《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（达标题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（达标题）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库及参考答案（达标题）第一部分 单选题(50题)1、王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。A.应予更换B.可不予理睬C.负责修整并承担相应费用D.应联系修整，所需费用由王女士承担【答案】： D 2、甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公 司在外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债务，对该债务负有清偿义务的法律主体是（ )。A.甲公
2、司 B.乙公司 C.戊公司 D.庚公司【答案】： A 3、在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（）。A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动 B.占用保护规划确定保留的园林绿地 C.在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动 D.修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库【答案】： C 4、根据环境噪声污染防洽法,产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经()批准。A.设区的市级以上环境保护行政主管部门B.县级以上环境保护行政主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】： B 5、下列各项属于安装工程一切险除外责任
3、的是（ ）。A. 电路短路、过电压B. 离心力引起的结构断裂C. 结构缺陷及合同罚款D. 一般性盗窃【答案】： A 6、某施工单位向某钢材公司订购一批次钢筋，并要求5日内交货。钢材公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典，钢筋生产公司的回函属于（ ）。A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】： C 7、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013
4、年2月20日【答案】： C 8、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（ ）进行设计。 A. 建设单位的意愿B. 类似已完工程C. 勘察设计成果文件D. 类似地区的水文地质情况【答案】： C 9、关于建设项目不符合强制性节能标准的说法,正确的是()。A.已开工建设的,应当责令限期整改B.已开工建设的,应当责令调整施工方案C.已建成的,可以正常使用D.已建成的,不得使用【答案】： D 10、根据实施工程建设强制性标准监督规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外，有前款行为，造成质量事故且情节严重的，应当（）。A.责令停
5、业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等级D.依法追究刑事责任【答案】： B 11、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（ ）。A.法定代表人 B.技术负责人C.项目负责人 D.安全管理部门负责人【答案】： A 12、施工企业计提安全生产费用的依据是()。A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】： C 13、行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.10B.15C.30D.60【答案】： B 14、 建设单位因故不能按时开工的，应当向施工许可证发证机关申请延期，延期以( )次为限。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 1
6、5、（2020年真题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.30B.25C.20D.15【答案】： C 16、小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同 C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全【答案】： C 17、根据建设工程安全生产管理条例,注册执业人员因未执行法律、法规和工程建设强制性标准的而造成重大安全事故的,应当受到的处罚是()。A.停止执业3个月以上1年以下B.停止执业1年以
7、上3年以下C.吊销执业资格证书,5年内不予注册D.吊销执业资格证书,终身不予注册【答案】： D 18、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案应由（ ）组织专家论证。A.安全监督管理机构 B.施工单位C.建设单位 D.监理单位【答案】： B 19、限制民事行为能力人订立的合同在以下（ ）种情况下是无效的。A. 可以不经过法定代理人追认B. 纯获利益的合同，如赠与合同C. 与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同D. 经法定代理人追认【答案】： A 20、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。A. 在验收后应当报公安机关消防机构备案B. 建设单
8、位应当先行备案后进行消防验收C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D. 施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】： A 21、物权和债权的性质分别可以表述为()。A.相对权，绝对权B.相对权，相对权C.绝对权，相对权D.绝对权，绝对权【答案】： C 22、债权人留置财产后，债务人应当在（ ）的期限内履行债务。 A. 不少于一个月B. 不少于两个月C. 不少于三个月D. 不少于六个月【答案】： B 23、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证 B.责令停业 C.暂扣安全生产许可证 D.处以罚款【答案】： C
9、 24、下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（ ）。A.建筑施工总承包资质序列企业中特级资质不少于6 人B.劳务分包资质不应少于2 人C.分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准【答案】： C 25、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动
10、范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。A.5000B.4900C.6000D.5880【答案】： B 26、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是 （ ）。A. 住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B. 住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复
11、议再提起诉讼C. 住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D. 住户不得请求乙市人民政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【答案】： C 27、下列关于建设工程分包的说法中，正确的是()。A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业C.劳务作业分包企业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业【答案】： B 28、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地【答案】： A 29、某建设工程总承包
12、商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。A. 应当受理，确认合同有效后驳回起诉B. 不予受理C. 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D. 应当先审查合效力，确认合同无效后受理【答案】： B 30、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（ ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A. 7B. 10C. 15D. 3【答案】： C 31、某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致
13、施工企业每天损失0.4万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费1万元，使剩余6天共损失0.7万元。2018真题则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（）。2018真题A.1.1万元B.1.7万元C.2.1万元D.2.8万元【答案】： C 32、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当( )。（2012）A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】： B 33、关于建设工程刑
14、事责任的说法，正确的是（）。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产 B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任 C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任 D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金【答案】： C 34、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】： C 35、根据环境保护法,企
15、业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()。A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】： A 36、根据征收教育费附加的暂行规定,教育费附加率为()。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】： A 37、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人的情形不包括()A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由
16、用人单位另行安排工作的B.患职业病或者因负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】： B 38、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完
17、成之日【答案】： C 39、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施【答案】： B 40、在下列情形中，可以邀请招标的是（ ）。A.技术复杂、有特殊要求的B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的D.需要采用不可替代的专利或专有技术的【答案】： C 41、民法典规定，因国际货物买卖合
18、同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。A.1B.2C.3D.4【答案】： D 42、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.可以转包检测业务 B.具有独立的法人资格 C.是中介机构 D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】： A 43、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（ ）时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【答案】： A 44、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A. 6B. 2C. 3D. 4【答案】： C 45、某工程总承包
19、项目，总承包企业仅具有设计甲级资质，说法正确的是（ ）。A. 应当将合同内的施工任务全部分包B. 可以将设计任务全部分包C. 应当自行完成主体结构施工D. 应当具有安全生产许可证【答案】： A 46、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是（ ）。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损【答案】： B 47、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，
20、发包人有权根据已有资料进行审查，责任由()。A.发包人承担B.承包人自负C.承包人与发包人按比例承担D.承包人与发包人承担连带责任【答案】： B 48、案外人对执行标的提出确有理由的异议的，人民法院应当（ ）。A. 中止执行B. 终结执行C. 不予执行D. 继续执行【答案】： A 49、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是()。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】： B 50、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）A.80%B.
21、70%C.60%D.50%【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、下列合同中属于可变更、可撤销合同的有（ ）。 A. 因重大误解订立的合同B. 在订立合同时显失公平的合同C. 因限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同D. 因欺诈、胁迫而订立的合同E. 乘人之危而订立的合同【答案】： ABD 2、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说祛，正确的有 ( )A.该工程必须实行监理B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C.腔理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现
22、场【答案】： A 3、法院不受理公民、法人或者其他组织对（）提起的诉讼。A.行政指导行为B.调解行为以及法律规定的仲裁行为C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为D.某行政执法人员李某个人行为E.行业协会的惩戒【答案】： ABC 4、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的法定条件有（）。A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告B.有完整的技术档案和施工管理资料C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： BCD 5、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列
23、说法正确的有（ ）。A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理【答案】： BCD 6、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制
24、性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 7、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 8、承揽合同的特征主要体现在（ ）。 A. 其目的主要在于工作成果B. 标的物具有特定性C. 承揽人的工作具有独立性D. 承揽人应自行完成工作E. 技术上严格受控【答案】： ABCD 9、工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设
25、单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位【答案】： CD 10、当事人提交给法院的以下材料中，不属于民事诉讼证据的有( )。A.建筑工程法规B.建筑材料检验报告C.工程竣工验收现场录像D.双方往来的电子邮件E.代理意见【答案】： A 11、代理具有的法律特征包括()。A.代理行为的法律后果归属于被代理人B.代理行为的法律后果归属于代理人C.代理行为必须是具有法律意义的行为D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为E.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为【答案】： ACD 12、建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括（ ）。A. 罚款B. 拘役C. 行政拘留
26、D. 责令停业整顿E. 吊销企业营业执照【答案】： AD 13、施工作业人员应当享有的安全生产权利包括（ ）。A. 了解其工作岗位存在的危险因素、应急措施及安全防护措施B. 接受安全生产教育和培训，正确使用安全防护用具和机械设备C. 发现安全隐患时立即停止作业或撤离作业场所D. 拒绝违章指挥和强令冒险作业E. 发生工伤后，除要求工伤保险赔偿后，就不足部分向本单位提出赔偿请求【答案】： AD 14、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计【答案】： AC 15、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有（ ）。A.调解只能在民事诉讼
27、阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 16、根据我国实施工程建设强制标准监督规定的规定，勘察单位、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，()。A.应责令停业整顿B.应降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.造成损失的，依法承担赔偿责任E.应依法追究刑事责任【答案】： ABCD 17、下列关于保证的说法正确的是( )A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照一般保证承担保证责任B.企业的职能部门可以作为保证人C.当事人对保证担保的范围
28、没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任D.保证期间,债权人依法将主债权转让给第三人的,保证人不再承担保证责任【答案】： AC 18、关于承诺，下列说法正确的有（ ）。A.承诺应该以通知的方式做出B.承诺也可以通过行为做出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.受要约人对于要约的内容做出任何变更，都视为新邀约E.合同的成立一般经历要约和承诺两个阶段【答案】： ABC 19、根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出C.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保
29、证金D.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： ABD 20、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。2018真题A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 21、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合
30、体各方共同投标协议【答案】： AD 22、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 23、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。（2012）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 24、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（ ）。A. 投标人未按照
31、招标文件要求提交投标保证金B. 投标文件逾期送达或者未送达指定地点C. 投标文件未按招标文件要求密封D. 投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 25、根据民法典，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（ ）。A.具有违约行为B.具有惩罚目的C.造成损失后果D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关系【答案】： ACD 26、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有( )。（2012）A.警告B.没收违法所得C.责令企业停产停业D.吊销营业执照E.行政拘留【答案】： ABC 27、关于工程建设缺陷
32、责任期确定的说法，正确的有（）。2014A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 28、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。2017真题A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不
33、符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 29、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业资质的法定条件有（ ）。A.有符合规定的净资产B.有符合规定的主要人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备E.有符合规定的已完成工程业绩【答案】： ABD 30、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 31、根据建设工程安全生产管理规定，施工企业
34、对作业人员进行安全生产教育培训，应在 ( )之前。A. 作业人员进入新的岗位B. 作业人员进入新的施工现场C. 企业采用新技术D. 企业采用新工艺E. 企业申请办理资质延续手续【答案】： ABCD 32、根据绿色施工导则,关于非传统水源利用的说法,正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 33、建筑工程安全防护、文
35、明施工措施费用主要包含（ ）。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【答案】： ABD 34、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.没收财产E.赔偿损失【答案】： ABC 35、根据建设工程质量管理条例,施工企业出具的建设工程质量保修书应包括的主要内容有()。A.保修责任B.超过合理使用年限继续使用的条件C.保修范围D.保修期限E.保修单位名称、详细地址【答案】： ACD 36、我国招标投标法规定，投标文件有下列( )情形的
36、，招标人不予受理。A.逾期送达B.未送达指定地点C.未按规定格式填写D.未通过资格预审的E.未按招标文件要求密封【答案】： ABD 37、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。2017真题A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 38、软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能
37、而进行必要的修改【答案】： AC 39、有关土地管理说法正确的是()。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】： ABCD 40、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 41、关于质量保证金的说法正确的是( )。A.质保金预留比例
38、不得高于工程价款结算总额的 3%B.工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质保金C.合同约定用银行保函替代预留保证金，保函金额可以高于工程价款结算总额的 3%D.保修期内，承包人认真履行合同约定，到期后，承包人向发包人申请返还保证金E.发包人接到承包人返还保证金的申请后，15 天内进行审核【答案】： AB 42、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 43、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但
39、提出了仲裁反请求， 则仲裁委员会应（ )。A.审查反请求是否符合受理条件 B.中止仲裁程序C.不予受理反请求. D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： AA 44、根据民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。（2012）A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【答案】： D 45、根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，下列工程应当由施工单位组织专家进行论证、审查的有（ ）。A. 高空作业工程B. 深基坑
40、工程C. 地下暗挖工程D. 高大模板工程E. 混凝土浇筑工程【答案】： BCD 46、关于建设工程总承包的发包的说法中，正确的有()A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责E.总承包单位依法将建设工程分包的，其与分包单位对分包工程的质量承担连带责任【答案】： AD 47、关于建设工程见证取样和送检的说法，正确
41、的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： B 48、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 49、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。（2015）A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 50、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方