一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【综合题】.docx

《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【综合题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【综合题】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库题库附答案【综合题】第一部分 单选题(50题)1、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是( )。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿【答案】： C 2、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有（ ）的权利，不受他人侵犯。A.买卖和抵押的权利B.租赁和抵押的权利C.买卖和租赁的权利D.买卖、租赁和抵押的权利【答案】： C 3、借用其他施工单位（）

2、的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A.营业执照 B.技术人员 C.资金 D.高层管理人员【答案】： A 4、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A.委托方B.受托方C.双方共有D.协议补充【答案】： B 5、固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同。A.废止B.解除C.终止D.续订【答案】： C 6、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（ ）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补

3、助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】： A 7、企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的， 经责令限期改正并向社会公告后，逾期仍未达到建筑企业企业资质标准要求条件的，资质许可要关可以( )回其建筑业企业资质证书。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【答案】： A 8、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【答案】： B 9、下列不属于诉讼参与人的是( )。A.原告B.证人C.书记员D.鉴定人【答案】： C 10、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。

4、A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 11、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意【答案】： C 12、按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。A

5、.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【答案】： C 13、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。 2016A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费 B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】： A 14、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,

6、承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 15、甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是 （ ）。A. 住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B. 住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C. 住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D. 住户不得请求乙市人民

7、政府撤消乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为【答案】： C 16、施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 维护公共利益【答案】： C 17、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止【答案】： D 18、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,说法正确的是()。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单

8、位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】： C 19、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。2017真题A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】： B 20、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时的争议解决方式应为（ ）。

9、A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 21、在某案件的仲裁采用合议仲裁庭，有甲、乙、丙三人组成，甲为首席仲裁员，开庭后，3 名仲裁员各持己见，不能达成一致，此案的裁决应当( )。A.暂不作出B.仲裁中止，重新组成仲裁庭后继续进行C.由仲裁委员会主任决定D.按照首席仲裁员甲的意见作出【答案】： D 22、关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是( )。A.用益物权只适用于不动产,担保物权适用于不动产和动产B.国家所有的自然资源,只有单位能成为其用益物权人C.属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益D.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权【答案】： C 23

10、、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】： D 24、建设单位应当在（ ）向规划部门提出规划验收申请。A. 竣工验收前B. 竣工验收同时C. 竣工验收后6个月内D. 竣工验收后1个月内【答案】： C 25、关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是（ ）。A. 劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同B. 劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按

11、月支付劳动报酬C. 被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬D. 劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议【答案】： D 26、下列能够申请行政诉讼的是（ ）。A.建设部门对建设单位处罚违法的行为B.行政指导行为C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为【答案】： A 27、某建设工程项目发生生产安全事故，施工总承包应当在1小时内负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报，报告的内容不包括()A.事故发生的时间

12、、地点以及现场情况B.事故中伤亡人数和初步估计的直接经济损失C.事故的简要经过与已经采取的措施D.事故的原因、性质和事故责任【答案】： D 28、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（ ）个月 。A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】： B 29、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（ ）。A. 总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B. 施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C. 施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D. 建设单位为施工单位垫付了行政罚款【答案】： D 30、绿色施工导则

13、规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。A.250B.300C.350D.400【答案】： D 31、下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是( )。A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行B.投标有效期截止时间至少15日前进行C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.投标有效期内均可进行【答案】： A 32、根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（ ）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划

14、许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】： D 33、关于对建筑材料、设备等进行检验检测的说法，正确的有（ ）。A.施工单位依据工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料进行检验B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.施工人员应当在工程质量监督机构的监督下现场取样D.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检【答案】： A 34、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015

15、）A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】： C 35、关于要约法律效力的表述中，不正确的是()A.要约到达受要约人时生效B.要约的有效期间由要约人在要约中规定C.要约不可以撤销D.要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人【答案】： C 36、在一般情况下，生产安全事故现场有关人员应当先向（ ）报告事故。A.安全生产监督管理部门B.本级人民政府建设行政主管部门C.本单位负责人D.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答

16、案】： C 37、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级可以（）。A.应当申请重新核定建筑业企业资质等级。B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照实际达到的资质条件核定【答案】： A 38、甲人民法院受理案件后,发现不属于本院管辖而移送给乙人民法院,乙人民法院经査明应当归丙人民法院管辖,这时乙人民法院应当()。A.移送丙人民法院B.退回给甲人民法院,由其移送给丙人民法院C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上级法院D.由乙人民法院的上级人民法院指定管辖【答案】： D 39、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50

17、万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以( )罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元【答案】： B 40、财产或者人身受保险合冋保障,享有保险金请求权的人是()A.投保人B.保险人C.受益人D.被保险人【答案】： D 41、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。A. 甲、乙达成合意时B. 甲签字、盖章时C. 乙收到合同书时D. 乙签字、盖章时【答案】： D 42、甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。

18、则下列说法中正确的是()。A.甲与乙之间订立的合同无效B.甲与丙之间订立的合同无效C.乙可以要求丙将返还该房屋D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任【答案】： D 43、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 44、关于建造师的权利与义务，下列说法正确的是（ ）。A.施工单位签署质量合格的文件上，可以由注册建造师签章。B.修改注册建

19、造师签章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由其他注册建造师进行修改C.只有注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效。D.分包企业签署质量合格的文件上，只需要分包企业注册建造师签章【答案】： C 45、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须（ ）。A.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意【答案】： C 46、按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关

20、主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【答案】： A 47、根据招标投标法实施条例，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标【答案】： C 48、（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是()。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.

21、企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】： C 49、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细 些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。A. 发包人B. 承包人C. 监理工程师D. 承包人与发包人共同【答案】： B 50、标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（ ）。A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行业标准【答案】： A 第二部分 多选题(50题

22、)1、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。（2012）A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 2、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 3、依照立法法的规定，下列事项只能制定法律的是

23、()。A.国家主权的事项B.犯罪和刑罚C.对非国有财产的征收D.民事基本制度E.为执行法律的规定需要制定行政法规的事项【答案】： ABCD 4、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（）。A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明书 C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质量保修书 E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 5、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 6、下列建设工

24、程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险 B.建筑工程一切险 C.安装工程一切险 D.工伤保险 E.勘察设计责任险【答案】： ABC 7、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】： BC 8、下列质量问题中

25、，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【答案】： AD 9、根据事故具体情况,事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加。A.监察机关 B.人民法院 C.公安机关 D.人民检察院 E.工会【答案】： ACD 10、下列法律责任中，属于行政处罚的有（ ）。A.降低资质等级B.罚金C.拘役D.没收财产E.罚款【答案】： A 11、按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括（ )。A.

26、 必须使用自己的机具设备完成勘察工作B. 参加主体结构隐蔽工程的施工验收C. 按约定的工作范围进行勘察D. 按约定的时间完成勘察任务E. 提供完善的勘察报告【答案】： CD 12、建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,承担连带赔偿责任( )。A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量B.未按照合同标准对工程项目进行验收C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字E.对违反质量标准的施工,未及时制止【答案】： AD 13、根据关于进一步加强施工工地和

27、道路扬尘管控工作的通知（建办质（2019）23号），关于施工工地和道路扬尘管控的说法，正确的有（）。A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施C.水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施D.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗E.当环境空气质量指数达到轻度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施【答案】： ABCD 14、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其

28、他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 15、刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 16、关于土地所有权法律制度，下列说法正确的有（）。A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制B.国家根据土地用途，将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地C.国家严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护D.城市市区的土地属于国家所有E.国家所有土地的所有权由国务院和各级地

29、方政府代表国家行使【答案】： CD 17、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。A.安全生产许可证的有效期为3年 B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 18、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A

30、.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 19、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（）。A. 应以书面方式订立B. 如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C. 利率不得低于银行同类贷款利率D. 利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E. 除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计算【答案】： ABC 20、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。（2015）A.工程名称B.取样部位

31、C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 21、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 22、下列选项中，劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括（ ）。A. 用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的C. 用人单位经常延长劳动时间的D. 用人单位纪律过于严格，劳动者感到不自由E. 用人单位用暴力逼迫劳动者劳

32、动的【答案】： AB 23、专利权的保护对象就是专利权的客体，我国专利法保护的是发明创造专利权，A.内部设计B.实用新型C.外观设计D.产品构造E.发明【答案】： BC 24、下列建设工程安全生产管理条例中，属于工程监理单位安全职责的有()A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场安全事故的安全负总责D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】： AD 25、（2019年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的

33、权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 26、根据招标投标法及相关规定，下列情形中属于中标无效的有（ ）。A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容B.不同投标人的投标文件相互混装C.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便D.中标人未按照招标文件的要求提交履约保证金的E.投标人提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明【答案】： ABC 27、关于仲裁庭组成的说法正确的有（）。A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁员会主任指定 B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定 C.双方当

34、事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员 D.仲裁庭可以有三名仲裁员组成 E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 28、根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的（ ）应当经建设行政主管或其他有关部门考核合格方可任职。A. 主要负责人B. 一般从业人员C. 特种设备作业人员D. 项目负责人E. 专职安全生产管理人员【答案】： AD 29、关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】： AB 30、根据建设工程施工转包违

35、法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的是（ ）。A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人B.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包【答案】： CD 31、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。A. 女职工李某，距产假结束还有5天B. 会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C. 职工谢某，因失职造成公司

36、损失10多万元，现停职在家D. 材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E. 材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【答案】： ABD 32、根据民法典规定，建设工程施工合同的一般条款包括（ ）。 A. 工程范围B. 建设工期C. 竣工验收D. 工程造价E. 违约责任【答案】： ABCD 33、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017真题A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师

37、，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 34、关于企业所得税法中征税对象的说法,正确的有()A.居民企业来源于境外的所得B.居民企业来源于中国境内的所得C.设立机构、场所的非居民企业,其机构、场所来源于中国境内的所得D.未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得E.在中国境内设立机构、场所的非居民企业,其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得【答案】： ABC 35、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。（2015）A.楼梯口B.配电箱C.塔吊D.基坑底部E.施工现场入口处【答案】： ABC 36、下列当事人提出的证据中，可以单

38、独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 37、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ ）。A. 工程竣工验收备案表B. 住宅使用说明书C. 工程竣工验收报告D. 施工单位签署的工程质量保修书E. 公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】： ACD 38、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法

39、中正确的有（ ）A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施 D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施【答案】： BD 39、广义的合同包括（ ）。A. 民法中债权合同B. 物权合同、身份合同C. 民法中的劳动合同D. 行政法中的行政合同E. 劳动法中的劳动合同【答案】： ABD 40、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承包人具有（ ）情形之一的，发包人请求解除合同的，应予支持。A. 明示或默示不履行合同主

40、要义务的B. 逾期未完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C. 完成工程质量不合格，且拒绝修复的D. 施工现场发生较大安全事故的E. 将承包的建设工程转包或者违法分包的【答案】： ABC 41、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。2014真题A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 42、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行

41、开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件【答案】： ABCD 43、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要

42、建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 44、根据我国民法典的规定，合同中无效的免责条款包括（ ）A.造成对方人身伤害的条款B.造成对方重大财产损失的条款C.因重大过失造成对方财产损失的条款D.因故意造成对方财产损失的条款E.因失误造成对方财产损失的条款【答案】： ACD 45、依合同当事人之间权利义务是否存在对价关系，可以将合同分为（ ）。 A. 有名合同B. 无名合同C. 要式合同D. 无偿合同E. 有偿合同【答案】： D 46、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案提交的材料有( )。A.工程竣工验收备案表 B.住宅使用说明说C.工程竣工验收报告 D.施工单位签署的工程质