一级造价师之建设工程计价题库包过题库【轻巧夺冠】.docx

《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【轻巧夺冠】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价师之建设工程计价题库包过题库【轻巧夺冠】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级造价师之建设工程计价题库包过题库【轻巧夺冠】第一部分 单选题(50题)1、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（ ）计算。A.专业工程暂估价的3%5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】： C 2、根据财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知（财办建200891号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（ ）内完成竣工财务决算编制工作。A. 两个月B. 三个月C. 75天D. 100天【答案】： B 3、某分项工程招标工程量清

2、单为1000m3。施工中由于设计变更调整为1200m3。该分项工程招标控制价单价为300 元/m3。投标报价单价为380 元/m3。根据建设工程工程量清单计价规范，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B.449000C.442000D.454250【答案】： D 4、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（ ）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字 后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签 字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收

3、但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修 合同执行【答案】： D 5、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】： D 6、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形

4、无关【答案】： B 7、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】： C 8、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于（）。A.价差预备费B.基本预备费C.工程建设费D.建筑安装工程费【答案】： A 9、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公

5、积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【答案】： B 10、某批进口设备离岸价格为 1000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（ ）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11【答案】： D 11、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】： B 12、

6、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】： B 13、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中应列入无形资产费用的是（）。A.建设单位管理费B.土地使用权C.生产准备及开办费D.引进技术费【答案】： B 14、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地

7、C.安全可靠D.经济合理【答案】： B 15、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（ ）A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成本B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建设成本D.运输费和保险费属于项目直接建设成本【答案】： B 16、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会

8、发生的【答案】： C 17、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费【答案】： C 18、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】： B 19、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.

9、施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】： B 20、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1000B.5000C.8000D.6400【答案】： C 21、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】： C 22、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（ ）

10、。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%5%计算【答案】： C 23、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】： A 24、某

11、进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】： A 25、（2016年真题）招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（）。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分部分项工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】： A 26、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于()A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法【答案】： B 27、根据我国现行建筑安装

12、工程费用项目组成的规定，下列不应计入材料单价的是（ ）。A.材料原价B.材料检验试验费C.材料运杂费D.运输损耗费【答案】： B 28、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】： B 29、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械

13、的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】： D 30、 小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】： A 31、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D

14、.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 32、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是（）。A.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类【答案】： A 33、以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】： D 34、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应

15、建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费【答案】： A 35、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（ ）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费【答案】： A 36、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费【答案】： C 37、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是( )。A. 保修期自实际竣工日期起计算B. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2 年C. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工

16、程和主体结构工程，保修年限为50 年D. 供热与供冷系统为2 个采暖期和供热期【答案】： C 38、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（ ）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的610 倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30 倍【答案】： B 39、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（ ）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费【答案】： D 40、关于竣工验收的说法中，正确的是()。A.凡新建

17、、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理【答案】： C 41、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K 周按从小到大顺序排列正确的是（ ）。A.矩形正方形T 形L 形B.L.形T 形矩形正方形C.正方形矩形T 形L 形D.T 形L 形正方形矩形【答案】： C 42、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min辅助工作时间5min，准备与

18、结束工作时间5min，休息时间5min，由于施工组织不善造成工人停工时间30min，则定额时间是（）min。A. 45B. 50C. 55D. 85【答案】： C 43、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，关于索赔的处理规定，说法正确的是()。A.承包人超出规定的时限提出索赔将无权获得追加付款但工期可以延长B.具有连续影响的索赔事件承包人应递交中间索赔报告C.发包人收到索赔报告后一个月内不作答复则承包人视为该项索赔已被认可D.承包商在接受了竣工付款证书后至最终结清证书前仍有权提出施工期间的任何索赔【答案】： B 44、关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是

19、（ ）A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以內C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以內D.可行性研究阶段，要求误差控制在15%以內【答案】： C 45、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】： C 46、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（ ）。A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法【答案】： D 47、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目

20、费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】： D 48、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付 证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）A.B.C.D.【答案】： A 49、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.

21、已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】： B 50、某地 2019 年拟建一座年产 40 万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017 年已建年产 30 万吨相同产品的项目的建筑工程费为 4000 万元，安装工程费为 2000 万元，设备购置费为 8000 万元。已知按 2019 年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为 9500 万元，征地拆迁等其他费用为 1000 万元，且该地区 2017 年至 2019 年建筑安装工程费平均每年递增 4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】： C 第二

22、部分 多选题(50题)1、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】： AB 2、在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备B.发包人要求向承包人提前竣工C.施工过程发现文物、古迹D.异常恶劣的气候条件E:法律变化引起的价格调整【答案】： ABC 3、在设计阶段影响工程造价的其他因素包括（）。A.住宅单元的组成、户型和住户面积B.住宅建筑结构C.设计单位和设计人员的知识水

23、平D.项目利益相关者的利益诉求E.风险因素【答案】： CD 4、新建或新增加生产能力的工程项目，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（ ）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 6、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中

24、，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 7、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有()。A.单层建筑檐口高度超过30m时计算B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工功效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E:按建筑物超高部分建筑面积以“m【答案】： BC 8、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.预付款结算D.合同中

25、止结算E:竣工结算【答案】： ABD 9、当设计深度不足，拟建项目与类似建设项目的主体设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备时，此时比较适合采用的投资估算方法是（）。 A.生产能力指数法B.因子估算法C.比例估算法D.混合法E.指标估算法【答案】： BC 10、当设计深度不足，拟建项目与类似建设项目的主体设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备时，此时比较适合采用的投资估算方法是（）。 A.生产能力指数法B.因子估算法C.比例估算法D.混合法E.指标估算法【答案】： BC 11、根据建设项目工程总承包合同示范文本（试行）（GF201-0216）下列关于预付款的说法正确的有（

26、） 。A.合同约定预付款保函的，发包人在收到预付款保函后7 天内向承包人支付预付款金额B.预付款的抵扣方式、抵扣比例等，由合同双方在专用条款中约定C.预付款抵扣完后，发包人应及时向承包人退还预付款保函D.合同解除时预付款尚未扣完的，发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完的款项E.合同未约定承包人提交保函的，尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回【答案】： BC 12、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】： ACD 13、关于建

27、设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 14、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，

28、仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 15、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】： AC 16、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名

29、称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 17、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（ ）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运费和装卸费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 18、下列财务项目中，能作为建设投资借款还本付息资金来源的有()。A.固定资产折旧B.净利润C.摊销费D.补贴收入E:减免的营业税金【答案】： AC 19、下列工

30、裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（ ）。A.市政公用设施费 B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费 D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】： ABC 20、下列对工人工作时间中基本工作时间的理解正确的是（ ）A.基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间B.基本工作时间的长短与工作量大小成正比C.基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间D.基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质E.基本工作时间中包括由施工工艺特点引起的工作时间所必须的时间【答案】： BD 21、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作

31、内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： CD 22、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】： ACD 23、（2016年真题）关于材料单价的构成和计算，

32、下列说法中正确的有（）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 24、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ）。A.决定报价尺度B.采取合适的施工方法C.选用合适的施工机具D.决定投入劳动力数量E.选用合适的承包方法【答案】： ABCD 25、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（ ）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护

33、费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】： ABD 26、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（ ）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=单位工程概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】： CD 27、根据FIDIC施工合同条件的规定，以下有关合同价款的结算说法正确的是()。A.如果在预付款保函截止日期前

34、28天预付款还未完全偿还，应立即偿还剩余预付款B.除非合同中另有规定，无论工程所在地惯例如何，对每部分永久工程的计量应以实际完成的净值进行C.期中支付证书一经签发，不予更改D.在工程的最后一个缺陷通知期期满后，发包人应立即将全部保留金一次性支付给承包商E.在工程的最后一个缺陷通知期结束后28天内，工程师应当签发履约证书【答案】： B 28、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的是（）。A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标

35、C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释，由投标人进行选择E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】： AC 29、材料单价的组成内容主要包括（ ）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】： BD 30、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施

36、工费【答案】： ACD 31、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%30%【答案】： AB 32、（2020年真题）关于投资估算指标，下列说法正确的有（）。A.以独立的建设项目、单位工程或单位工程为对象B.费用和消耗量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标，单项工程指标和单位工程指标三个层次

37、D.单位工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的建设项目的静态投资指标【答案】： AC 33、直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括（）。A.建设地点与概算指标中的工程建设地点相同B.工程特征与概算指标中的工程特征基本相同C.建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大D.建造时间与概算指标中工程建造时间相近E.物价水平与概算指标中工程的物价水平基本【答案】： ABC 34、承包人的进度款支付申请应包括的内容有（ ）。A.累计已完成的合同价款B.累计已扣减的合同价款C.累计已实际支付的合同价款D.本期合计完成的合同价款E.本期施工计划完成情况表【

38、答案】： ACD 35、编制招标工程量清单前，需事先拟定施工总方案。施工总方案的内容主要包括()A.施工方法B.施工步骤C.合理的施工进度D.科学的施工组织E.施工机械设备的选择【答案】： ACD 36、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），工程总承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，结合合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告，分解报告包括（）。A.勘察设计费B.材料和工程设备费C.技术服务培训费D.合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款E.除合同约定按已完成工程量计量支付的工程价款外的工程价款【答案】： ABC 37、计算设备进口环节增值税时，

39、作为计算基数的计税价格包括（ ）。A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税【答案】： BD 38、（2019年真题）为有利于措施项目费的确定和调整，根据现行工程量计算规范，适宜采用单价措施项目计价的有（）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： CD 39、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列要求（ ）。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E.厂区地形平坦，避免山地【

40、答案】： ACD 40、机械台班幅度差是指在施工定额中所规定的范围内没有包括，而在实际施工中又不可避免产生的影响机械或使机械停歇的时间，内容包括（）。A.机械在施工中不可避免的工序间歇B.检查工程质量影响机械操作的时间C.气候条件引起的机械停工D.工程开工或收尾时工作量不饱满所损失的时间E.机器进行任务内和工艺过程内未包括的工作而延续的时间【答案】： ABD 41、确定项目建设规模需要考虑的政策因素有（ ）。A.协作及土地条件B.产业政策C.投资政策D.燃料动力供应E.技术经济政策【答案】： BC 42、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付

41、安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%30%【答案】： AB 43、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有（ ）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.人工成本不能作为处理建筑工人劳动工资纠纷的依据【答案】： AB 44、关于施工招标文件，下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于5天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E:招标文件应明确评标方法【答案】： ABD 45、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（ ）。 A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】： AB 46、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形