《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（典型题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（典型题）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（典型题）第一部分 单选题(50题)1、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。A.项目经理与建设单位B.项目经理与乙供应商C.项目经理与甲施工单位D.施工单位与乙供应商【答案】： B 2、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（ ）。A.罚款、收非法财物等行政处罚决定B.行政处分或者其他人事处理决定C.限制人身自由的行政强制措施决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】： B 3、
2、安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（ ）。A.应建立应急救援资金专款专用制度B.应建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员【答案】： C 4、因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由（ ）按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A.建设行政主管机关B.招标人或其委托的招标代理机构C.原评标委员会D.新组建的评标委员会【答案】： C 5、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（
3、）。 A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍 B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员 C.建筑施工单位至少每 1 年组织 1 次事故应急救援预案演练 D.分包单位不需要建立应急组织【答案】： B 6、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（ ）。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失【答案】： D 7、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通
4、知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 8、根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证【答案】： C 9、我国民法典规定的合同担保方式有()。A.留置B.保留金C.预付款D.暂定金【答案】： A 10、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。A.施工企业研发的新技术 B.施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件 D.监理企业编制的监理大纲【答案】： A 11、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,下列
5、人员中,不属于五方责任主体项目负责人的是()。A.建设单位项目负责人B.监理单位负责人C.勘察单位项目负责人D.施工单位项目经理【答案】： B 12、根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】： B 13、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ）。A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原
6、注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： A 14、根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物 C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】： A 15、建设项目需要进行试生产的，应当（ ）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 在投入试生产之日B. 投入试生产之日起3个月内C. 投入试生产之日前3个月D. 分期验收后【答案】： B 16、根据民法典，下列合同转让合法生效的是 （ ）。A. 某教授与施工企业约定培训一次，但因培
7、训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B. 甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C. 建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D. 监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【答案】： B 17、根据著作权法，著作权是（）。2014A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】： B 18、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是（ ）。A.允许其他单位或个人以本单位名义
8、承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】： C 19、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 20、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【答案
9、】： A 21、城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（ ）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2B.3C.4D.6【答案】： D 22、张先生购买体育彩票中了奖,获奖金15000元,他应按（）税率计算缴纳个人所得税。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】： B 23、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（ ）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位
10、新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】： C 24、关于竣工结算文件编审的说法，正确的是（ ）A.实行总承包的工程，由具体承包人编制，由发包人直接审查B.政府投资项目，由所在地城乡规划主管部门审查C.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人需直接审查，不可委托工程造价咨询机构进行审查D.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】： D 25、某工程已具备竣工条件，2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2013年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格，2013年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工
11、程质量保修期自（ ）开始。A.2013年3月2日B.2013年3月7日C.2013年3月20日D.2013年3月31日【答案】： C 26、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】： C 27、根据保险人的委托,向保险人收取佣金,
12、并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人是()A.保险代理人B.被保险人C.保险经纪人D.投保人【答案】： A 28、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。（2014）A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%D.完成全部工作成果前【答案】： B 29、关于劳动合同效力的说法,正确的是()。A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合
13、同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】： A 30、人民法院收到起诉状，无论是否符合立案条件，确定是否立案的时间是()。A.5日内B.7日内C.10日内D.15日内【答案】： B 31、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向
14、劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】： B 32、根据建筑市场诚信行为信息管理力法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（ ）。A. 对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6 个月B. 建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6 个月至3 年C. 对招标投标违法行为记录公告期限为1 年D. 行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6 个月的，公告期限从其决定【答案】： B 33、某材料供应商由于自身原因,没有按照合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应该承担()。A.行政处分B.违约责任C.行政处
15、罚D.停止侵权【答案】： B 34、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()（2013）A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.部分地方人民政府颁布的规章【答案】： B 35、某施工企业通过不正当手段取得了安全生产许可证,被发现后予以撤销,则该企业()年内不得再次申请安全生产许可证。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 36、民法典所称的不可抗力是指()。A.不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B.不能预见但能够避免的客观情况C.能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D.能够
16、预见，可以避免但不能克服的客观情况【答案】： A 37、（2020年真题）甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】： B 38、投标人应当具备（ ）的能力。A. 编制标底B. 组织评标C. 承担招标项目D. 融资【答案】： C 39、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（ ）。A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有B.城市市区的土地属于全部市民所有C.宅基地和自留地、自留山,属于农民个人所有D.按土地用途
17、可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地【答案】： D 40、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份700万元的钢材购销合同，合同约定甲企业分期付款，最后一笔尾款于8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙企业9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自8月31日起6个月B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自9月20日起6个月C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自8月31日起6个月D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自9月20日起6个月【答案】： A 41、某工程项目总
18、承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。针对上例下列说法错误的是（ ）。A. 甲乙之间的合同是违法分包合同B. 乙承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款C. 甲承担修复费用后参照甲乙合同约定支付工程款D. 人民法院可以收缴甲的违法所得【答案】： B 42、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（ ）计息。A. 国债利率B. 活期存款利率C. 同期同类存款利率D. 同期同类贷款利率【答案】： D 43、张某委托李某出
19、售本地一处房屋，以下不构成双方委托代理关系终止情形的是：()。A.代理人李某不知道并且不应当知道被代理张三人死亡B.房屋已出售完成C.张某后悔不想出售，并取消委托代理授权D.李某病重辞去委托【答案】： A 44、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是( ）。A. 组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B. 施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C. 申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D. 提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】： B 45、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约,乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日,信件寄至甲商场,
20、时逢其法定代表人外出。10月9日,法定代表人知悉了该信内容,遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该要约的生效时间是()。A.10月1日B.10月8日C.10月9日D.10月10日【答案】： B 46、建设单位应自建设项目投人试生产之日起（ ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A. 3 B. 1C.2 D. 5【答案】： A 47、劳动争议申请仲裁的时效期间为( )，其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.3年B.2年C.6个月D.1年【答案】： D 48、根据建筑法，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。A.项目复杂，施工难度大的，
21、已经投保建筑工程一切险 B.需要拆迁的，拆迁工作已完成 C.按照规定应当委托监理的工程，已委托监理 D.已经确定建筑施工企业【答案】： D 49、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元人民币，则（ ）。A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入C.丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入，若有剩余部分向乙某分配D.乙某、丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入【答案】： C 50、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是（ ）。A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日B
22、.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的C.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成D.施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的E.分包单位将承包的建设工程再分包的【答案】： ACD
23、2、根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 3、根据实施过程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 4、下列各项中，属于车辆购置税应税行为
24、的有（）A.购买并自用行为B.进口并自用行为C.受赠并自用行为D.获奖并自用行为【答案】： ABCD 5、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位， 且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： BC 6、按照文物保护法实施条例规定，涉及建筑活动的文物保护单位下列行为中，仅须取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程
25、资质证书即可承担的是( )。A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【答案】： BD 7、下列对于法人的表述中，正确的是（ ）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【答案】： BCD 8、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除施工合同的有（ ）。A. 承包人已完工程不合格且拒不修复B. 承包人未在合同约定的期限内完成施工任务C. 承包人擅自将承包范围内的全部劳务作业进行分包D.
26、 承包人拒绝与发包人指定的分包商签订分包合同E. 因工程款变更协商不成，承包人将施工人员及设备全部撤离【答案】： A 9、施工单位在现场取样时，应在（ ）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 10、根据民法典的规定，属于要约邀请的包括( )。A.寄送的价目表B.招标公告C.符合要约要求的售楼广告D.拍卖公告E.中标通知书【答案】： ABD 11、下列属于不需要办理施工许可证的工程是（ ）。A.工程投资额28 万的建筑工程B.国有投资的建设工程C.抢险救灾工程D.农民自建二层住宅E.军用房屋建筑工程【答案
27、】： ACD 12、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人（ ）。A.招标人组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.对潜在投标人或者投标人采取相同的评标标准C.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应D.必须进行招标的项目接受联合体投标E.依法必须进行招标的项目以不特定行政区域的业绩作为加分条件【答案】： BD 13、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 14、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有（ ）。A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不
28、得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： AD 15、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】： BCD 16、关于施工现场环境噪声污染防治的说法,正确的有()。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜
29、间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 17、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 18、关于质权的说法,正确的有（
30、 ）A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质邦财产的义务【答案】： AB 19、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某专业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包八。后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A. 仅可起诉甲B. 不能起诉丙C. 仅可起诉乙D. 可单独起诉甲E. 可起诉甲、乙、丙【答案】： D 20、下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（ ）。 A.投标报价低于成本 B.投标联合
31、体没有提交共同投标协议 C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 D.投标文件未经法定代表人签字，也未经单位盖章 E.投标文件未按招标文件要求进行密封【答案】： ABCD 21、下列选项中，属于行政处罚的是（ ）。A.没收财产B.没收违法所得C.罚金D.罚款E.拘役【答案】： BD 22、关于所有权的说法，正确的有（）。A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权 B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权 C.占有权只能由所有人享有的 D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心 E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 23、根据建设工程安全生产
32、管理条例的规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管或其他有关部门考核合格方可任职。A. 主要负责人B. 一般从业人员C. 特种设备作业人员D. 项目负责人E. 专职安全生产管理人员【答案】： AD 24、关于招标代理机构的说法，正确的有（ ）。A. 招标代理机构是社会中介组织B. 未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务C. 工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标D. 工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系E. 由评标委员会指定招标代理机构【答案】： ABD 25、关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲
33、裁委员会可以受理C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点【答案】： A 26、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 27、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。（2015）A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 28、关于
34、建设工程总承包的发包的说法中，正确的有()A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责E.总承包单位依法将建设工程分包的，其与分包单位对分包工程的质量承担连带责任【答案】： AD 29、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位
35、规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 30、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。2018真题A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： ABC 31、县级以上
36、人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。A.对不符合质量标准的项目责任人给予纪律处分B.发现有影响工程质量的问题时，当场给予处罚C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料D.进入被检查单位的施工现场进行检查E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】： CD 32、根据劳动合同法,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发
37、生重大变化,致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 33、根据建设工程质量管理条例，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.分包单位不服从总包指挥管理导致的质量问题，分包单位承担全部责任【答案】： AC 34、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程 敫，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。A.承包人可申请人民法院
38、将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】： AD 35、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。A.甲可要求乙承担违约责任 B.甲可要求乙承担侵权责任C.丙可要求乙承担违约责任D.丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任E.丙可要求甲承担赔偿责任【答案】： A 36、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确
39、的是()。A.外墙面防渗漏工程的保修期是2年B.空调制冷系统专业工程的保修期是2年C.地面石材铺贴工程的保修期是2年D.电气工程的保修期，是2年E.主体结构工程保修期为无限期【答案】： CD 37、下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有（ ）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： A 38、监理单位不得组织节能工程验收的情形有（ ）。A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的B.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的C.对监督机构发出的责令整改内
40、容未整改完毕的D.参加验收各方主体验收意见不一致的E.验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： ABC 39、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有 ( )。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投人D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和 安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 40、施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当
41、按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.按企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】： AC 41、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】： A 42、根据行政强制法的规定，行政法规可以设定的行政强制措施包括（ ）。A.代履行B.冻结存款汇款C.扣押财物D.查封场所、设施E.限制公民人身自由【答案】： CD 43、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告的内容包括（ ）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过
42、和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.已经采取的措施E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况【答案】： AD 44、下列情形中,视同工伤的情形有()。A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】： ABD 45、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D