《一级建造师之一建工程法规题库包过题库【综合卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库【综合卷】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库【综合卷】第一部分 单选题(50题)1、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【答案】： D 2、关于定金的说法，正确的是（）。A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%【答案】： C 3、关于保险和保险合同的说法，不正确的是（ ）。A.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性B.
2、投保人不能是被保险人C.投保人可以是受益人D.被保险人和受益人享有保险金请求权【答案】： B 4、关于民法典的公平原则，下列表述不正确的是()。A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B.公平包括合同的风险应该合理分配C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D.公平包括合同中违约责任的确定要合理【答案】： A 5、下列有关行政复议的特点，说法错误的是（ ）。A.有权提出行政复议的主体，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织B.当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经做出行政决定之后C.当事人只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议D.行政复议以口头审理为
3、主，以不调解为原则【答案】： D 6、建设项目可能产生环境噪声污染的，()必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。A.施工单位B.建设单位C.公安机关D.监理单位【答案】： B 7、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()（2013）A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【答案】： C 8、法律体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的【答案】： A 9、
4、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 10、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是( )。（2012）A.职工患病，在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】： D 11、根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.安装
5、单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明【答案】： D 12、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工（ ）日前，将需要备案的资料报送相关部门备案。A.5B.7C.15D.30【答案】： C 13、某工程总承包合同工程总价款4000万元。经建设单位同意，总承包单位将部分专业工程 分包，经结算，总承包单位支付人工、材料、设备费用等共计2500万元，支付给分包 单位玉程价款1000万元。
6、根据.营业税暂行条例的规定，总承包单位应纳税营业额 是（ )万元A. 4000 B. 3000 C. 2500 D. 1500【答案】： B 14、根据我国民法典的规定，在下列的行为中，可能是要约，也可能是要约邀请的是()。A.招标公告B.商业广告C.拍卖公告D.招标说明书【答案】： B 15、根据建设工程质量管理条例的规定，（ ）应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】： B 16、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）。 2016A.李某 B.施工企
7、业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人【答案】： B 17、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7 日B.10 日C.15 日D.30 日【答案】： C 18、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。A.已经办理了建设用地申请B.依法确定了建筑施工企业C.已经领取了房屋拆迁许可证D.建设资金全部到位【答案】： B 19、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他
8、人合法权益的，处（ ）的罚款。 A. 5万元以上，15万元以下B. 5万元以上，25万元以下C. 10万元以上，15万元以下D. 10万元以上，25万元以下【答案】： B 20、根据招标投标法实施条例，招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力，原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有（ ）。A. 中标候选人未在规定期限内提交履约保证金B. 中标候选人经营、财务状况发生较大变化C. 中标候选人因不可抗力不能履行合同D. 中标候选人存在影响中标结果的违法行为【答案】： B 21、按照建筑法、建设工程安全生产管理条例的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是( )。A.单位法定代
9、表人B.单位主要负责人C.单位安全职能部门D.单位项目负责人【答案】： B 22、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】： C 23、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】： A 24、发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以
10、登记和公告。A.国务院B.省级以上人民政府C.市级以上人民政府D.县级以上人民政府【答案】： A 25、按照建设工程安全生产管理条例的规定，分部分项工程的专项施工方案实施 时，由( )进行现场监督。A.专职安全生产管理人员B.项目技术负责人C.监理工程师D.总监理工程师【答案】： A 26、关于定金的说法，正确的是（ ）A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款B.订金与定金的法律效果相同C.定金超过合同金额的20，则定金无效D.定金的法律性质是担保【答案】： D 27、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于
11、发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。（2015）A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【答案】： C 28、以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系诉讼程序法的是（ ）。A. 行政诉讼法B. 民事诉讼法C. 仲裁法D. 刑事诉讼法【答案】： C 29、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量 鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单
12、位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】： B 30、根据 2016 年 1 月 国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见规定，( )一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。A.国家融资项目 B.大、中型项目C.政府投资项目 D.国家重点项目【答案】： C 31、下列招标人的行为中合法的是( )。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投
13、标人必须为国有企业【答案】： C 32、下列关于中标法定要求的说法中，正确的是（ ）。A.中标人必须是报价最低的投标人B.中标候选人的公示期不得少于3日C.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D.中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判【答案】： B 33、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 34、根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题A.在本单位连续工作满1
14、5年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】： A 35、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。A. 审法院庭审辩论期间 B. 审法院判决前 C.举证期限内 D. 二审法院开庭前【答案】： C 36、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正确的是（）。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.总承包合同中未规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.总承包单位不能拒绝建设单位推荐的分包单位【答案】：
15、 B 37、关于投标人异议与投诉程序，说法正确的是（ ）。A.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前 5 日向招标人书面提出异议B.投标人对开标有异议的，应当在评标后提出异议C.投标人对评标结果有异议的，可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉D.招标人在对投标人异议做出书面答复前，应当暂停招投标活动【答案】： D 38、关于建设工程知识产权时效，说法正确的是（ ）A.发明专利权期限为 20 年，以公告之日计算B.实用新型专利权期限为 10 年，以申请日起计算C.外观设计专利权期限为 10 年，以设计完成日起计算D.商标权的有效期为 10 年，不可以续展注册【答案】： B 3
16、9、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A. 若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B. 乙施工企业可以放弃行使撤销权而追究甲的违约责任C. 乙施工企业应当自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D. 该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力E. 乙施工企业知道该设备为国产后，1 年内不行使撤销权，则撤销权消灭【答案】： B 40、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2
17、016）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】： A 41、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。A. 同时设计，同时施工，同时竣工验收B. 同时设计，同时施工，同时投入使用C. 同时论证，同时评价，同时投资D. 同时投资，同时施工，同时评价【答案】： B 42、某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A.供货商逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C.购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行
18、【答案】： A 43、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。A.资质等级低B.资质等级高C.任一资质等级D.中间等级【答案】： A 44、下列关于见证取样的表述，错误的是()。A.涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应在建设单位或监理单位监督下取样，并送相应检测机构检验B.见证取样和送检的比例不得低于应取样数量的30%C.见证人员应在试样或其包装上做出标识、封志D.用于承重结构的混凝土试块必须取样【答案】： C 45、如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为()。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效
19、，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式【答案】： A 46、根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7【答案】： D 47、注册建造师管理规定中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门（ ）。A.责令改正B.处以罚款C.申请人1 年内不得再次申请注册D.申请人3 年内不得再次申请注册【答案】： C 48、2005年7月22日，某施工现场为了浇筑钻可孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑
20、边设立了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了（ ）义务。A. 危险报告B. 遵守安全生产规章制度的C. 批评和检举、控制D. 接受安全生产教育培训的【答案】： A 49、施工企业取得法人资格的时间为（ ）。A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商行政管理机关核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日【答案】： C 50、某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（ ）能力进行审查。A.订
21、立合同 B.履行合同 C.民主管理 D.带资施工【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列关于行政机关的行政行为特征的表述,正确的是( )。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有强制性C.行政行为不具有自由裁量性D.行政行为以无偿为原则，以有偿为例外E.行政行为具有快捷性【答案】： ABD 2、仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（ ）。A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书C.撤回仲裁申请书D.请求强制执行E.请求法院判决【答案】： ABC 3、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（ ）。A.建设单位的名称应以营业执照上的名
22、称为准B.合同标的是财产C.履行地点为项目所在地D.违约责任是当事人违反合同义务的责任E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款【答案】： ACD 4、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【答案】： BCD 5、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：(
23、 )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 6、某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是()A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书D.调解协议经双方签字后即具有强制力E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】： BC 7、下列关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.地
24、役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权，土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记，不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的， 地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 8、在建设工程施工合同中，根据民法典的规定，认定无效的情形包括（ ）。A. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B. 承包人未取得建筑施工企业资质等级的C. 承包人超越资质等级的D. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E. 建设工程合同应当采用书面形式，否则认定无效【答案】： ABCD 9、下列属于工程质量保修
25、书必须明确的内容是()。A.保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 10、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由 于.三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担 的说法中正确的有（ ）。A. 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任C. 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理E. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半【答案】： ABC 11、下列各项中，属于车辆购置
26、税应税行为的有（）A.购买并自用行为B.进口并自用行为C.受赠并自用行为D.获奖并自用行为【答案】： ABCD 12、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 13、（2020年真题）关于质权的说法，正确的有（）。A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设
27、立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的孳息E.质权人负有妥善保管质押财产的义务【答案】： AB 14、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】： ABD 15、根据民用建筑节能管理规定.关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）（2013）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的.不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的.不得出具竣工验
28、收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时.不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建.扩建时.设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 16、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。2017A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 17、某项目负责人带班生产时，因其他事务需离开施工现场，在离开之前应做的工作包括（ ）。A.向工程项目的建设单位请假B.向工程项目的监理单位请假
29、C.向企业总工程师请假D.委托监理工程师负责其外出时的日常工作E.委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作【答案】： A 18、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 19、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()。（2014）A.社会保险B.试用期C.保守商业秘密D.补充保险E.休息休假【答案】
30、： BCD 20、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件一般包括（ ）。A. 投标函B. 投标保证金C. 施工组织设计D. 商务和技术偏差表E. 投标报价【答案】： ACD 21、关于土地权属的说法，正确的是（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有C.城市市区的土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 22、村民欲外出打工，将其电视机委托好友乙保管。乙未经甲同意，在甲外出打工期间，将该电视机谎称为己所有卖给丙，在丙支付合理的、相应的价款的同时将电视机交付于丙。关于这一事例，下列表述中，符合民法典规定的有()。A.甲无权要求丙返还
31、该台电视机B.丙享有该台电视机的所有权C.由于乙无权处分该台电视机，所以在甲不予追认时，乙处分行为无效，丙不能获得该台电视机的所有权D.甲丧失对该台电视机的所有权，并有权请求乙赔偿损失E.甲丧失对该台电视机的所有权，且无权请求乙赔偿损失【答案】： ABD 23、根据文物保护法,施工单位在进行工程建设过程中发现文物应采取的措施有A.停止施工并配合保护现场B.立即报告当地文物行政部门C.进行挖掘并移交挖掘物品D.报告当地建设行政主管部门E.挖掘活动结束前不得继续施工【答案】： AB 24、下列房产中,免纳房产税的有()。A.国家机关、人民团体、军队自用的房产B.宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产C
32、.个人所有非营业用的房产D.由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产E.纳税确有困难的企业在城市的房产【答案】： ABCD 25、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法人【答案】： BD 26、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证所承担的法律责任为( )。A.吊销安全生产许可证B.3 年内不得再次申请安全生产许可证C.构成犯罪的，依法追究刑事责任D.给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证E.没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款【答案】： BC 27、下列合同中
33、，属于诺成合同的是（ ）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同E.定金合同【答案】： BCD 28、施工单位签订的如下协议中，属民法典调整的有（ ）。A. 与设备租赁站订立的设备租赁协议B. 与其项目经理订立的安全目标责任协议C. 与其职工订立的计划生育目标协议D. 与其职工订立的劳动协议E. 与银行订立的借款协议【答案】： A 29、根据建设工程质量管理条例,工程监理单位不得与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.施工承包单位C.设计单位D.建设单位E.设备供应单位【答案】： AB 30、侵权责任法规定，承担侵权责任的方式主要有()。A.停止侵害
34、B.排除妨碍C.管制D.消除影响E.返还财产【答案】： ABD 31、下列企业事业单位中,应当缴纳环境保护税的有()A.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的B.贮存或者处置固体废物不符合国家和地方环境保护标准的C.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的D.向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的E.在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的【答案】： ABC 32、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。（2014）A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜
35、间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： ABD 33、某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械，根据建设工程安全生产管理条例，该公司应（ ）。A. 编制安装方案B. 出具自检合格证明C. 具有起重设备安装工程专业承包资质D. 派出本单位专业技术人员现场监督E. 自行验收【答案】： ABCD 34、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列（ ）情形之一的，可以撤销安全生产许可证。
36、A.超越法定职权颁发安全生产许可证的B.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C.擅自出借安全生产许可证的D.安全生产许可证到期后未办理延期手续的E.生产单位变更企业名称后未及时进行安全生产许可证变更的【答案】： AB 35、在下列调解书中，（ ）生效后具有强制执行力。A. 行业调解B. 法院调解C. 行政调解D. 经司法确认的人民调解E. 仲裁调解【答案】： BD 36、建筑工程一切险的保险人对()各项原因造成的损失不负责赔偿。A.设计错误引起的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.因外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.正常水位变化或其他渐变原因造成
37、的保险财产自身的损失和费用【答案】： ABD 37、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 38、民法典规定，当事人可以依照民法典约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者回收。在当事人一方发生违约时，适用下列罚则（ ）。A. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金B. 由国家没收定金C. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D. 收付定
38、金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还全部定金E. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当退还全部定金【答案】： AC 39、甲施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但甲施工单位误将应支付给A材料商的货款支付给了B材料商。下列说法中，正确的是（ ）。A.甲施工单位与A材料供应商形成了合同之债B.甲施工单位与B材料供应商形成了无因管理之债C.A材料供应商与B材料供应商形成了不当得利之债D.B材料供应商应当将材料款直接返还给A材料供应商E.如果B材料供应商拒绝返还材料款，A材料供应商应当向施工单位要求支付材料款以保护自己的权利【答案】： A 40、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。 A
39、.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【答案】： B 41、根据我国安全生产事故报告和调查处理条例的规定，生产安全事故可分为()。A.重大事故B.较大事故C.一般事故D.特别重大事故E.工程重大安全事故【答案】： ABCD 42、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的是（ ）。A.抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B.除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C.抵押人转让抵押物的价款明显低于
40、其价值的，抵押权人有权要求抵押提供相应的担保D.抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分归抵押人所有E.抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保【答案】： BCD 43、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。2014A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修
41、D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 44、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位E.使用单位【答案】： AB 45、下列个人所得中，属于个人所得税的征税范围的有（ ）。A.保险赔款B.国家发行的金融债券利息C.利息、股息、红利所得D.偶然所得E.福利费【答案】： CD 46、建设工程勘察设计管理条例规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是（ ）。A. 勘察设计资金已经落实的建设工程B. 按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程C. 采用特定的专利或专有技术的建设工程D. 建筑艺术造型有特殊要求的建设工程E. 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计【答案】： CD 47、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。A.早报B.漏报C.谎报D.瞒报E.迟报【答案】： BCD 48、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安