一级造价师之建设工程计价题库包过题库答案免费.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库答案免费.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库答案免费.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库答案免费第一部分 单选题(50题)1、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】： B 2、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为09。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3台班B.40m3台班C.0.28台班m3D.0.25台班

2、m3【答案】： A 3、关于流动资金，下列说法错误的是（ ）。A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】： D 4、已知砌筑1m3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、10块，砂浆损耗率为12%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.251B.0.253C.0.268D.0.278【答案】： B 5、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中

3、属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 6、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（ ）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】： C 7、关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】： C 8、某项目评标基准价是1000 万元，投标人投标报价是12

4、00 万元，招标控制价是1300 万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】： B 9、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（ ）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0【答案】： D 10、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期间造价管理机构发布的钢筋综合基准价格为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（ ）万元。A.17.5

5、B.28.0C.30.0D.40.0【答案】： A 11、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元、500万元【答案】： C 12、

6、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费【答案】： B 13、下列费用项目中，属于工程建设其他费中市政公用设施费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.绿化工程补偿费用【答案】： D 14、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目直接建设成本的是（ ）。A.生产前费用B.临时设备费C.运费和保险费D.未明确项目的准备金【答案】： B 15、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。 A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格

7、估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差2%时，应责成招标人改正【答案】： B 16、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】： B 17、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）

8、编制单位设备安装工程概算。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： C 18、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时向 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间【答案】： A 19、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费【答案】： A 20、某建设

9、项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是（ ）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80【答案】： A 21、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（ ）。A.材料费=材料总重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价B.材料费=材料净重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价C.材料费=材料净重量（1-加工损

10、耗系数）每吨材料综合价D.材料费=材料总重量（1-加工损耗系数）每吨材料综合价【答案】： B 22、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（ ）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】： D 23、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答

11、案】： B 24、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】： C 25、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、

12、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】： D 26、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万(包含增值税进项税额的含税价格)，若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值税为（ ）万元。A.220B.198.20C.58.25D.60【答案】： D 27、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（ ）。A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5【答案】： D 28、施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费【答案】： A 29、根据最高人民法院关于审理建设工

13、程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 30、下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是（）。A.打桩机械B.混凝土振拌机C.水墨石机D.吊装机械【答案】： B 31、关于建设用地的取用及使用年

14、限，下列说法中正确的是()。A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年【答案】： A 32、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】： D 33、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是()。A.进口设备原价是指进口设备的到岸价B.进口设备到岸价由离岸价和进口

15、从属费构成C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分【答案】： C 34、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.260B.486.6C.346.3D.680.0【答案】： C 35、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，下列不属于投标人须知内容的是（）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】： A 36、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、

16、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】： A 37、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费应计入（）。A.开办费B.管理费C.暂列金额D.建设工程其他费【答案】： B 38、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是()。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： A 39、某建设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.

17、研究试验费D.基本预备费【答案】： A 40、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】： C 41、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】： B 42、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300

18、元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】： A 43、根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（ ）A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费【答案】： A 44、关于流动

19、资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（ ）。A.周转次数=流动资金最低周转天数/360B.周转次数=流动资金最低周转天数360C.周转次数=360/流动资金最低周转天数D.周转次数=365/流动资金最低周转天数【答案】： C 45、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。 A.分项工程 B.结构构件C.扩大结构构件 D.整个建筑物或构筑物【答案】： D 46、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。 A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/1

20、00m3【答案】： A 47、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】： A 48、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 49、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间

21、的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 50、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ ）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、世界银行工程造价构成中，应急费包括（ ）。A.建设成本上升费B.未明确项目的准备金C.各种酬金D.运费和保险费E.不可预见准备金【答案】： B 2、根据我国现行建筑安装工程费用组成， 下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费 B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费 D.已完工程及设备保护费 E.工程排污费【答案】：

22、AD 3、根据建设工程工程量清单计价规范的规定，其他项目清单的暂列金额部分包括（ ）。A.施工合同签订时不可预见的所需材料采购费用B.总承包服务费C.尚未确定的所需服务的采购费用D.材料的暂估单价E.合同约定的可能发生的工程价款调整费用【答案】： AC 4、下列总承包范围涉及试运行阶段的总承包类型是（ ）。A.设计采购施工总承包B.设计施工总承包C.交钥匙总承包D.设计采购总承包E.采购施工总承包【答案】： AC 5、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（ ）。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工

23、中遇到不利的物质条件E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 6、在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E:教育费附加【答案】： BCD 7、工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有()。A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息D.应自行对现场进行勘验E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避【答案】： ABC 8、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间

24、相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 9、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】： AC 10、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积

25、计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆费通常按使用数量以台次计算【答案】： ACD 11、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 1

26、2、（2019年真题）以下属于流动资产的是（）A.存货B.库存现金C.应收账款D.应付账款E.预付账款【答案】： ABC 13、根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税方法的是（ ）。A.小规模纳税人发生的应税行为B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务C.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务D.施工许可证注明的开工日期在2016年4月30日前E.实际开工日期在2016年4月30日前的建筑服务【答案】： BD 14、关于工程定额的说法中，正确的有()。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含

27、了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E:已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【答案】： AC 15、承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完成工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（ ）。A.累计已完成的合同价款B.本期合计完成的合同价款C.本期合计应扣减的金额D.累计已调整的合同金额E.预计下期将完成的合同价款【答案】： ABC 16、下列有关流动资金估算公式正确的是（ ）。A.流动资金=流动资产-流动债B.流动资产=应收账款-预付账款+存货+库存现金C.流动负债=应付账款+预收账款D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转

28、次数E.存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品【答案】： AC 17、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 18、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 19、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】： ABD 20、下列选项中

29、，属于投标文件的有（ ）。A.投标保证金B.工程量清单C.联合体协议书D.资格审查资料E.评标办法【答案】： ACD 21、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 22、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量但不包括在劳动定额中的有（ ）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.工作质量检查和隐蔽工程验收工作的影响E.完成施工任务必须消耗的技术工种用工

30、【答案】： BCD 23、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 24、在财务基础数据测算时，营业税金及附加包括()。A.增值税B.资源税C.消费税D.城市维护建设税E:教育费附加【答案】： BCD 25、根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（ ）。A.安全施工费B.超高施工增加费C.建设单位临时设施费D.已完工程及设备保护费E.工程排污费【答案】： ABD 26、关于设备购置费的

31、构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.设备原价通常不包括备品备件费在内B.定额估价法适用于国产非标准设备原价的计算C.进口设备原价是指进口设备到岸价D.国产非标准设备原价中利润的计算基数不包含非标准设备设计费E.达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中【答案】： BD 27、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD

32、 28、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E:总指数【答案】： D 29、下列费用中，不计入机械台班单价而需要单独列项计算的有（ ）。A.安拆简单、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费B.安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械的安拆费及场外运费C.利用辅助设施移动的施工机械的辅助设施相关费用D.不需相关机械铺助运输的自行移动机械的场外运费E.固定在车间的施工机械的安拆费及场外运费【答案】： BC 30、关于措施项目清单编制依据，正确的是（ ）。A.拟定的招标文件

33、B.其他项目清单C.常规施工方案D.与建设工程有关的标准、规范E.相关法律法规【答案】： ACD 31、下列关于工程造价信息的说法中，不正确的有()。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完或在建工程的各种造价信息E:按组织方式来分，工程造价信息分为宏观和微观工程造价信息【答案】： CD 32、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包

34、人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 33、国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价（含暂定金额）的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E:如在预付款保函截止

35、日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【答案】： BD 34、在编制人工消耗定额时，需拟定定额的编制方案，该编制方案的内容应包括A.提出对拟编定额的定额水平设想 B.拟定定额分章、分节、分项目录C.选择产品、人工的计量单位 D.设计定额表格的形式和内容E.确定工程量计算规则【答案】： ABCD 35、下列关于措施项目费的计算中，说法正确的有（）。A.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积计算B.已完工程及设备保护费可按工日计算C.超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积计算D.混凝土模板及支架(撑）费通常按照模板与现浇混凝土构件的接触面积计算E.大型机械设备进出场及安拆

36、费通常按使用数量以台次计算【答案】： ACD 36、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 37、（2020年真题）根据现行财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的内容包括（）A.专有技术B.建设单位管理费C.土地征用费D.银行存款E.建筑工程设计费【答案】： BC 38、建设项目竣工投入运营后，所花费的总投资形成相应的资产，下列形成流动资产的有（）。 A.待安装设备B.库存现金C.厂房D.专有技术E.短期投资【答案】： B 39、（2016年考

37、题）关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 40、在新增资产固定资产价值的确定过程中，建设单位管理通常按照下列（ ）总额按比例计算。A.建筑工程B.安装工程C.需安装设备价值总额D.不需安装设备价值总额E.设备购置费总额【答案】： ABC 41、因发包人原因导致工程延期，承包人可向发包人索赔的费用项目有（ ）。A.材

38、料超期储存费用B.承包人管理不善造成的材料损失费用C.总部管理费D.履约保函延期手续费E.材料涨价价差【答案】： ACD 42、某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/ 台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机 械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导 致停2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使 用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此， 下列选项正确的有（ ）。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元

39、B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 43、关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会平均先进水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可调性D.综合、简化E:简明适用【答案】： B 44、在国际工程承包中，根据 FIDIC施工合同条件（2017 年版），关于保留金的返还，说法 正确的是（）。 A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，

40、承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】： AD 45、（2020年真题）下列材料损耗中，因损耗而产生的费用包含在材料单价中的有（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.出工地仓库后的搬运损耗D.材料加工损耗E.材料施工损耗【答案】： AB 46、建筑工程概算的编制方法主要有

41、()。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E:类似工程预算法【答案】： BD 47、下列项目中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转工具用具使用费E.施工单位参加联合试运转人员的工资【答案】： ACD 48、下列关于工程定额的说法中，正确的有（ ）。A.机械台班定额的主要表现形式是产量定额B.按生产要素分类，可以把工程定额分为劳动定额、机具消耗定额、材料消耗定额C.概算指标是编制扩大初步设计概算的依据D.企业定额是编制招标文件的依据E.施工定额是在企业内部使用的定额，属于企业定额的性质【答案】： B 49、关于设计概算的编制，下列说法正确的是（）。A.国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理B.设计概算以初步设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，对建设项目总投资及其构成进行精确计算C.因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算D.概算调增幅度超过原批复概算5%的，概算核定部门原则上先商