《一级建造师之一建工程法规题库精选题库带下载答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库带下载答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库带下载答案第一部分 单选题(50题)1、某施工企业于2014 年3 月5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2014 年3 月20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2014 年4 月10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（ ）。A.2014 年3 月5 日B.2014 年3 月12 日C.2014 年3 月20 日D.2014 年4 月10 日【答案】： A 2、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用
2、条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】： B 3、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）。A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成 B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位 D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】： A 4、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（ ）。A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该
3、权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【答案】： C 5、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及到拆迁，则房地产公司申领施工许可证前，()。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】： D 6、关于投标有效期的说法，正确的是 （ ）A. 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B. 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C. 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D. 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【答案】： B 7、甲建筑公
4、司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据民法典，下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】： B 8、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家论证、审査。A.施工企业B.安全监督管理机构C.建设单位D.监理单位【答案】： A 9、根据专利法，
5、对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（ ）。A. 发明B. 实用新型C. 外观设计D. 设计方案【答案】： B 10、建设单位于2014 年1 月15 日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1 月22 日才决定开工，则建设单位（ ）。A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应当报发证机关重新核验施工许可证D.应向发证机关重新申请领取施工许可证【答案】： D 11、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）
6、。2014A.重大劳动安全事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大责任事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 12、乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成的经济损失，其法律后果应该由（ ）。A. 甲公司自行承担B. 乙公司自行承担C. 甲乙公司承担连带责任D. 乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任【答案】： D 13、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】： B 14、某住
7、宅楼建设工程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案还须进行专家论证、审查，则方案论证、审查工作由（ ）来组织。A. 建设单位B. 建设行政主管部门C. 施工单位D. 监理单位【答案】： C 15、工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。A.行纪居间B.技术服务C.委托代理D.工程承包【答案】： C 16、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方 式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。 A. 丙公司应代甲清偿B. 乙可要求甲或丙清偿C. 只能由甲先行清偿D. 不可能由甲或丙共同清偿【
8、答案】： C 17、事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的（ ）。A.协议仲裁制度B.或裁或审制度C.一裁终局制度D.合议制度【答案】： B 18、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()。A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： D 19、()是指根据被代理人的委托而产生的代理。A.代理权B.被代理人C.委托代理D.法定代理【答案】： C 20、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说
9、法，正确的是()（2013）A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判【答案】： C 21、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。A. 11月15日B. 11月20日C. 11月30日D. 12月3日【答案】： A 22、根据建设工程质量管理条例，
10、建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】： A 23、建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（ ）的罚款。A.5 万元以上10 万元以下B.10 万元以上20 万元以下C.20 万元以上50 万元以下D.50 万元以上100 万元以下【答案】： D 24、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。2014真题A.同级工会代表 B.劳动行政部
11、门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】： B 25、就法律关系的主体而言，债的主体( )。A.债权人和债务人都是特定的B.债权人和债务人都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债权人是不特定的，债务人是特定的【答案】： A 26、根据民用建筑节能条例,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的,应处民用建筑项目合同价款()的罚款。A.2%3%B.3%4%C.2%4%D.4%5%【答案】： C 27、我国劳动合同法约定的劳动试用期最长不超过()。A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】： C 28、关于民事诉讼执行程序的说法，
12、正确的是（ ）。A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【答案】： B 29、根据民法典，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 30、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位【答案】： B 31、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总
13、称是（）。A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 32、建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）的应急救援人员。A. 专职B. 兼职C. 专职和兼职相结合D. 消防单位【答案】： B 33、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日【答案】： C 34
14、、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此合同为（ ）。A.租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】： B 35、工伤保险按照()计提保险费。A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积【答案】： B 36、关于规划许可证的说法正确的是（ ）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向
15、省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】： D 37、根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 38、关于安全专项施工方案审核的说法，错误的是（ ）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总
16、承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字【答案】： B 39、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是（）。2017A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤销【答案】： B 40、施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质
17、量事故，则（）。A.甲有权追究乙、丙的连带责任B.甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失C.甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失D.甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失【答案】： C 41、施工起重机械现场安装完毕后，以下不属于安装单位工作的是（ ）。A. 出具自检合格证明B. 向施工单位进行安全使用说明C. 办理验收手续并签字D. 定期进行检验检测【答案】： D 42、下列纠纷适用专属管辖的是（）。A.保险合同纠纷B.借款合同纠纷C.承揽合同纠纷D.不动产纠纷【答案】： D 43、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.
18、质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年【答案】： B 44、某扩建工程竣工后，建设单位于 1 月 15 日未经检验而使用该工程，1 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，1 月 25 日建设单位组织验收，1 月 30 日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（ ）。A.1 月 15 日B.1 月 20 日C.1 月 25 日D.1 月 30 日【答案】： A 45、某建设项目中施工单位没有为后期招入的现场作业人员缴纳工伤保险费用,作业中职工发生工伤事故,以下说法错误的是()
19、。A.职工所在用人单位应依法向职工支付工伤保险待遇B.施工总承包单位、建设单位承担连带责任C.用人单位和施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付D.若用工伤保险基金先行支付,可以选择不偿还【答案】： D 46、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】： C 47、当事人双方在合同中约定解
20、决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为( )。（2012）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 48、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案例，该事故等级为()（2013）A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故 D.一般事故【答案】： B 49、下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是（ ）。A.军人转业费B.国债C.救济金D.偶然所得【答案】： D 50、建设工程质量保修书的提交时间是（ ）。A.自提交工程竣验收报告之日起15日内B.工程竣工验收合格之日C.自工程竣工验收合格之日起1
21、5日内D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 2、关于无权代理与表见代理的说法，下列正确的有（ ）。A.无权代理的行为，被代理人未作表示的，视为同意B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的民事法律责任由代理人承担D.无权代理中，行为人实施的行为被追认之前，善意相对人有撤销的
22、权利E.相对人知道行为代理人超越代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人承担法律责任【答案】： BD 3、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包 E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 4、企业申请建筑业企业资质时，应当提交的材料包括（ ）。A.企业营业执照正副本原件B.企业章程复印件C.建筑
23、业企业资质申请表及相应的电子文档D.企业资产证明文件复印件E.企业生产条件有关材料复印件【答案】： BCD 5、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。（2016）A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期幵工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核猃施工许可证D.实行幵工报告批准制度的工程，幵工报告主要反映的是施工企业应具备的幵工条件E.实行幵工报告批准制虔的工程，因故不能开工超过6个月的工程，应当重新办理幵工报告审批手续【答案】： ABC 6、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有
24、()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 7、下列属于工程监理单位的安全生产责任的有（）。A.安全设备合格审查 B.安全技术措施审查 C.专项施工方案审查 D.施工安全事故隐患报告 E.施工招标文件审查【答案】： BCD 8、根据建设工程安全生产管理条例，施工企业的项目负责人在安全生产方面的主要职责有( )。A.对建设工程项目的安全施工负责B.落
25、实安全生产责任制C.制定安全生产规章制度和操作规程D.确保安全生产费用的专项使用E.根据工程特点组织制定安全施工措施【答案】： ABD 9、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有（ ）。A. 试车考核期的保险责任至10月15日B. 试车考核期的保险责任至11月15日C. 维修期应从6月30日开始算D. 维修期应从7月15日开始算E. 保险责任可以拖延至3年的维修
26、期满日【答案】： AD 10、建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,承担连带赔偿责任( )。A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量B.未按照合同标准对工程项目进行验收C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字E.对违反质量标准的施工,未及时制止【答案】： AD 11、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（ ）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 12、关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。A
27、.不是所有民事主体都能够成为物权权利人B.物权的权利人是特定的,义务人是不特定的C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉【答案】： BC 13、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向
28、仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 14、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任（）。 2016A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 15、某项目发承包双方就有关建设工程标准的执行，下列观点中正确的是（ ）。A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制性标准的规定
29、B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行D.鼓励企业制定严于国家标准的企业标准E.国家标准分为强制性标准和推荐性标准【答案】： AD 16、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 17、关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定
30、，下列表述中（ ）是正确的。A. 仲裁庭可以由3名仲裁员组成或者1名仲裁员组成B. 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出C. 仲裁庭可以做出缺席判决D. 仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E. 除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理【答案】： ABC 18、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 19、（2019年真题）下列文件资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应当提交的（）A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工企业资质等级证书及营业执照副本D.可行性研究报告E.工程勘察设计文件
31、【答案】： BC 20、下列是民事诉讼的当事人有（ ）。A.原告B.被告C.共同诉讼人D.第三人E.律师【答案】： ABCD 21、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ）。A.安全技术措施审查B.安全设备合格审查C.专项施工方案审查D.施工招标审查E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 22、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）。A. 行业专用的质量标准B. 工程建设通用的安全标准C. 工程建设专用的制度方法标准D. 工程建设通用的试验标准E. 工程建设行业专用的评定方法标准【答案】： BD 23、施工单位签订的如下协议中，属于中华人民共和国合同法调整的有（ ）。A.与
32、设备租赁站订立的设备租赁协议B.与其项目经理订立的安全目标责任协议C.与其职工订立的计划生育目标协议 D.与其职工订立的劳动协议E.与银行订立的借款协议【答案】： A 24、根据建设工程质量保证金普理办法,关于缺陷责任期的说法,正确的有（ ）A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 25、根据民法典规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是()
33、。A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。法律另有规定的除外B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得D.建设用地使用期限由当事人约定E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： AB 26、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】： BCD 27、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有（ ）情形，可
34、以撤销已经颁发的安全生产许可证。A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的B.超越法定职权颁发安全生产许可证的C.违反法定程序颁发安全生产许可证的D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的E.安全生产许可证有效期未办理延期手续继续从事活动的【答案】： ABCD 28、在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 29、按照固体废弃物污染环境防治法规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当( )。A.向固体废物移出地的省、
35、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】： ACD 30、根据建筑起重机械安全监督管理规定，出租单位应当报废建筑起重机械，并向原备案机关办理注销手续的情形有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.属于国家不鼓励使用的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术
36、标准规定的【答案】： BD 31、依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（ ）。A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位【答案】： BD 32、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 33、在正常使用条件下，关于建
37、设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确的（ ）。A.屋面防水工程为 5 年B.给排水管道为 2 年C.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期D.设备安装和装修工程为 5 年E.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： ABC 34、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。2014真题A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前【答案】： BC 35、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。2014A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前
38、提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 36、有关土地管理说法正确的是()。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】： ABCD 37、某工程实行总承包，则关于其工程文件的移交，下列做法中，符合国家有关规定的有 ( )。A.总承包单位、各分包单位将其工程文件整理，立卷后分规
39、移交建设单位B.各分包单位将其工程文件整理立卷后移交总承包单位 C.总承包单位负责将各分包单位的工程文件整理,立卷后移交建设单位D.总承包单位负责收集、汇总各分包单位的工程档案并移交建设单位E.监理单位负责收集、汇总所有的工程档案并移交建设单位【答案】： BD 38、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t 的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程生产管理条例，要求该设备租赁公司提供（ ）。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的性
40、能检测合格证明【答案】： AB 39、根据民事诉讼法的规定,起诉状应当记明的事项有()。A.当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所,法人或其他经济组织的名称、住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务B.揭示对方当事人法律行为的错误之处C.诉讼请求和所根据的事实与理由D.证据和证据来源,证人姓名和住所E.列举有关法律规定,论证自已主张的正确性【答案】： ACD 40、下列选项中，属于无效合同的有（ )。A. 供应商欺诈施工单位签订的采购合同B. 村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C. 施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D. 分包商擅自将发包人供应的钢筋变
41、卖签订的买卖合同E. 施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同【答案】： BC 41、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 42、根据标准化法的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（ ）。A. 行业标准B. 地方标准C. 国家标准D. 国际标准E. 企业标准【答案】： ABC 43、关于工程建设中，施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A. 实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人B. 施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火
42、作业C. 要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D. 要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗E. 在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除【答案】： BCD 44、某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（ ）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A. 施工单位资质等级证明B. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C. 拆迁安置补偿方案D. 拆除施工组织方案E. 供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料【答案】： ABD 45、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包