《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案（新）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案（新）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库大全及答案（新）第一部分 单选题(50题)1、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。A.施工单位构成违约，应承担违约责任B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任C.施工单位构成违约，但是可以免责D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】： C 2、建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证（2013）A.2B.1C.3D.5【答案
2、】： B 3、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.有效 B.可变更或撤销 C.无效 D.效力待定【答案】： C 4、根据劳动法，下列关于女职工劳动保护的说法中，正确的有（ ）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动C.对于怀孕的女职工不得安排其延长工作时间D.对于怀孕7个月以上的女职工可以安排夜班劳动【答案】： A 5、按照民法典、民法典的规定，()是指债务人或者第三人不转移对财产的占有，将该财产作
3、为债权的担保。A.质押B.抵押C.留置D.定金【答案】： B 6、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人谎报或者瞒报事故的，应当受到的处罚是（ ）A.处10万元以上50万元以下的罚款B.处5万元以上20万元以下的罚款C.处上一年年收入50至80的罚款D.处上一年年收入60至100的罚款【答案】： D 7、根据.安全生产许可证条例的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关伺意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全 B.重大死亡C.死亡 D.重伤【答案】： C 8、李某与王某签订租房合同，双方
4、共同约定房屋租赁期限为1 年，则下列说法错误的有（ ）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，该合同无效C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】： B 9、2014年3月1日,某建筑公司因为生产经营发生严重困难,张某成为被裁减人员。如果该建筑公司()前重新招用人员的,应当优先招用张某等被裁减人员。A.2014年3月1日B.2014年5月1日C.2014年6月1日D.2014年9月1日【答案】： D 10、根据建设工程质量管理条例,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A.有已签署的工程结算文件B.有勘察、设计
5、、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书【答案】： C 11、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】： D 12、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用 。A. 建设行政主管部
6、门B. 省级人民政府C. 县级以上人民政府D. 环境保护主管部门【答案】： D 13、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A. 半年B. 二年C. 一年D. 三年【答案】： C 14、根据文物保护法，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】： C 15、根据民事诉讼法，确定被告住所地的做法，正确的是（ ）。A.被告是公民的，其户籍所在地与经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖B.公民的经常居住地是指起诉前连续居住满2年的地方，但公
7、民住院就医的除外C.被告是法人或其他组织的，其住所地为注册登记地D.同一诉讼有几个被告，且被告住所地、经常居住地在两个以上法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地法院起诉【答案】： D 16、下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ）。A. 仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭B. 仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭C. 仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开D. 仲裁公开进行，当事人可以协议不公开【答案】： A 17、甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是（ ）。A.联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必
8、交予招标人B.联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务 D.联合体成员之一清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务【答案】： B 18、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是( )。A.请求减少价款至 16 万元 B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同 D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 19、建设单位办理
9、工程项目质量监督手续应在（）。A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】： D 20、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（ ）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】： B 21、下列合同中，债务人不
10、履行债务，债权人由留置权的是（）。A.买卖合同 B.运输合同 C.借款合同 D.租赁合同【答案】： B 22、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（ ）。A. 建筑公司只能提起民事诉讼B. 建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C. 建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D. 建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【答案】： B 23、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。A.应视为甲已
11、经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】： A 24、招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是( )。A.不同投标人的投标文件相互混装B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人【答案】： C 25、（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应
12、当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】： D 26、根据民事诉讼法的规定,下列不属于地域管辖的是()。A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.指定管辖【答案】： D 27、下列属于民事责任的是（ ）。A.继续履行B.记过C.撤职D.罚金【答案】： A 28、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁某则不以为然。李某就此事向法院起诉。对此，下列选项中错
13、误的说法是（ ）。A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持C.借款合同可以是无偿合同D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持【答案】： B 29、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】： D 30、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申请办理资质延续手续。A.15B.30
14、C.60D.90【答案】： D 31、下列关于工程建设标准强制性条文不正确的理解是（ ）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定 C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行 D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收【答案】： D 32、民用建筑节能条例中的民用建筑不包括()建筑。A.医疗B.教育C.厂房D.住宅【答案】： C 33、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。 2016A.10日 B.5日
15、C.15日 D.20日【答案】： A 34、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。（2016）A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】： C 35、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同B.分包人将全部劳务作业交由他人完成C.将工程主体交由他
16、人完成D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员【答案】： D 36、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。2018真题A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务【答案】： D 37、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（ ）。A. 甲施工企业没有过错无须返还B. 产生侵权之债，甲施工企业应当返还C. 产生不当得
17、利之债，甲施工企业应当返还D. 产生无因管理之债，甲施工企业应当返还【答案】： C 38、关于行政责任,下列说法中正确的是()A.记大过、降职、撤职都属于行政处罚B.责令停止执业、吊销执业许可证等都属于行政处分C.行政拘留属于行政处罚D.行政责任分为行政处罚、行政处分和行政赔偿【答案】： C 39、关于夜间施工，说法正确的是()。（2015）A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】：
18、 D 40、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至()。A.2006年3月1日B.2006年9月1日C.2011年3月1日D.2011年9月1日【答案】： D 41、（2019年真题）根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】： A 42、设区的市级劳
19、动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。A.30B.45C.60D.90【答案】： C 43、下列对工程监理单位安全责任的表述中，正确的是()。A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任D.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准【答案】： D 44、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期
20、交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据 合同法，此协议为（）。（2016）A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】： B 45、关于合同生效后有关条款约定不明事项的解决，下列说法错误的是（ ）A.当事人就价款内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充B.当事人就质量内容没有约定且不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定C.合同中的价款或者报酬没有约定的，按照合同履行地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间【答案】： C 46、根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤
21、害保险费应由（）支付。A. 总承包单位和分包单位按一定比例共同B. 分包单位C. 总承包单位D. 建设单位【答案】： C 47、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则()。A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给承包单位B.应该优先支付给承包单位C.应该优先支付给银行D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给银行【答案】： A 48、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。( 201
22、5真题 )A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标 B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标 C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标 D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】： C 49、合同当事人甲违约后，给合同另一方当事人乙造成3万元的损失，乙方因未采取措施致使损失扩大到5万元后，采取了补救措施免遭继续造成的4万元的损失，但乙方支出了1万元的防治损失措施费。对此，甲方应()。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万
23、元损失【答案】： B 50、某建设项目工期为2年，工程合同价为500万元人民币。根据建筑工程施工许可管理办法的规定，申请施工许可证时期到位资金不得少于（ ）万元人民币。A. 500B. 250C. 150D. 100【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列情形中，发包人请求解除建设工程施工合同时应予以支持的有()A.承包人明确表示不履行合同义务的B.承包人将承包的建设工程进行非法转包的C.承包人完成的建设工程质量严重不合格的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人要求支付合同未约定价款的【答案】： AB 2、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督
24、检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 3、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人
25、签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 4、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 5、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有( )。（2012）A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保
26、护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： AD 6、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 7、在正常使用条件下，关于建设工程质量法定最低保修期限的说法，正确的有（）。A.屋面防水工程为5年 B.供热与供冷系统为两
27、个采暖期、供冷期 C.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 D.装修工程为5年 E.给排水管道为2年【答案】： ABC 8、下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（ ）。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患者非因工负伤，在规定的医疗期内的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.女职工在孕期、产期、哺乳期的E.劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的【答案】： ABD 9、根据民法典，我国解决合同争议的方式主要有（）。A.和解B.协议C.调解D.仲裁E.诉讼【答案】： ACD 10、关于我国建设工程企业资质等级管理的说法,正确的有()。A.建筑业
28、企业资质分为工程总承包、专业分包、劳务分包三个序列B.我国建筑业企业、建设工程勘察、设计、工程监理企业资质的归口管理部门是国务院建设行政主管部门C.取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D.取得事务所资质的工程监理企业可以承担我国所有三级建设工程项目的工程监理业务E.专业承包企业可以将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业【答案】： BC 11、建设工程竣工前.当事人对工程质量发生争议.经鉴定工程质量合格.关于竣工日期的话说法.正确的有（）（2013）A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申
29、请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 12、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,建筑企业在工程建设中需缴纳的保证金有()。A.投标保证金B.预付款保证金C.履约保证金D.工程质量保证金E.农民工工资保证金【答案】： ACD 13、下列关于保证的说法正确的是( )A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.企业的职能部门可以作为保证人C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任【答案】： AC 14、下列施工合同
30、中,属于可撤销合同的有().A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 15、当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由（ ）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定E.申请人住所地的中级人民法院裁定【答案】： A 16、劳动争议仲裁委员会的组成成
31、员应有（）。A. 工会代表B. 律师C. 同级人民法院代表D. 企业方面代表E. 劳动行政部门代表【答案】： AD 17、根据住建部(建安办函【2017】12 号)相关规定，针对( )等危险性较大的分部分项工程应印发施工安全要点。A.基坑工程施工 B.脚手架施工C.模板支架施工 D.起重机械使用E.高空作业【答案】： ABCD 18、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（ ）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 19、建设工程债的发生根据有（）。A.合同B.侵权C.政策规定D
32、.无因管理E.不当得利【答案】： ABD 20、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。（2015）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 21、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 22、
33、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 23、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和
34、丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙 B.甲向乙支付货款属于合同之债 C.丙获得货款后属于无因管理之类 D.乙和丙之间没有债权和债务关系 E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 24、根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。（2012）A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】： ACD 25、根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为属于违法分包的是()。A.承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程
35、主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.总承包单位将工程分包给安全生产许可证吊销的单位E.劳务分包单位将其从总承包单位承包的劳务再分包【答案】： CD 26、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 27、（2019年真题）根据
36、民事诉讼法，关于法院调解的调解书的说法，正确的（）A.调解书应当写明诉讼请求，调解结果和理由B.调解书有审判员、书记员署名并加盖印章，送达双方当事人C.法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书经双方当事人签收的，即具有法律效力【答案】： BD 28、下列情形导致要约失效的有（ ）。A. 拒绝要约的通知到达要约人B. 要约人依法撤销要约C. 要约人依法撤回要约D. 承诺期届满，受要约人未作出承诺E. 受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 29、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。A. 李
37、某因工伤丧失了民事行为能力B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E. 王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】： ABCD 30、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。（2015）A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场入口处【答案】： ABC 31、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用
38、的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 32、（2019年真题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 33、下列能够致使劳动合同终止的情形有（）。A.劳动合同期满B.用人单位法定代表人死亡C.劳动者被人民法院宣告失踪D.劳动者死
39、亡或者被人民法院宣告死亡E.用人单位发生严重经营困难【答案】： ACD 34、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。 2016A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 35、在下列情形中，委托代理终止的情形有()。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人或者被代理人死亡D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终
40、止【答案】： ABC 36、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为购买B型钢材， 则施工单位（ ）A.只能按购买A型钢材履行合同 B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买A型钢材履行合同D.可以要求撤销该合同E.可以要求确认该合同无效【答案】： CD 37、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保
41、险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 38、施工作业人员享有的安全生产权有()（2013）A.纠正和处理违章作业B.拒绝连续加班作业C.拒绝冒险作业D.紧急避险E.对施工安全生产提自建议【答案】： BCD 39、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 40、仲裁过程中，如当事人双方达成了
42、调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。A.制作调解书B.制作仲裁书C.驳回申请D.撤销案件E.要求当事人撤回申请【答案】： AB 41、根据建设工程质量管理条例,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法,正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 42、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾