《一级建造师之一建通信与广电工程实务题库包过题库【培优A卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建通信与广电工程实务题库包过题库【培优A卷】.docx（105页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建通信与广电工程实务题库包过题库【培优A卷】第一部分 单选题(50题)1、广播电视中心设备多采用UPS系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和( )。A.漏电保护 B.滤波 C.负荷平衡 D.配电【答案】： B 2、 4G移动通信系统支持的终端最高移动速度为( )kmh。A.150B.200C.250D.300【答案】： C 3、阀控式密封铅酸蓄电池循环寿命约( )。A.300500次B.500800次C.8001000次D.10001200次【答案】： D 4、通信网中常见的业务节点是( )。A.交换机B.传真机C.路由器D.信息服务器【答案】： D 5、执法
2、人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的行政处罚(当场)决定书，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法( )。A.申请行政复议或者提起民事诉讼B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼C.提起民事诉讼或者提起刑事诉讼D.申请行政复议或者提起行政诉讼【答案】： D 6、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致（）。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】： D 7、通信局(站)的天线必须安装( )。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网【答案】： B 8、通信管道工程中，管道单段长度超过 500 米时宜采用（ ）。A.水泥管 B.硅芯管 C.栅格管 D.钢管【答案
3、】： B 9、下列不属于兼容彩色电视制式的有（ ）。A.NTSCB.ATSC.PALD.SECAM【答案】： B 10、吊线原始垂度在20以下安装时和在20以上安装时，允许偏差分别不大于标准垂度的（）。A.10，5B.5，10C.15，10D.10，15【答案】： A 11、酸性电池室及贮酸室不应设（ ）。A.电源线 B.隔爆灯具 C.插座及开关 D.排风机【答案】： C 12、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.蓄电池C.燃油发电机D.UPS【答案】： B 13、在PTN设备测试指标中，反映设备对突发报文容纳能力的指标是()。A.吞吐量B.过载丢包率C.背靠背D.时延【答案】
4、： C 14、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥” 功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】： D 15、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是( )。A.传输分析仪 B.模拟呼叫器 C.光谱分析仪 D.多波长计【答案】： B 16、综合通信大楼的接地方式，应按（ ）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】： A 17、一般来说，由于地球曲面的影响以及空间传输的损耗，微波传输中每隔（）km左右就需要设置中继站。A.50B.100C.150D.200【答案】： A 18、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆
5、速度【答案】： A 19、光纤布放时，槽道内光纤应顺直、不扭绞，应加套管或线槽进行保护，无套管保护处用扎线绑扎，但不宜过紧。光缆在拐弯处曲率半径至少大于光缆直径的( )。A.10倍B.15倍C.20倍D.25倍【答案】： C 20、光（电）缆线路路由复测小组由（）负责组织。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位【答案】： D 21、下列传输设备测试项目中，测试值越小越好的是（）。A.输入抖动容限B.平均发送光功率C.输出抖动D.最小边模抑制比【答案】： C 22、 SDH微波传输设备不包括( )。A.天馈线部分B.中频调制解调部分C.微波收发信机部分D.操作、管理、维护和参数配置部分
6、【答案】： A 23、PTN以( )为内核。A.IPB.MPLSC.ATMD.SDH【答案】： A 24、在电源系统中，( )可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】： C 25、广播电视中心多采用在线式UPS系统，系统的主要功能是稳定电压、断电保护、后备供电和（）。A.防雷 B.降噪 C.净化电源 D.节能【答案】： C 26、 JETnet常用微管规格有( )两种。A.53.5mm和86mmB.75.5mm和86mmC.53.5mm和108mmD.75.5mm和108mm【答案】： D 27、电脑调光台大多是通过控制调光立柜使其各
7、个光路的（），从而达到控制灯光亮度的目的。A.工作电流B.电容C.输出电压D.输入电压【答案】： C 28、目前，主流的宽带光接入网普遍采用（ ）。A.ADSLB.HFC.POND.AON【答案】： C 29、蓄电池在使用过程中，出现电解液里有杂质的情况时应进行（）。A.浮充充电B.均衡充电C.大电流放电D.小电流放电【答案】： B 30、下列硬件系统中用于为用户提供个性化.差异化服务的是（）。A.终端节点B.交换节点C.业务节点D.传输系统【答案】： C 31、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】： D 32、光信号在进行放大的过
8、程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】： D 33、GSM是干扰受限系统，但干扰不会导致( )。A.增加误码率B.降低语音质量C.掉话D.降低系统容量【答案】： D 34、下列接入方式中，( )属于固定无线接入。A.LMDSB.GSMC.CDMAD.WCDMA【答案】： A 35、走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用35mm2黄绿色( )电缆。A.多股铜芯B.单股铜芯C.多股铝芯D.单股铝芯【答案】： A 36、有线广播电视监测的主要任务不包括（ ）。A.安全监测B.质量监测C.内容监测D
9、.用户监测【答案】： D 37、市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为( )。A.市话电缆B.配线电缆C.局用电缆D.都不对【答案】： B 38、在工程建设中发现地下文物，应立即停止施工，并负责保护好现场，同时应报告( )。A.上一级文化行政管理部门B.当地人民政府C.省级文化行政管理部门D.当地文化行政管理部门【答案】： D 39、长期工作的设备，机房温度一般保持在( )之间。A.1823B.1035C.030D.1828【答案】： D 40、可提供一次性无问断信道的交换方式是( )。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完
10、全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】： A 41、 在通信管道工程中，入孔位置不应选择在( )。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上【答案】： A 42、通信行政监督部门依法履行安全生产检查职责时，如有（ ）的行为，施工单位有权予以拒绝。A.要求被检查单位停工接受检查B.要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料C.进入被检查单位施工现场进行检查、拍照、录像D.对检查中发现的安全生产违法行为，要求限期改正【答案】： A 43、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的( )组织。A.
11、通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】： A 44、对某一设备单机性能指标进行测试的是()，是一项最基本的指标测试。A.卫星链路开通测试B.单机测试C.分系统测试D.开通测试【答案】： B 45、光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应（）抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。A.50B.98C.100D.99【答案】： C 46、随着网络的成熟，覆盖问题得到解决，网络（）之间的矛盾成为突出的矛盾。A.容量和质量B.安全和质量C.覆盖和质量D.覆盖和容量【答案】： A 47、阀控式密封铅酸蓄电池在使用前，若低于2.13v或储存期达3-6个月，应运用（）
12、进行充电。A.浮充充电B.均衡充电C.电压降法D.恒压限流【答案】： D 48、双绞线电缆应按照设计规定或使用需要采用直通连接或交叉连接方式制作（）插头。A.RJ-45B.RJ-11C.RJ-25D.RJ-60【答案】： A 49、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（ ）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】： C 50、将交流电转换成直流电的设备是（）。A.整流设备B.逆变器C.直流变换器（DCDC）D.交流不间断电源（UPS）【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、电信管道、电信杆路、通信铁塔联
13、合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报( )审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】： AB 2、移动通信系统的带状网主要用于覆盖（）。A.公路B.铁路C.河流D.海岸E.县城【答案】： ABCD 3、通信主管部门作出给予行政处罚决定的，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明的事项包括( )。A.当事人的姓名或者名称、地址B.违反法律、法规或者规章的事实和证据C.行政处罚的种类和依据D.行政处罚的履行方式和期限E.不服行政处罚决定的起诉条件【答案】： ABCD 4、关于同步数字体系的说法，正确的是(
14、 )。A.使三个地区性标准在STM-I等级以上获得统一，实现了数字传输体制上的世界性标准B.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化C.频带利用率较PDH有所提高D.SDH帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的0AM能力有所减弱E.与现有网络能完全兼容，还能容纳各种新的业务信号，即具有完全的后向兼容性和前向兼容性【答案】： AB 5、蓄电池的主要指标包括( )。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】： AC 6、核心网可靠性测试的内容有（）。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确
15、率指标应小于十万分之一【答案】： A 7、根据（ ）可以判断蓄电池充电是否完成。A.充电电流B.充电终了电压C.蓄电池接受所需要的容量D.蓄电池内阻E.电解液比重【答案】： BC 8、声音的特性有( )三个要素来描述。A.反射B.响度C.方向性D.音调E.音色【答案】： BD 9、在SDH传输网中，具有交叉连接功能的基本网络单元有( )。A.终端复用器(TM)B.分插复用器(ADM)C.再生中继器(REG)D.同步数字交叉连接设备(SDXC)E.光纤放大器(OA)【答案】： BD 10、直流电源的( )是标志其电能质量的重要指标。A.电压B.电流C.稳定性D.杂音E.功率【答案】： AD 11
16、、挖掘通信管道沟(坑)时如发现埋藏物，特别是( )等必须立即停止施工，并负责保护现场，与政府部门联系。A.文物B.古墓C.自来水管D.电力线E.煤气管道【答案】： AB 12、广播电视中心电源系统对UPS系统的基本要求是( )。A.必须是在线式B.必须是后备式C.必须保证没有任何干扰信号的漏放D.必须有较高的可靠性和稳定性E.配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间【答案】： ACD 13、天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有（）。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降车E.手扳葫芦【答案】： AC 14、建筑面积100m2以上的( )等，应设置灯光疏散指示标志。A.演播室B.安全出口C.疏
17、散走廊D.休息厅E.卫生间【答案】： ABCD 15、气吹微缆的优点有( )。A.光缆接头多，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道B.更快的吹缆速度C.可以在开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容D.初期建设成本低E.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分【答案】： BD 16、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75B.100C.120D.125E.150【答案】： BC 17、下列管道中，管道地基要求有所不同，但对基础坡度系数均要求为35，它们是()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.梅花管管道E.硅芯管管道【答案】： ABCD 18、各通信运营商之间由于通信设施存在隐患等原因
18、，可申请暂停网问互联或业务互通。运营商之间中止互联互通应具备的条件有( )。A.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施存在重大安全隐患B.经互联双方总部同时认可，互联一方的通信设施对人身安全造成威胁C.经互联双方总部同时认可，互联一方的系统对另一方的系统的正常运行有严重影响D.经互联双方总部同时认可，有详细的实施计划、恢复通信和用户告知宣传方案E.互联或业务互通严重影响到人员安全【答案】： ABCD 19、下列（）是光纤传输特性。A.误码B.抖动C.损耗D.色散E.信噪比【答案】： CD 20、通信电源系统集中供电方式由( )组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系
19、统E.集中监控系统【答案】： ABD 21、彩色电视是利用（ ）将电信号转换成光信号。A.CRTB.CCDC.摄像管D.LCDE.PDP【答案】： AD 22、通信建设工程施工企业项目负责人安全生产管理能力考核要点包括（ ）。A.保证工程项目安全防护和文明施工资金投入B.检查施工现场安全生产达标情况C.发生事故后，组织救援、保护现场、报告事故和配合事故调查、处理情况D.检查相关专业作业人员安全教育培训和持证上岗情况E.保证本单位安全生产所需资金投入情况【答案】： ABC 23、下列关于中短波的发射天线有()A.水平对称振子天线B.笼形天线C.同相水平天线D.菱形天线E.鱼骨天线【答案】： AB
20、C 24、软吊装扬声器箱及号筒扬声器采用( )的吊装材料安装。A.镀锌钢丝绳B.镀锌铁丝C.镀锌钢链D.镀锌铁链E.普通铁丝【答案】： AD 25、下列关于接地装置的说法，正确的有( )。A.通信局(站)应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面应不小于0.7mC.接地体可采用裸铝导体材料D.接地引入线长度不宜超过30mE.接地汇集线应设明显标志【答案】： ABD 26、软吊装扬声器箱及号筒扬声器采用( )的吊装材料安装。A.镀锌钢丝绳B.镀锌铁丝C.镀锌钢链D.镀锌铁链E.普通铁丝【答案】： AD 27、光时域反射仪可以测试的项目有（）。A.光纤衰减系数B.光纤后向散射曲线C.光纤偏振模色散
21、D.光纤色度色散E.光纤接续损耗【答案】： AB 28、属于现代通信网核心网的设备是( )。A.程控交换机B.路由器C.软交换设备D.ATM设备E.SDH设备【答案】： ABCD 29、3G移动通信系统主要由( )组成。A.操作维护台(OMC)B.无线接入网(UTRAN)C.核心网(CORENetwork)D.基站控制器(BSC)E.用户设备(UE)【答案】： BC 30、 光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括( )。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】： ABCD 31、电视节目前期制作需使用（ ）。A.配乐
22、设备B.录像机C.电子编辑设备D.切换矩阵设备E.字幕机【答案】： BD 32、光纤的优点（ ）。A.带宽大B.重量轻C.成本低D.易维护E.施工简单【答案】： ABCD 33、 通信主管部门应当对案件进行全面、客观、公正的调查，收集证据；必要时依照法律、法规和规章的规定，可以进行检查。证据包括( )。A.书证B.物证C.证人证言D.视听资料E.施工单位的鉴定结果【答案】： ABCD 34、 在光纤传输系统中,直接影响传输距离的因素有（）。A.设备发光功率B.光纤衰减系数C.设备中心频率D.设备输入抖动容限E.设备接收灵敏度【答案】： AB 35、下列管材用于工程师，管道单段长度不宜超过150
23、m的是（ ）。A.双壁波纹管 B.栅格管 C.梅花管 D.硅芯管 E.ABS管【答案】： ABC 36、风力发电的主要优点包括( )。A.环境污染小B.发电场建设周期短C.发电场投资规模灵活D.地域性不强E.占地面积较大【答案】： ABC 37、关于接地装置安装的说法，错误的是( )。A.新建局站的接地应采用联合接地方式B.接地体埋深上端距地面不应小于0.7mC.接地引入线的长度不宜超过40mD.在地下采用裸铝导体作为接地引入线E.接地汇集装置的安装位置应符合设计规定【答案】： CD 38、数字电视标准体系的业务与应用类标准包括（）。A.业务信息B.信道标准C.电子节目指南D.数据广播E.频率
24、规划【答案】： ACD 39、通信主管部门作出给予行政处罚决定的，应当制作行政处罚决定书。行政处罚决定书应当载明的事项包括( )。A.当事人的姓名或者名称、地址B.违反法律、法规或者规章的事实和证据C.行政处罚的种类和依据D.行政处罚的履行方式和期限E.不服行政处罚决定的起诉条件【答案】： ABCD 40、核心网可靠性测试的内容有( )。A.EPC核心网设备主备模块倒换B.数据库备份安全测试C.操作系统安全检查D.分权分域管理安全检查E.计费不准确率指标应小于十万分之一【答案】： A 41、数字音频无线广播的优点是声音质量好、（ ）、覆盖面积大、发射功率小。A.抗干扰能力强B.高速移动接收质量
25、好C.互联互通性能好D.频谱利用率高E.无线增益高【答案】： ABD 42、关于柴油发电机组安装的说法，错误的是( )。A.按要求对柴油发电机的机组采取抗震加固措施B.机组安装应稳固，地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋C.螺栓规格宜为M18M20，外露一致，一般露出螺母46丝扣D.机组与底座之间要按设计要求加装减振装置E.对于重量较轻的机组，基础可用5个防滑铁件进行加固定位【答案】： C 43、卫星通信与其他通信方式相比较，具有( )的特点。A.通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信B.组网灵活，便于多址连接C.不能采用空分多址（SDMA）方式D.机动性好E.通信线路质量稳定可靠
26、【答案】： ABD 44、DDN节点类型在组网功能方面分可分为( )。A.3M节点B.本地节点C.用户节点D.2M节点E.接入节点【答案】： CD 45、PTN网络结构分为( )。A.通道层B.通路层C.传输媒介层D.应用网络层E.中间环境层【答案】： ABC 46、人（手）孔位置选择不当的是（）。A.建筑物引入点B.铁路两侧C.低洼积水地段D.单位门口E.河道两侧【答案】： CD 47、 演播室的噪声包括( )。A.空气传播的噪声B.撞击产生的噪声C.设备产生的噪声D.人员形成的噪声E.光噪声【答案】： ABCD 48、传送网的核心要素有（）。A.REGB.DXC.OAD.ADME.OMU【
27、答案】： BD 49、全色谱双绞通信电缆的芯线由纯电解铜制成，一般为软铜线。其部颁标称线径有( )。A.0.3mmB.0.4mmC.0.5mmD.0.6mmE.1.0mm【答案】： BCD 50、 全色谱全塑双绞通信电缆的一个基本单元U中，b线颜色有蓝、橙、( )。A.绿B.红C.棕D.灰E.紫【答案】： ACD 第三部分 大题(50题)1、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约
28、定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？
29、哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】：1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协调修复
30、被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期5天(1519日）；事件三：可索赔工期2天，900m3（4500m310天）2天；事件四：可索赔工期3天(2022日）；事件五：可索赔工期1天(23日）；可索赔工期共计523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15工日24元/工日(140%)504元机械费：450元/台班5台班（天）2250元； 2、1背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程，由具有通信信息网络系统集成企业甲级资质的某单位施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程的质量监督负责人，制
31、定了质量监督工作方案。在进行工程现场质量监督检查时，负责人发现施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且在用拖拉机拖放硅芯管，该负责人立即上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为以避免硅芯管受到更大损坏；施工单位现场负责人告诉质量监督负责人，我们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构也没有资格来指导我们施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求他们尽快赶到现场，制止施工单位的违规操作。鉴于施工单位严重的违规操作行为，质量监督机构欲对其从重处理。2问题(1)说明建设单位在办理质量监督申报手续时是否存在问题。(2)施工单位应如何对待质量监督机构的质量监督(3)本工程中，施工单位可能受
32、到质量监督机构的哪些处罚(4)质量监督机构若要执行降低该施工单位资质等级的处罚，应如何办理【答案】：(1)存在问题，建设单位办理质量监督申报手续的时间不正正确。建设单位应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。在配合质量监督机构的质量监督时，应做好以下工作：按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像；向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工
33、单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。 3、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：
34、乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离按500元/公里计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.计算乙施工单位4月底的计划工作预算成本BCWS，已完工作预算成本BCWP，已完工作实际成本ACWP。2.计算乙施工单位4月底SPI、CPI，并分析进度成本情况。【答案】：1.答：BCWS=30km1000m6元/米=180000元=18万元BCWP=35km1000m6元/米=210000元=21万元ACWP=20
35、万元2.答：SPI=BCWP/BCWS=21/18=1.17，SPI1，进度超前。CPI=BCWP/ACWP=21/20=1.05，CPI1，成本节支。3.1.答：第1周末BCWS=107500+30001/2=36500元第5周末BCWS=（1027+47+87+472）500+3000+400+100000+200=243600元2.答：第1周末BCWP=（1027500+3000）70%=51100元第5周末BCWP=1027500+3000+47500+400+87500+100000+（427500+200）80%=237960元 4、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备
36、安装工程进行招标，工程造价为3500万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位A进行工程总承包。工程开工后，A施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于A施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A施工单位分包的做法是否符合
37、规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】：(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为3500万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A施工单位分包的做法不符合要求。因为总配线架的搬
38、迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管理人员安全生产考核合
39、格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。 5、1背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的施工单位，工程施工合同规定按月进度付款。监理单位在工程开工后向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工报告和施工组织设计。监理单位对施工组织设计进行了审查，认为内容齐全、符合合同要求，同意施工单位开始施工。在立杆和埋设拉线时施工单位提前通知了监理单位，监理人员以交通不方便为由未到现场，后来随施工单位
40、对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线来看，质量满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付第一个月的工程进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告，经监理单位调解后无果，工程最终停工。停工后建设单位想办法支付了工程进度款，施工单位随即报送复工报告，工程复工。施工单位计算了停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。工程完工后，施工单位编制了竣工资料，并向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进