《一级造价师之建设工程计价题库包过题库附精品答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库附精品答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库附精品答案第一部分 单选题(50题)1、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】： D 2、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（ ）。A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用
2、构成B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】： B 3、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。A. .0.206 B. 0.196C. 0.157 D. 0.149【答案】： A 4、（2014年真题
3、）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】： D 5、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（ ）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】： C 6、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是()。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采
4、用工程质量保证担保的，发包人仍可预留2%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】： A 7、编制大中型建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是()。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款【答案】： C 8、非生产性建设项目总投资通常应包括（ ）。A.固定资产投资和流动资产投资B.建设投资和建设期利息C.工程费用、工程建设其他费用和预备费D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费【答案】： B 9、 当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。A.形
5、式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】： B 10、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】： D 11、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】： D 12、竣工财务决算的基本
6、建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】： D 13、下列关于承揽国际工程投标报价的说法，正确的是（）。A.国际上没有统一的概预算定额，报价完全由投标人根据统一的取费标准.招标文件.技术规范等确定B.国外雇佣工人人工工日单价包括基本工资.税金保险费等，但不包括工人上下班交通费C.国外承包工程中的材料.设备的来源渠道有2 种，即当地采购和国内采购D.除去租赁机械，在国外承包工程，承包商必须在开工时投入资金自行购买施工机械【答案】： D 14、（2021年真题
7、）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的烧结煤矸石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】： B 15、下列关于工程计价的说法，正确的是（ ）。A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】： D 16、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请
8、之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】： A 17、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 18、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的
9、描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】： A 19、某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表所示，则应分摊到动力车间固定资 产价值中的土地征用费和设计费合计为（ ）万元。A. 35.26 B. 38.67C. 41.12 D. 43. 50【答案】： B 20、（2021年真题）某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投、标段，甲报8000w、7000w，乙报8500w、6800w。已知甲中标标段，在不考虑其
10、他量化因素情况下，投标人甲、乙标段评标价为（ ）。A.6720W； 6528wB.6720W；6800wC.8834W；6028WD.7280W；7072W【答案】： B 21、（2021年真题）编制招标工程量清单时，下列措施项目应列入总价措施项目清单与计价表的是（ ）。A.脚手架B.混凝土模板及支架C.施工场地硬化D.施工排水降水【答案】： C 22、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（ ）。A.材料询价B.劳务询价C.分包询价D.施工机具询价【答案】： C 23、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:套用各子目的综合单价;搜集基础资料;计算措施
11、项目费:编写概算编制说明;汇总单位工程造价;计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ）。A.B.C.D.【答案】： A 24、措施项目中采用综合单价计算的项目，其综合单价的构成是（）。A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费的分摊C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、风险费的分摊D.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、税金【答案】： B 25、关于暂列金额，下列说法中正确的是（ ）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生
12、的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【答案】： D 26、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】： A 27、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】： B 28、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C
13、.物价波动D.提前竣工【答案】： A 29、某新建项目建设期为 2 年，分年度均衡贷款，2 年分别贷款 2000 万元和 3000万元，贷款年利率为 10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（ ）万元。A.455B.460C.720D.830【答案】： B 30、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数 【答案】： D 31、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的14 天内预付
14、安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7 天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】： D 32、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.06，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）元/m2。A.507B.608.4C.635.25D.657【答案】： C 33、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用
15、中研究试验费的是（ ）。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目【答案】： A 34、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。A. 单位工程概算B. 修正设计概算C. 单项工程综合概算D. 建设项目总概算【答案】： B 35、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示
16、B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】： C 36、有关措施项目清单与计价表的编制规定，下列表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费作为竞争性费用按规定计价D.可以计算工程量的措施项目，可采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】： C 37、下列费用项目中，不包含在国外建筑安装工程施工机械费中的是（ ）。A.折旧费B.驾驶工人工资C.周转材料摊销
17、费D.能源和动力费【答案】： C 38、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】： D 39、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（ ）。 A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收
18、合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验【答案】： D 40、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】： D 41、某建筑公司为增值税一般纳税人，2016年7月1日承接某房地产工程项目，7月30日发包方按进度支付工程价款360万元，若该建筑公司选择适用一般计税方法计算应纳税额，该公司7月需缴纳的增值税是（）。A.10.48B.10.80
19、C.35.68D.39.60【答案】： C 42、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】： A 43、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由【答案】： D 44、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为
20、0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A. 4349 B. 4554C. 5002 D. 5752【答案】： D 45、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间C.因短暂停电而导致配合机械工作的工人停工所耗的时间D.重砌质量不合格墙体所耗的时间【答案】： A 46、根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列属于差旅交通费的是（ ）。A.办公费B.工地转移费C.职工福利费D.工会经费【答案】： B 47、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理
21、机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】： D 48、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费【答案】： A 49、（2014年真题）管理者不直接与承包人签订合同，但受托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计采购总承包D.工程项目管理总承包【答
22、案】： D 50、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的 定额是（）。 A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。 A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工【答案】： BD 2、投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价应注意（ ）。A.分包标函的完整性 B.分包人的工程质量C.分包人的成本利润 D.分包工程单价E.粉白工程施工进度计划【答
23、案】： ABD 3、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（ ）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作固形资产处理【答案】： ABC 4、下列形成固定资产，但属于固定资产其他费用的是（ ）。A.工器具购置费B.建设管理费C.勘察设计费D.引进技术和引进设备其他费用E.生产准备及开办费【答案】： BCD 5、根据
24、建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15，仍采用原单价B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 6、关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ）。A.以独立的建设项目、单项工程或
25、单位工程为对象B.费用和消粍量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单项工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的是建设项目的静态投资指标【答案】： ACD 7、关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定【
26、答案】： AC 8、（2019年真题）流动资产的构成要素一般包括（）。A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 9、工业项目总平面设计的评价指标有()。A.永久性堆场占地面积B.绿化系数C.经营费用D.建筑物层高E:柱网布置【答案】： AB 10、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（ ）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 11、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于
27、预付款的说法正确的有（ ） 。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】： BC 12、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔
28、报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 13、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（ ）。A.厂房的层高和净高 B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小 D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】： BC 14、关于预付款担保，下列说法中正确的有（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持
29、不变【答案】： BCD 15、根据我国现行建筑安装工程费用组成， 下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费 B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费 D.已完工程及设备保护费 E.工程排污费【答案】： AD 16、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。A.试运转所需原料、动力的费用 B.单台设备调试费C.试用转所需的机械使用费 D.试运转产品的销售收入E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】： ACD 17、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同
30、类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 18、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200
31、万元【答案】： BCD 19、下列关于工程量清单计价程序和方法的说法中，正确的是（ ）。A.编制建设工程造价的基本过程只有工程量计算B.工程量清单计价要历经工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段C.工程量清单在发承包阶段的应用主要是用来编制招标控制价、投标报价和工程计量、工程结算和工程计价纠纷的解决D.招标控制价和投标报价的编制依据相同E.综合单价由人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润及一，定范围内的风险费用组成【答案】： B 20、关于履约担保，下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金
32、额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E:履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】： BD 21、以下对于征地补偿费用的标准，正确的有（）。 A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年平均产值的46倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均产值的610倍D.对于失去土地的农民，需支付养老保险补偿E.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的30倍【答案】： BD 22、（2017年真题）施工仪
33、器仪表台班单价的组成包括（）。A.折旧费B.安拆费及场外运费C.检修费D.校验费E.维护费【答案】： AD 23、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方式【答案】： ABCD 24、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】： BD 25、建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均
34、成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】： ABC 26、（2016年真题）下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【答案】： ABD 27、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议
35、，发包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E:发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【答案】： BC 28、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E:办理进口清关手续【答案】： BCD 29、 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元台班，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停
36、工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 30、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D
37、.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 31、根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3曰D.公示在幵标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】： ABC 32、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人
38、在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%30%【答案】： AB 33、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 34、下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有()。
39、A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E:总包管理费【答案】： AD 35、下列措施项目，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（ ）。A.混凝土模板及支架B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【答案】： AC 36、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】：
40、 BD 37、下列各项中属于 BIM 在设计阶段应用内容的是（ ）。A.通过BIM技术对设计方案优选B.设计模型的多专业一致性检查C.将模型与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投资收益指标信息D.工程量自动计算和统计分析E.设计概算的编制管理和审核【答案】： AB 38、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的 有（）。 A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 39、（2016年真题）根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人
41、的公示，下列说法中正确的有（）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3日D.公示在开标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】： ABC 40、 当编制招标工程量清单时，需要合理考虑施工顺序，通常需要考虑的内容包括()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.各分部分项工程之间的关系C.当地的气候条件和水文要求D.现场的平面布置及各种技术措施E.施工方法和施工机械的要求【答案】： BC 41、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩
42、建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 42、预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E:以工程结算资料为依据计算【答案】： AB 43、在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（ ）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】： CD 44、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（