关建筑活动所应有的技术装备【答案】： AC 8、建设工程竣工验收合格后，还应当办理（ ）。A. 施工安全验收B. 规划验收
26、C. 消防验收或备案D. 环保验收E. 节能验收【答案】： BCD 9、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。 2016A.安全生产许可证的有效期为3年 B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 10、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017真题A.没收财产 B.拘役 C.
27、有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 11、下列是民事诉讼当事人的有（ ）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】： ABCD 12、下列各项中，属于监理单位的安全责任的有（ ）。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 依法对施工安全事故隐患进行处理C. 对建设工程安全生产承担监理责任D. 提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E. 发生安全事故负责立即向有关部门报告【答案】： ABC 13、按照文物保护法规定，施工单位及相关人员有下列行为的，应予追究其刑事责任( )。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的B.哄抢、私分或者非法侵占国有文物的C.擅自迁移
28、、拆除不可移动文物的D.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的E.未取得文物保护工程资质证书，擅自从事文物修缮、迁移、重建的【答案】： ABD 14、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 15、根据建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说
29、法，正确的是（ ）。A.“注册资本”是申请施工企业资质的条件之一，指的是企业可自由支配的资产，即所有者权益B.企业可以申请一项资质，也可以申请多项资质。企业首次申请资质的，应当按最低等级核定。增项申请资质的，可以按照其实际达到的等级核定C.企业在资质证书有效期内法定代表人发生变更的，应当在工商部门办理变更后1个月内办理资质变更手续。资质证书变更后15日内，报国务院住建部门备案D.企业恶意拖欠分包工程款或工人工资的，1年内不批准其资质升级和增项的申请E.企业在取得资质证书后不再符合资质条件的，资质许可机关应当撤销其资质证书【答案】： CD 16、下列关于中华人民共和国民法典的说法，正确的是（ ）
30、。A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效B.担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保D.反担保同时也适用于民法典的规定E.担保的目的是保障特定债权实现【答案】： AD 17、根据民事诉讼法规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（ ）。 A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉 B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地 C.民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖 D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷
31、及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖 E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出【答案】： AD 18、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 19、（2020年真题）根据社会保险法，失业人员从失业保险基金
32、中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 20、下列关于保证的说法正确的是( )A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.企业的职能部门可以作为保证人C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任【答案】： AC 21、下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的是（ ）。A.劳动者在本单位
33、工作年限，每满1 年支付1 个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6 个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6 个月以上不满1 年的，按半个月计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3 倍的，按职工月平均工资3 倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12 年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12 个月的平均工资【答案】： ABD 22、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同
34、的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 23、施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（ ）。A. 组织制定安全施工措施B. 消除安全事故隐患C. 及时、如实上报安全事故D. 编制安全生产规章制度和操作规程E. 确保安全生产费用的投入【答案】： ABC 24、村民欲外出打工，将其电视机委托好友乙保管。乙未经甲同意，在甲外出打工期间，将该电视机谎称为己所有卖给丙，在丙支付合理的、相应的价款的同时将电视机交付于丙。关于这一事例，下列表述中，符合民法典规定的有()。A.甲无权
35、要求丙返还该台电视机B.丙享有该台电视机的所有权C.由于乙无权处分该台电视机，所以在甲不予追认时，乙处分行为无效，丙不能获得该台电视机的所有权D.甲丧失对该台电视机的所有权，并有权请求乙赔偿损失E.甲丧失对该台电视机的所有权，且无权请求乙赔偿损失【答案】： ABD 25、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不
36、得开具增值税专用发票【答案】： BD 26、下列选项中，属于无效合同的有（ )。A. 供应商欺诈施工单位签订的采购合同B. 村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C. 施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D. 分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E. 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【答案】： BC 27、关于质权的说法,正确的有（ ）A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质邦财产的义务【答案】： AB 28、关于施工现场环境噪声污染
37、防治的说法，正确的有（）。2014A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 29、建设工程承揽合同中定作人的义务有( )。A.支付报酬B.依法赔偿损失C.协助义务D.验收工作成果E.对工作成果质量负责【答案】： ABCD 30、根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“
38、挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 31、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 32、根据民事诉讼法规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（ ）。 A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民
39、法院起诉 B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地 C.民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖 D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖 E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出【答案】： AD 33、根据民法典的规定，属于要约邀请的包括( )。A.寄送的价目表B.招标公告C.符合要约要求的售楼广告D.拍卖公告E.中标通知书【答案】： ABD 34、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，
40、导致重大生产安全事故。下列表述正确的是( )。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.分包单位违反总包单位的指令，故分包单位承担全部责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： AB 35、建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或者违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答
41、案】： ABD 36、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（ ）。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝【答案】： AC 37、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 38、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，
42、其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 39、以下哪个不属于行政强制执行的方式（ ）。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产【答案】： D 40、关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。 2016A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核 B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字 D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字 E.超过一定规模的危险性较大的分不分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会【答案】： ACD 41、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A.监理单位不得与被监理工程的设计单