《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（名校卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库（名校卷）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库（名校卷）第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（ ）。A.建设工程质量保证金应在保修期满后申请返还B.地基基础工程和主体结构的保修期应使用终身负责制C.同一建筑主体中不同建筑结构的最低质量保修期相同D.建设工程保修期和缺陷责任期的起止日相同【答案】： B 2、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
2、【答案】： B 3、施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。A.提交工程竣工验收报告时B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内C.工程竣工验收合格之日D.自工程竣工验收合格之日起30日内【答案】： A 4、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】： A 5、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家对专项方案进行论证。A. 安全监督管理机构B. 建设单位C. 施工单位D. 建立单位【答案】： C 6、按照合同的约定，
3、2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2007年12月31日起诉讼时效中止C. 2007年12月3日诉讼时效中断D. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【答案】： C 7、根据建筑工程施转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行),下列不属于违法发包的情形是（）。A.建设单位将工程发包给不具
4、有相应资质或安全生产许可的施工单位的B.未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的C.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】： D 8、关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。 A.只能由被保险人与保险人订立 B.可以以诉讼的方式要求投保人支付保费 C.受益人可以由被保险人指定 D.人身保险包括人寿保险和健康保险两种【答案】： C 9、行政法规、政府规章应当在（ ）后30 日内报有关机关备案。A.签署B.公布C.通过D.制定【答案】： B 10、下列关于诉讼代理人的说法，不正确的是（
5、 ）。A.在工程建设领域，最常见的是法定诉讼代理人B.诉讼代理人分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人C.当事人、法定代理人可以委托1 至2 人作为诉讼代理人D.委托诉讼代理人既可以是律师，也可以是当事人的近亲属【答案】： A 11、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】： B 12、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术
6、措施进行审查的，造成重大安全事故，构成犯罪的，直接责任人员应承担刑事责任B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位依据承包合同对施工组织设计中的安全技术措施进行审查【答案】： A 13、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ ）市人民法院。A.甲 B.乙 C.丙 D. 丁【答案】： D 14、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（ ）。 A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.
7、长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】： A 15、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】： D 16、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标
8、资格 B.降低资质等级 C.责令限期改正 D.吊销企业资质证书【答案】： C 17、根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 18、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。A. 侵权B. 合同C. 无因管理D. 不当得利【答案】： A 19、甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施,导致行人刘某不慎掉入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤,甲施工企业和刘某因此产生的纠纷,属于（ ）。A.合同纠纷B.权纠纷C.无因管理纠纷D.不当
9、得利纠纷【答案】： B 20、甲公司为王某提供专项培训费用10万元，将其送到美国进行专业技术培训，差旅费2万元。甲公司与王某签订了劳动补充协议，约定服务期为10年。培训回国后的第三年初，王某提出辞职，则最多应支付（ ）元的违约金。A. 12万B. 9.6万C. 7万D. 无需支付违约金【答案】： B 21、下列建设工程施工合同中,属于无效合同的是（ ）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同【答案】： C 22、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是( )。A.安全生产监督管理部门
10、人员B.事故单位工会代表C.监察机关人员D.事故单位技术负责人【答案】： D 23、下列是法庭调查的陈述：出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录；当事人陈述；告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言。正确的排列顺序是()。A.一一一一B.一一一一C.一一一一D.一一一一【答案】： C 24、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A.诉讼时效期间一律为3年B.普通诉讼时效期间为3年，法律另有规定的除外C.合同法规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年D.海商法规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为1年【答案】： A 25、由一个
11、国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为()。A.法律形式B.法律体系C.法律规范D.法律部门【答案】： B 26、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限制期限长于6个月，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公
12、告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】： B 27、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国仲裁法规定，甲方可以()。A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行【答案】： D 28、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民
13、政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【答案】： C 29、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所在地 D.施工项目业主住所地【答案】： A 30、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（ ）。A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会D.劳动仲裁无需仲裁协议【答案】： C 31、关于工程建设项目是否需招标的说法，正确的是（ ）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设
14、项目必须进行招标B.涉及国家秘密、国家安全、抢险救灾的项目一律不招标C.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能自行建设的项目可以不进行招标D.项目技术复杂或有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目可以不进行招标【答案】： C 32、根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列 B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理 C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理 D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查
15、处【答案】： A 33、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（ ）。A. 可以收取费用B. 不能收取费用C. 如需组织专家论证，可收取费用D. 如需现场查验，可收取费用【答案】： B 34、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（ ）。 A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【答案】： B 35、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标文件不包括以下各项中的（ ）。A. 合同主要条款B. 投标
16、人须知C. 评标标准和方法D. 施工组织设计【答案】： D 36、我国建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，()。A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任【答案】： B 37、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【答案】： D 38、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告
17、。A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】： D 39、某施工企业请某律师代理诉讼属于（ ）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理【答案】： A 40、下列法规中，属于部门规章的是（）。( 2015真题 )A.建设工程质量管理条例 B.北京市建筑市场管理条例 C.重庆市建设工程造价管理规定 D.招标公告发布暂行办法【答案】： D 41、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万 B.60万 C.40万 D.30万【答案】： B 42、甲与乙因施工
18、合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】： A 43、关于借款合同的说法，正确的是（）。A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】： B 44、属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【答案】： C 45、对法的效力层级的表述
19、中，不正确的是()。A.新法优于旧法B.特别法优于一般法C.民法至上D.上位法优于下位法【答案】： C 46、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（ ）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】： D 47、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任 C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期
20、 D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 48、根据建设工程生产管理条例，建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】： D 49、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2 年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】： A 50、关于专利申请的说法，正确的是（）。
21、A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人 B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人 C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、有关项目经理的理解正确的是()。A.项目经理受企业法人委派B.项目经理是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.项目经理的行为须受企业制度的制约E.项目经理部行为的法律后果由项目经理承
22、担【答案】： ABCD 2、以下关于行政行为的说法中正确的有()。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有一定的裁量性C.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外E.未经许可使用他方的专利属于行政行为【答案】： ABCD 3、投标有效期内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。A. 撤回投标文件B. 补充投标文件C. 放弃中标D. 澄清投标文件E. 说明投标文件【答案】： AC 4、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15 日内D.法庭辩论终结前E
23、.第一审判决作出前【答案】： BC 5、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 6、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工
24、程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 7、关于抵押效力的表述，正确的有( )。A.抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押人没有义务妥善保管抵押物C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存E.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【答案】： ACD 8、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，
25、期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 9、下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是（ ）。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【答案】： BD 10、关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为
26、了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】： A 11、下面关于项目招标的说法错误的是（ ）。A. 施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B. 个人投资的项目不需要招标C. 施工主要技术采用特定专利的项目可以招标D. 涉及到公众安全的项目必须招标E. 符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上项目必须招标【答案】： BD 12、关于和解的说法，正确的有（）。（2016）A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人
27、达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 13、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。A.经检验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 14、仲裁协议应当具备的内容有( )（2012）A.仲裁事项B.具体的仲裁请求和事实、理由C.仲裁委员会的住所地D.请求仲裁的意思表示E.选定的
28、仲裁委员会【答案】： AD 15、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站【答案】： BD 16、关于劳动合同的试用期及其工资的说法正确的有（ ）。A.用人单位和小李签订 2 年的劳动合同工，约定试用期为 3 个月B.劳动合同的试用期不包含在劳动合同期限内C.同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期D.在试用期内的工资最低不得低于劳动合同工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准E.施工单位和劳动者签订 2 个月的劳动合同，试用
29、期为 1 个月【答案】： CD 17、下列对于部门规章的表述正确的有()。A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B.部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规【答案】： ACD 18、人民法院可以采取的执行措施有()。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位,查询被执行人的存款情况,冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收人B.查封、扣押、冻结并依照规定拍
30、卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 19、下列是民事诉讼当事人的有（ ）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】： ABCD 20、根据生产安全事故报告和调查处理条例,事故调查组应履行的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况B.提出对事故责任者的处理建议C.落实事故的防范与整改措施D.提交事故调查报告E.公布事故处理结果【答案】： ABD 21、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会 B.仲
31、裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 22、禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的(),以本企业的名义承揽工程。A.资质证书B.商标名称C.营业执照D.企业技术E.专有设备【答案】： AC 23、根据关于加强建筑施工安全事故责任企业人员处罚的意见，对没有履行安全生产职责、造成生产安全事故特别是较大及以上事故发生的建筑施工企业有关责任人员处罚的意见，正确的是（）。A.依法暂停或撤销其与安全生产相关执业资格B.依法暂停或撤销其与安全生产相关岗位证书C.依法实施职业禁入D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.依法承担赔偿责任【答案】： ABC
32、D 24、建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）规定，下列属于转包的情形是()。A.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的B.施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的C.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人等主要管理人员，不履行管理义务D.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的【答案】： ABC 25、以下合同事项中，一方当事人应取得对方当事人同意才能发生法律效力的是（ ）。A.发包人
33、要求承包人提前3个月竣工B.承包人因工程变更要求调整合同价款C.承包人将其工程款债权转让他人D.承包人将部分非主体、非关键工作分包E.发包人因承包人违法转包工程，通知解除合同【答案】： ABD 26、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（ ）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 27、下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。（2015
34、）A.机器损坏险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险E.勘察设计责任险【答案】： ABC 28、根据生产安全事故报告和调查处理条例,事故调查组应履行的职责有()。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况B.提出对事故责任者的处理建议C.落实事故的防范与整改措施D.提交事故调查报告E.公布事故处理结果【答案】： ABD 29、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位， 且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙公司应按照分包合同的约定对
35、甲公司负责D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： BC 30、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 31、国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知（国办发201649号）中规定，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除（ ）外，其他保证金一律取消。A.投标保证金B
36、.履约保证金C.工程质量保证金D.安全文明保证金E.农民工工资保证金【答案】： ABC 32、申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有（）。A.建设资金已经落实B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理C.按照规定应当招标的工程虽没有招标，但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD 33、软件合法复制品所有人所享有的权利包括()。A.为了防止复制品损坏而制作备份复制品B.不经该软件著作权人许可，向任何第三方提供修改后的软件C.根据使用的需要把该软件装入计算机等具有信息处理能力的装置内D.将备份复制品有偿提供给他人使用E.为了把该软件用
37、于实际的计算机应用环境或者改进其功能、性能而进行必要的修改【答案】： AC 34、根据我国安全生产事故报告和调查处理条例的规定，生产安全事故可分为()。A.重大事故B.较大事故C.一般事故D.特别重大事故E.工程重大安全事故【答案】： ABCD 35、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。 2016A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 36、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委
38、托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。2014真题A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 37、关于商标专用权的说法，正确的有（）。（2016）A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 38、建筑业企业资质的法定条件主要包括有符合规定的（ ）。A. 注册资本B. 从业人员C. 专业技术人员D. 技术装备E. 已完成的建筑工程业绩【答案】
39、： ACD 39、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 40、某疗养院投资3100万元，工程为框架结构5层，设计合理使用年限50年。施工企业起草的工程质量保修书中，下列保修期限符合建设工程质量管理条例要求的有（）。A.卫生间
40、防水工程：6年B.供热系统工程：1年C.外墙防渗漏：3年D.装修工程：2年E.给水排水管道工程：2年【答案】： AD 41、根据绿色施工导则,下列非传统水源利用的要求,正确的是()。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水C.现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和艺点进行专项计量考核E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】： ABC 42、发包方与承包方为建设工程是
41、否具备竣工验收条件发生争议，双方提交法院的下列证据中，属于视听资料的是（ ）。A. 竣工报告B. 验收工作会议录音带C. 根据验收工作会议录音制作的节录文本D. 施工现场录像E. 结算报告【答案】： BCD 43、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.用户使擅自改动结构的质量问题【答案】： AD 44、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 45、下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有（ ）A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关系产生的缴付出资请求权C.本息请求权支付拖欠建筑工程材料款D. 兑付国债、金融债券本息请求权E. 履行建设工程保修义务的请求权【答案】： ABD 46、定金是指当事人一方为了担保合同的履