《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【名师系列】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【名师系列】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库大全及答案【名师系列】第一部分 单选题(50题)1、按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（ ）。A. 收回国有资金B. 重新审批该项目C. 暂停项目执行或资金拨付D. 撤销承包单位的资质证书【答案】： C 2、甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（ ）元的违约金。A. 12万B. 9.6万C. 7万D. 无需支付违约金【答案】： B 3、建筑节能
2、工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】： B 4、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言()。A.不能单独作为认定案件事实的依据B.经家长认可，可以作为认定案件事实的依据C.对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据，可以作为认定案件事实的依据D.人民法院可以确认其有证明力【答案】： A 5、工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的须目负责人，则王某工资收入 应缴纳的个人所得税由（ ）。A.建设单位代扣代缴 B.总承包单位代扣代缴C.分包单位代扣代缴 D.无某自行申报【答案】：
3、 C 6、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。A.留置权 B.抵押权 C.抵消权 D.质押权【答案】： A 7、李某与王某签订租房合同，双方共同约定房屋租赁期限为1 年，则下列说法错误的有（ ）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，该合同无效C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】： B 8、下列关于法的效力层级的表述中，有误的是()。A.在我国法律体系中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法C.宪法是具有
4、最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力D.同一机关制定的地方性法规、自治条例和单行条例，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定【答案】： D 9、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库 B.占用保护规划确定保留的道路 C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动 D.在历史建筑上刻划【答案】： C 10、建设单位因故不能按期开工的，应当向（ ）申请延期。A. 上级主管B. 施工单位C. 监理单位D. 发证机关【答案】： D 11、某生产经营单位负责人未依法履行安全生产管理职责导致人员伤亡,事故发生后该负责人被处以
5、上一年年收入40%的罚款,则该事故级别是()。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】： B 12、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【答案】： C 13、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决
6、定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。（2016）A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】： B 14、下列工程所需的有关建筑材料、建筑构配件和设备,工程设计单位可以指定相应的生产厂、供应商的是( )。A.先进的通用设备B.进口的设备C.特殊要求的专用设备D.核心的设备【答案】： C 15、根据民法典，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】：
7、D 16、关于建筑工程施工质量统一验收标准（GB50300-2013），说法错误的是（ ）。A. 其中的强制性条文属于强制性国家标准B. 施工合同未约定采用该标准的，不作为工程验收依据C. 该标准的实施具体由建设工程质量监督机构负责监督D. 地方标准中，与该标准发生抵触的内容，应当自行废止【答案】： B 17、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的()。A.40%B.30%C.50%D.60%【答案】： C 18、根据民法典 施工单位的项目经理属于施工单位
8、的（ ）A.委托代理人B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人【答案】： A 19、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后（ ）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【答案】： B 20、根据安全生产事故报告和调查处理条例，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。A.业主单位负责人B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门D.本单位负责人【答案】： D 21、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（ ）。A. 在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B
9、. 提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C. 开标后被要求对其投标文件进行澄清的D. 评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】： A 22、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（ ）。A. 应建立应急救援资金专款专用制度B. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C. 应对应急救援器材进行经常性维护保养D. 各级负责人府兼任应急救援人员【答案】： C 23、关于法定代表人的说法，下列选项中正确的有（ ）。A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
10、C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D.法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿【答案】： A 24、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延 B.以施工企业提交竣工验收报告知之日为准 C.以合同约定计划竣工日期为准 D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 25、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和
11、工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 26、根据劳动合同法，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同的情形是（ ）。A.在试用期内迟到早退，不符合录用条件B.因酒驾被判刑C.严重违反公司规章制度，将公司商业秘密泄露给对手D.非工作时间酗酒摔伤，医疗期满后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作【答案】： D 27、出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为（ ）。A. 简易交付B. 占有改定C. 指示交付D. 拟制交付【答案】： D
12、28、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同( )。（2012）A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效【答案】： D 29、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送( )的质量检测单位进行检测。A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可【答案】： A 30、某施工企业的材料合同约定如果其中一方违约，则支付合同价款的10%作为违约金，同时该合同中还约定了承包商向材料供应商缴纳3000元作为定金。结果材料供应商没能照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值5万元，则承包商最多可以向材料供应商要求返还()元。A
13、.1800B.3000C.5000D.8000【答案】： D 31、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的是（）。A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔 B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定费用 C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任 D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用【答案】： A 32、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。A
14、.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2 年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 33、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是() （2013）A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款【答案】： A 34、所谓可撤销合同，是指因意思表示不真实，通过有撤
15、销权的机构行使撤销权，使已经生效的意思表示归于( )的合同A.有效B.无效C.可变更D.效力待定【答案】： B 35、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（ ）天的拖期违约损失。A. 15B. 16C. 17D. 21【答案】： D 36、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（ ）。A.取得安全生产许可后，发生
16、较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】： B 37、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（ ）作为结算工程价款的依据。A.承包商提交的结算书B.人民法院的判决书C.双方协商确定的和解协议D.备案的中标合同【答案】： D 38、下列关于工程建设标准强制性条文不正确的理解是（ ）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定 C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严
17、格贯彻执行 D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收【答案】： D 39、和解与调解相比较,其主要区别为()。A.是否能够经济、及时地解决纠纷B.纠纷的解决有无第三方介人C.是否利于维护双方的合作关系D.达成的协议是否具有强制执行的效力【答案】： B 40、根据建筑法，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准，应承担的法律责任是（）。A.责令改正，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失D.依法追究刑事责任【答案】： C 41、甲人民
18、法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。A.移送丙人民法院B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖【答案】： D 42、未经总监理工程师签字，（ ）。A.建设单位不拨付工程款B.施工单位不得进行下一道工序的施工C.建筑材料不得在工程上使用D.建筑构配件不得在工程上安装【答案】： A 43、不可以成为保险合同受益人的包括()。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】： D 44、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂
19、5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。A.要约邀请B.承诺C.承诺意向D.新要约【答案】： D 45、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（ ）申请办理建设工程规划许可证。A.省级人民政府环境保护主管部门B.城市人民政府环境保护主管部门C.省级人民政府城乡规划主管部门D.城市人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 46、根据民法典规定，下列物权当中，不需要登记就可设立的是( )。A.农村土地承包经营权 B.建设用地使用权C.地役权 D.宅基地使用权【答案】： C 47、关于和解的说法，正确的是（ ）。A.和解
20、达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】： C 48、 下列工作安排中，属违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工刘某从事资料整理工作B.安排怀孕期间女工章某从事第3级体力劳动强度的劳动C.安排怀孕6个月的女工赵某从事夜班工作D.批准女工朱某只能休产假120d【答案】： B 49、建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中，不属于证据的是（ ）。A. 工程质量检测机构出具的鉴定报告B. 建设单位职工的书面证明材料C.
21、 建设单位与施工单位签订的施工合同D. 建设单位提交的答辩状【答案】： D 50、 关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签订的E.承包人将部分工程违法分包的【答案
22、】： ACD 2、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。 2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 3、关于施工招标资格审查的说法，正确的有（ ）。A.依法必须进行招标的
23、项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5 日B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当由评标委员会审查资格预审申请文件C.资格预审应当按照资格预审文件载明的标准和方法进行D.通过资格预审的申请人少于3 个的，应当重新招标E.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查【答案】： ACD 4、我国实用新型保护的客体必须具有的条件是()。A.一定的形状B.一定的结构C.一定的创意D.一定的方法E.一定的大小【答案】： AB 5、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括
24、()。A.违反职业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 6、根据招标投标法实施条例，属于工程建设项目的有（）。A.构筑物的拆除B.建筑物的室内展品移动陈列柜C.建筑物的扩建D.建筑物减隔膜装置的安装E.工程所需要的管理服务【答案】： ACD 7、下列关于表见代理的表述中，正确的有（ ）。A. 表见代理是无效代理B. 表见代理是特殊的无权代理C. 表见代理的行为人没有代理权D. 第三人有理由相信行为人有代理权E. 表见代理对本人产生有权代理的效力【答案】： BCD 8、某工程两劳务分包单位签订了安全生产管理协议，该
25、协议应明确的内容有（)。A.各自应负责的安全生产管理范围B.各自应尽的安全生产管理职责C.各自应釆取的安全措施D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商 E.双方的安全责任由总承包单位确定【答案】： BC 9、依据工程建设项目施工招标投标办法的规定，有以下情形将被作为废标处理（）。A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书【答案】： ABCD 10、仲裁委员会受理仲裁申请后下列说法中正确的是（ ）。A. 仲裁委员会受
26、理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则送达申请人B. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁员名册送达被申请人C. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达申请人D. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人E. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【答案】： AD 11、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（ ）（2013）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】： BCD 12、根据民事诉讼法，下列人员中，属于民事诉
27、讼当事人的有（）。A.原告 B.被告 C.鉴定人 D.第三人 E.审判员【答案】： ABD 13、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 14、关于人民法院调解民
28、事案件的说法，正确的有（）。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 15、国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指()。A.将工程的非主体工程转包给其他企业B.将工程主体部分分包给其他企业C.将全部建筑工程转包给他人D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人【答案】： CD 16、施工企业的主要责任人，对于本单位
29、生产安全工作的主要职责包括（ ）。A. 建立、健全本单位安全生产责任制B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C. 保证本单位安全生产投入的有效实施D. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E. 编制专项工程施工方案【答案】： ABCD 17、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程安全生产管理条例，要求该设备租赁公司提供( )。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构
30、出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 18、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（ ）。A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 19、法人应当具备()等条件。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准【答案】： ABCD 20、注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括（ ）。A.发包人同意更换项目负责人B.承包人进行项目负责人人
31、员调岗C.因发包人原因致使工程项目停工超过 120 天D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.发包人与注册建造师所在企业发生合同纠纷【答案】： AD 21、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，可以由（ ）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会决定 B.申请人住所地中级人民法院裁定C.仲裁委员会所在地基层人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定E.合同签订地中级人民法院裁定【答案】： BD 22、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。（2014）A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终
32、结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 23、注册建造师申请人不予注册的情形包括（ ）。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.申请两个或两个以上专业执业的C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的E.在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的【答案】： AD 24、下列资金中，应纳入工伤保险基金的有（ ）A.用人单位缴纳的工伤保险费B.用人单位缴纳的社会保险费C.工伤保险基金的利息D.工伤保险基金的投资所得E.政府财政补贴【答案】： AC 25、职工有下
33、列情形之一的，不能认定为工伤（ ）。A.故意犯罪的B.醉酒或者吸毒的C.自残或者自杀的D.患职业病的E.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的【答案】： ABC 26、在下列调解书中，（ ）生效后具有强制执行力。A. 行业调解B. 法院调解C. 行政调解D. 经司法确认的人民调解E. 仲裁调解【答案】： BD 27、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。（2015）A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租
34、赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 28、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位C.写字楼的设计单位D.写字楼的使用单位E.写字楼的物业管理单位【答案】： AD 29、地役权合同一般包括()等条款。A.合同的公证机关B.供役地和需役地的位置C.利用目的和方法D.利用期限E.费用及其支付方式【答案】： BCD 30、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的
35、（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 31、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 32、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效
36、力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 33、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 34、授予专利权的发明和实
37、用新型，应当具备的条件为（ ）。A. 新颖性B. 创造性C. 美观性D. 实用性E. 适用性【答案】： ABD 35、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 36、生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，可以分为()。A.整体应急预案B.专项应急预案C.综合应急预案D.现场处置方案E.施工组织方案【答案】： BCD 37、在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（
38、）。A.屋面防水工程为 5 年B.给排水管道为 2 年C.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为 5 年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： ABC 38、下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是()。A.北京市建筑市场管理条例B.评标委员会和评标方法暂行规定C.北京市建设工程造价管理办法D.北京市建设工程招标投标管理条例E.房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法【答案】： AD 39、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故， 施工企业项目经理承担的法律责任（）。（2016）A.项目经理为注
39、册建造师的，责令停止执业2年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 40、建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装【答案】： ABD 41、关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A.试用期包含在劳动合同期
40、限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】： A 42、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措施有（ )。A.罚款B.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 43、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。2014A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补
41、充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： CD 44、下列建设工程安全生产管理条例中，属于工程监理单位安全职责的有()A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场安全事故的安全负总责D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】： AD 45、工程监理人员认为工程施工不符合()时，有权要求施工单位改正。A.监理企业的规定B.建设单位的要求C.工程设计要求D.施工技术标准E.建设工程承包合同【答案】： CD 46、建设工程承包单位向建设单位所提交的质量保修书，其内容包括()。A.保修范围和内容B.工程简况、房屋使用管理要求C.保修期限D.超过合理使用年限继续使用的条件E.保修责任【答案】： AC 47、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情