《一级建造师之一建工程法规题库包过题库（夺分金卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库包过题库（夺分金卷）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库包过题库（夺分金卷）第一部分 单选题(50题)1、企业对（ ）的职工，可以实行不定时工作日制。A.从事长途运输B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动C.从事夜班工作D.在哺乳期工作【答案】： A 2、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】： B 3
2、、在施工监理过程中，工程监理单位发现存在重大安全事故隐患，要求施工单位停工整改，而施工单位拒不整改或者不停止施工，监理单位应当()。A.继续要求施工单位整改B.要求施工单位停工C.及时向有关管理部门报告D.协助施工单位消除隐患【答案】： C 4、李某因房屋质量问题与某房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由( )人民法院管辖。A.合同签署地B.房屋所在地C.李某住所地D.房地产公司注册登记地【答案】： B 5、根据招标投标法的规定，招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，（ ）。A. 责令改正B. 罚款C. 赔偿损失D. 依法给予行政处分【答案】： A 6、下列关于建设工程合
3、同的说法中，正确的是()。A.可以采用口头形式订立B.属于格式合同C.适用技术合同的相关规定D.勘察设计合同属于建设工程合同【答案】： D 7、根据建设工程价款结算暂行办法规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（ ）。A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包
4、人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】： C 8、根据建设工程质量管理条例,设计单位应当参与建设工程()分析,并提出相应的技术处理方案。A.工期延误B.投资失控C.质量事故D.施工组织【答案】： C 9、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017真题A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 10、根据施工合同，甲建设单位应于 2018 年 10 月 1 日支付乙建筑公司工程款，2019 年 6月 1 日，乙单位向法院提起诉讼请求，则工程款纠纷的
5、诉讼时效（ ）。A.中断B.中止C.终止D.届满【答案】： A 11、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该()。A.依法申请仲裁或者提起诉讼B.依法申请行政复议C.依法提起申诉D.依法提起上诉【答案】： A 12、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】： C 13、对项目经理部的相关叙述中，有误的是()。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.
6、项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】： A 14、在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权【答案】： B 15、下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。A. 境外废物进境倾倒.堆放.处置B. 进口不能用做原料的固体废物C. 进口可以用做原料的废物D. 经中国境内转移危险废物【答案】： C 16、根据建设工程质量管理条例，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体
7、是( )。（2012）A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构【答案】： B 17、下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请 B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请【答案】： C 18、注册建造师有权()。A.超出聘用单位业务范围从事执业活动B.在两个或两个
8、以上单位受聘或执业C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D.对本人执业活动进行解释和辩解【答案】： D 19、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 20、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承
9、包【答案】： C 21、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有()A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月31日D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年【答案】： A 22、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款，但没有支付。2007年 7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。2007年12月 3日，承包方向法院,提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年12月31 日法院作出判决。则
10、下面的说法正确的是（ ）。A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2007年12月31日起诉讼时效中止C. 2007年12月3日诉讼时效中断D. 2007年7月1日至8月1曰之间诉讼时效中断【答案】： C 23、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的 C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】： B 24、根据水污
11、染防治法关于防止地表水污染的具体规定，下列说法错误的是（ ）。A.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，拆除、改动方案应当由施工单位制定B.未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水C.各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费【答案】： A 25、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 26、建筑安全监督机构在进行安全检查过程中，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍
12、，则施工单位()。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用D.必须迁出【答案】： D 27、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是()。A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期【答案】： B 28、关于评标规则的说法，正确的是（ ）。A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.
13、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布C.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标D.评标委员会确定的中标候选人至少3 个，并标明顺序【答案】： C 29、根据安全生产许可证条例，不属于实行安全生产许可制度的企业是（ ）。A.施工企业B.木具加工厂C.烟花爆竹厂D.矿山企业【答案】： B 30、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（ ）。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程【答案】： A 31、关于建设工程质量保修违法行为
14、应承担的法律责任的说法，正确的是（).（2014）A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万以以上30万以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任C.缺陷责任期间内，由承包人原因造成的缺陷，成败人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重的后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】： C 32、某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章
15、的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为（ ）合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效【答案】： D 33、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。A.小张取得该房屋的所有权 B.小王必须收回房屋并向小李交付 C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【答案】： B 34、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险
16、人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 35、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【答案】： B 36、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场 的安全生产由( )负总责。
17、A. 建设单位B. 施工单位C. 分包单位D. 工程监理单位【答案】： B 37、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所在地 D.施工项目业主住所地【答案】： A 38、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后【答案】： B 39、李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5，并约定利息按单利计算。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。A.0.5万元B.1.0万元C.1.5
18、万元D.1.6万元【答案】： B 40、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： A 41、关于施工现场设置消防通道的说法,正确的是()。A.消防通道满足消防车通行即可B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明D.消防通道的宽度有固定标准【答案】：
19、C 42、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解 B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决 C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解 D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】： B 43、根据国家有关消防法桂的建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每（）组织一次演练。（2014）A.一季度B.半年C.一年D.两年【答案】： B 44、全民所有即国家所有土地的所有权由()代表国家行使。A.国家土地管理部门B.全国人民代表大会C.国家发改委D.国务院【答案】： D 45、根据民事诉讼法，下列有关举
20、证时限的叙述，正确的是（）。A.由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于30日B.设置举证时限的主要目的在于促使当事人积极举证C.当事人没有在举证时限内提交证据，可以延长30日补充证据D.当事人没有在期限内提交证据，所承担的法律后果是举证不能【答案】： B 46、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在A.可撤销. B.有效 C.可变更 D.无效【答案】： D 47、根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011,建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是()。A.昼间75dB(A),夜间55dB(A)B.昼间70dB(A),夜间55dB(A)C
21、.昼间75dB(A),夜间6OdB(A)D.昼间70dB(A),夜间60dB(A)【答案】： B 48、施工企业计提安全生产费用的依据是()。A.投标报价B.评标价C.建筑安装工程造价D.备案合同价【答案】： C 49、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（ ）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】： B 50、根据建筑业企业资质管理规定，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办理的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更
22、后（ ）内。A.15日B.5日C.10日D.20日【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有( )。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： BC 2、下列选项中，属于部门规章的有（ ）。A.北京市招标投标条例B.工程建设项目施工招标投标办法C.建
23、设项目环境保护管理条例D.安全生产许可证条例E.评标委员会和评标方法暂行规定【答案】： B 3、关于行政复议的特点，说法正确的是（ ）。A.行政复议解决行政纠纷，也可以解决其他民事争议B.当事人对行政机关的行政复议决定不服时,不可以再提起行政诉讼C.行政复议以书面审查为主,以调解为原则D.行政复议决定作出后，即具有法律效力E.提出行政复议的，必须要是认为合法权益被行政机关行使职权侵犯的公民、法人和其他组织【答案】： D 4、民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力B.当事人申请
24、仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请D.审判阶段的和解没有法律效力E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力【答案】： ABD 5、某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将该施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（ ）。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.没收财产E.赔偿损失【答案】： ABC 6、知识产权的法律特征体现在()。A.专有性B.地域性C.期限性D.独立性E.财产权和人身权的双重属性【答案】： ABC 7、下列方针中,属于建设工程安全
25、生产基本方针的有()。A.安全第一B.预防为主C.以人为本D.综合治理E.质量第一【答案】： ABD 8、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答
26、案】： BC 9、关于债权相对性的说法，正确的有（ ）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性【答案】： CD 10、关于工程总承包企业、承包模式及其项目管理的说法，错误的是（ ）。A.建设单位可以依法采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业B.政府投资工程应完善建设管理模式，带头推行工程总承包C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.工程总承包企业自行实施工程总承包项目施工的，可以依法取得安全生产许可证E.工程分包合同明确约定由分包单位承担分包工程全部责任的，免除工程总承包企业的合同义务和法律责任【答案
27、】： D 11、债的产生根据有（ ）。A.合同B.侵权C.支付价款D.不当得利E.无因管理【答案】： ABD 12、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1 年内主张撤销该合同【答案】： BD 13、使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的
28、有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.没有齐全有效的安全保护装置的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.属国家明令淘汰或者禁止使用的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【答案】： CD 14、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（ ）。A. 提供的设计有缺陷B. 直接指定分包人分包专业工程不合格C. 推荐购买的建筑构配件不符合强制性标准D. 恶意拖欠施工单位的工程款E. 未按约定及时支付安全生产措施费用【答案】： AB 15、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件
29、进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 16、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（ ）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 17、甲委托乙装修公司对自己所有的6号别墅进行装修，但乙装修公司误将9号别墅当作6号
30、别墅装修完毕。9号别墅业主丙发觉后起诉乙，要求部分恢复原状。乙反诉丙要求就已完工部分作出补偿。甲要求乙赔偿误工损失。本案中发生的债的种类有()。A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理E.公益服务【答案】： ABC 18、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。2017A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 19、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，施工企业有转
31、包、违法分包等违法行为的，应承担的法律责任有()。A.给与警告，限期整改B.责令改正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 20、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了 生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承 包单位的安全管理指令, 导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下 列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产总责B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任C.专业承包单位对该重大生
32、产安全事故承担主要责任D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】： AC 21、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 22、根据关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知（建办质（2019）23号），关于施工工地和道路扬尘管控的说法，正确的有
33、（）。A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施C.水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施D.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗E.当环境空气质量指数达到轻度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施【答案】： ABCD 23、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。A.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤B.向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准的C.分包商在施工时操作不当造
34、成公用供电设施损坏D.建材供应商供应的建筑材料不合格E.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火【答案】： ABC 24、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 25、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（ ）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中
35、心或者军事要地【答案】： ABD 26、下列选项中属于违法分包的情形有（）。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的工程分包的【答案】： ABC 27、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（ ）。A. 应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B. 应当以鉴定合格日期为竣工日期C. 鉴定日期为顺延工期的期间D. 应当以申请鉴定日期作为竣工日期E. 应当以提交竣
36、工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 28、建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括（ ）。A. 不得转包和违法分包工程B. 自行完成建设工程的全部施工C. 接受发包人的有关检查D. 交付竣工验收合格的建设工程E. 建设工程质量不符合约定的无偿修理【答案】： ACD 29、某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说法正确的是( )A.建筑公司只能先提起行政复议B.建筑公司可以不行政复议，直接提起行政诉讼C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼D.建筑公司对复议决定不服，不能提起行政诉讼E.建筑公司对行政诉讼判决不服，可以再提起行政复议【答案】： BC 30、下
37、列责任形式中属于行政处罚种类的有（）。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.降级E.撤职【答案】： ABC 31、关于工程发包，下列符合建筑法要求的是（ ）。A.禁止将建筑工程肢解发包B.禁止总承包单位分包工程C.禁止联合承包工程D.对建筑工程实行总承包E.施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业名义承揽工程【答案】： AD 32、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A. 与建设单位或者企业之间相互串通投标的B. 未取得施工许可证擅自施工的C. 将承包的工程转包或者违反分包的D. 发生过安全事故的E. 恶意拖欠分包
38、企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABC 33、下列权利中属于物权中用益物权的是（ ）。A. 村民李某的宅基地使用权B. 公民张某商品房的建设用地使用权C. 质押权人对质押物的使用权D. 村民房某对荒山的承包经营权E. 施工方由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】： ABD 34、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 3
39、5、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 36、下列关于定金的陈述正确的是（ ）。A. 给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回B. 定金自合同订立之日起生效C. 主合同无效，定金应予以返还D. 定金数额不得超过主合同标的额的20E. 定金数
40、额不得超过主合同标的额的30【答案】： CD 37、商业、住宅、娱乐等经营性用地以及同一土地上有两个以上意向用地者的，应采取()方式出让。A.划拨B.承包C.招标D.协议E.拍卖【答案】： C 38、以下关于行政行为的说法中正确的有()。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有一定的裁量性C.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外E.未经许可使用他方的专利属于行政行为【答案】： ABCD 39、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有（）。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监
41、理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.不可抗力造成的质量问题【答案】： AD 40、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外A.抢险作业B.抢修作业C.监理单位同意的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.因特殊需要必须连续作业的【答案】： ABD 41、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除
42、的【答案】： BCD 42、在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权的是（ ）。A. 租赁合同B. 保管合同C. 运输合同D. 加工承揽合同E. 赠予合同【答案】： BCD 43、刑事处罚中的附加刑包括（ ）。A. 罚金B. 没收财产C. 劳动教养D. 管制E. 剥夺政治权利【答案】： AB 44、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： C 45、下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（ ）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务