《一级建造师之一建工程法规题库完整版附答案【模拟题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整版附答案【模拟题】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整版附答案【模拟题】第一部分 单选题(50题)1、根据招标投标法，开标的主持者是（）。A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表【答案】： C 2、根据循环经济促进法，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为()。A.减量化B.资源化C.再利用D.节能化【答案】： C 3、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（ ）。A. 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B. 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C. 该供应商获悉该要约收到的时间D. 该供应商理解该要约内容的时
2、间【答案】： A 4、根据循环经济促进法，将废物经过翻新后继续作为产品使用，被称为()。A.减量化B.资源化C.再利用D.节能化【答案】： C 5、某工程计划工期为10个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为60万元,合同中对该费用预付未作规定,则建设单位至少应预付该费用()万元。A.9B.12C.18D.30【答案】： D 6、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是()。A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期
3、【答案】： D 7、 工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和（）。A.一般性标准B.特殊性标准C.推荐性标准D.建议性标准【答案】： C 8、（2020年真题）因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为定行为的权利是（）。A.物权B.特许物权C.抗辩权D.债权【答案】： D 9、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是( )。A.该施工企业在施工现场出口处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志B.该施工企业未将施工现场的办公区、作
4、业区分开设置C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取了相应的安全施工措施D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担【答案】： C 10、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同()的实现。A.债权B.债务C.主体D.内容【答案】： A 11、 关于借款合同的说法,正确的是()A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效B.借款合同为有偿合同C.借款合同必须采用书面形式D.自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效【答案】： D 12、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。A.向原安全生产许可证颁
5、发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办【答案】： D 13、投标人有下列行为之一的，属于招标投标法第53 条规定的情节严重行为，由有关行政监督部门取消其1 年至2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格的是（ ）。A.主动向评标委员会对投标文件进行澄清、说明的B.3 年内1 次串通投标的C.串通投标行为损害招标人、其他投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失50 万元D.有疑似串标行为的【答案】： C 14、甲
6、、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（ ）。A. 选定的仲裁委员会B. 仲裁事项C. 双方不到法院起诉的承诺D. 请求仲裁的意思表示【答案】： C 15、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为（ ）。A.拟制交付 B.占有改定 C.现实交付 D.简易交付【答案】： D 16、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 17、关于工程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有（ ）。A.建设
7、工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书【答案】： D 18、根据行政许可法，临时性的行政许可实施满（ ）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.9个月【答案】： C 19、关于建设工程竣工验收中违法行为应承担的法律责任说法正确的是（ ）。A.建设单位未在建设工程竣工验收后6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由建设行政主管
8、部门责令限期补报B.依法应当进行消防验收的建设项目，未经消防验收或者消防验收不合格的，擅自投入使用的，公安机关责令停止施工、停止使用或者停产停业C.建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由建设行政主管部门责令改正D.建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，并处罚款【答案】： D 20、职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】： D 21、行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。A.3
9、0日B.45日C.60日D.3个月【答案】： C 22、关于联合体投标，下列说法中正确的是（ ）。A.同一专业的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级B.经招标人同意，资格预审后联合体可以更换成员C.联合体成员在同一招标项目中可以自己名义单独投标D.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订中标合同【答案】： D 23、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产。该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是（ ）。 A.最高售价B.最低售价C.平均售价D.生产的同类应税车辆的销售价格【答案】： D 24、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（ ）。A.建设工程代
10、理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭【答案】： B 25、延付或者拒付租金的诉讼时效期为()年。（2014）A.1B.2C.4 D.20【答案】： A 26、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）对现场实施全过程监督。A.施工企业负责项目管理的技术负责人 B.监理单位负责安全的工程师 C.出租单位生产管理人员 D.安装、拆卸单
11、位的专业技术人员【答案】： D 27、就法律关系的主体而言，债的主体()A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的【答案】： A 28、根据建设施工企业安全生产许可证管理规定，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是（）。2017真题A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B.责令停止生产，并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证【答案】： A 29、下列有关行政强制措施和行政强制执行的设定说法错误的是( )。A.法律可以设定任何一种行政强制措施B.行政强制执行只能由法律设
12、定C.行政法规可以设定限制公民人身自由以外的任何行政强制措施D.地方法规可以设定扣押财物的行政强制措施【答案】： C 30、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不与上位法相抵触的前提下，不可以制定的地方性法规是（ ）。A.城乡建设与管理 B.环境保护C.诉讼与仲裁 D.历史文化保护【答案】： C 31、按照建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在隐蔽前（ ）以书面形式通知监理工程师验收。A. 1日B. 36小时C. 24小时D. 48小时【答案】： D 32、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村
13、庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报()备案。A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】： D 33、根据建设工程质量管理条例的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为（ ）年。 A. 一B. 两C. 半D. 三【答案】： B 34、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B
14、.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】： B 35、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为( )个月。A.12B.8C.6D.20【答案】： D 36、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由城镇
15、排水主管部门根据排水状况确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】： C 37、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.2014年6月15日B.2014年6月30日C.2014年7月10日D.2014年7月15日【答案】： B 38、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据中华人民共和国合同法，该合同为（ ）合同。A.无效B.可变更、可撤销C.有效D
16、.效力待定【答案】： A 39、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效【答案】： C 40、建筑节能分部工程施工完成后，()对节能工程质量进行检查，确认符合节能设计文件
17、要求后，填写建筑节能分部工程质量验收表。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.施工单位【答案】： D 41、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】： D 42、甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】： B 43、根据文物保护法实施条例
18、，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（ ）。A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】： D 44、下属行为不属于违法分包的是（ ）A. 消防专业分包单位将全部劳务作业分包给某劳务公司B. 总承包单位经建设单位同意将水暖工程分包给李某C. 总承包单位经监理单位同意将采暖工程分包给某机电安装公司D. 总承包单位经建设单位同意将裙楼主体结构施工分包给某施工单位【答案】： A 45、甲
19、、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（ ）。A. 免除B. 抵销C. 混同D. 提存【答案】： C 46、下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是( )。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担【答案】： C 47、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（ ）。A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.用人单位应当对女职工定期进行健
20、康检查D.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作【答案】： D 48、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】： C 49、关于合同的履行和变更，下列说法正确的是（ ）。A.合同生效后，姓名、名称发生变更的，必须办理合同变更手续。否则合同失效B.合同生效后，当事人的法定代表人、负责人、承办人发生变动，不影响合同的履行C.当事人为合同变更进行过数次磋商，但对合同变更的内容约定尚不明确的，推定为已经变更D.当事人就变更合同的内容达成一致，变更的内容即发生法律效力【答案】： B 50、关于一级建造师变更注册的
21、说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有( )。A.所有人B.设计人C.管理人D.监督人E.使用人【答案】： AC 2、根据行政处罚法的规定，行政处罚的种类包括()。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级【答案】： ABD 3、生产经营单位的主要负责人未履行规定的生产
22、管理职责，导致发生生产事故的，生产监督管理部门下列处罚正确的有（ ）。A.发生一般事故的，处上一年年收入20%的罚款B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款C.发生重大事故的，处当年年收入60%的罚款D.发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款E.发生特别重大事故的，处当年年收入80%的罚款【答案】： BD 4、因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷【答案】： CD 5、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（ ）。A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B. 投标保证金有效期应
23、当与投标有效期一致C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E. 投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80 万元人民币【答案】： ABD 6、某纳税人在税务机关责令缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，i税务机关可以 采取的强制执行措施有（ ）。A.将纳税人的全部账户冻结B.拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产C.对纳税人处以罚金 D.对纳税人的直接责任人员纴以拘役E.将所欠税款与滞纳金同时执行【答案】： B 7、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行
24、政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 8、根据工伤保险条例,不得认定为工伤或者视同工伤的情形有()。A.自残或者自杀B.被他人伤害C.醉酒导致工作中发生事故D.故意犯罪E.上下班途中因交通事故受到伤害【答案】： ACD 9、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答
25、案】： CD 10、根据民法典的有关规定，债的发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD 11、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。（2016）A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约朿力【答案】： D 12、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全
26、有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BD 13、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）。( 2015真题 )A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的工程转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 14、民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的
27、额较小的案件E.调解继续履行合同的案件【答案】： AB 15、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 16、对于扬尘控制，住房和城乡建设部绿色施工导则中规定（ ）。A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求C.构筑
28、物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m【答案】： ABCD 17、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 18、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道歉C
29、. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】： C 19、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 20、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主
30、要责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： ABD 21、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 22、关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方
31、的共同投标协议属于合同关系D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【答案】： ABC 23、标准化法规定，我国的标准分为()。A.行业标准B.地方标准C.国家标准D.国际标准E.企业标准【答案】： ABC 24、根据生产安全事故应急预案管理办法）,生产经告单位应急预案分为（ ）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 25、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关
32、报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 26、下列关于工程结算、质量争议的规定，说法正确的是（ ）A.已生效的竣工结算文件，双方均可以进行重复审核B.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的,应予支持C.指定分包专业工程造成的质量缺陷，承包人承担责任D.竣工
33、结算文件由承包方报工程所在地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案E.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,保留 3%左右的质量保证金【答案】： B 27、有关项目经理的理解正确的是()。A.项目经理受企业法人委派B.项目经理是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.项目经理的行为须受企业制度的制约E.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担【答案】： ABCD 28、建设工程承包制度包括（ ）等制度。A.肢解发包B.总承包C.转包D.共同承包E.分包【答案】： BD 29、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材，分三批交货。第一批
34、钢材交货后，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将第二批钢材交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已变更，交货数量不定应暂定履行，以及主张第一批钢材质量不符合约定，因此要就剩余两批解除合同。则正确的说法是（ ）。A.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货B.承包人有权以第一批质量不符合约定为由解除剩余两批的合同C.供应商应按照原协议约定继续送货D.承包人可根据实际情况部分接受货物E.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： C 30、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害险。该险
35、种承包的范围包括（ ）。A. 工程本身受损B. 工用设施受损C. 被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D. 被保险人在施工现场被高空坠物砸死E. 场地清理费【答案】： CD 31、建筑业企业资质管理规定中规定，施工企业申请资质的法定条件包括（ ）。A.有符合要求的注册资本B.有符合规定的技术人员C.有符合规定的已完工程业绩D.有符合规定的技术装备E.已经取得安全生产许可证【答案】： ABCD 32、下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（ ）。A. 法人对外承担有限责任B. 法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C. 特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D. 法人均应当
36、依法进行登记，并自登记时取得法人资格E. 企业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】： C 33、关于借款合同权利和义务的说法，正确的有 （ ）。A. 贷款人不得预先在本金中扣除利息B. 借款人应当按照约定的用途使用借款C. 对于未定期限且无法确定期限的借款合同，借款人可以随时偿还D. 订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保E. 贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】： ABCD 34、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（ ）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由
37、被执行人所在地基层法院管辖【答案】： CD 35、民法典规定，合同变更表述正确的有（ ）。A. 变更必须采用书面形式B. 当事人可以将合同转让给他人C. 当事人经过协商可以改变某些条款的约定D. 必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E. 变更的条款对当事人双方有约束力【答案】： CD 36、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（ ）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用
38、权的剩余期限【答案】： AB 37、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外A.抢险作业B.抢修作业C.监理单位同意的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.因特殊需要必须连续作业的【答案】： ABD 38、关于担保的说法，正确的有（ ）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权的实现C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效 D.主合同有效，担保合同有效E.反担保不适用民法典的规定【答案】： BC 39、根据民法典，允许单方解除合同的情形是（ ）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事
39、人一方违约【答案】： A 40、（2019年真题）关于所有权的说法，正确的有()A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权C.占有权只能由所有人享有的D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 41、关于施工现场水污染防治的规定,正确的是()。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾C.禁止利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水D.兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水渗透E.在饮用水水源保护区内,禁止设置
40、排污口【答案】： ABC 42、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 43、下列关于建设土地使用权的说法,正确的有()A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权自登记时设立C.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期D.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头
41、约定的形式E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分【答案】： ABC 44、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（ ）（2013）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】： BCD 45、民法典规定，有（ ）情形的，合同无效。A. 乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B. 恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 损害社会公共利益E. 违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 46、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（ ）。A. 经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B. 经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C. 装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D. 供货方只能向经贸公司主张付款E. 经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】： A 47、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017真题A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院