《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（各地真题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（各地真题）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年最新一级造价师之建设工程计价题库包过题库精品（各地真题）第一部分 单选题(50题)1、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】： B 2、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】： A 3、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。A.管理费和风险费B
2、.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】： D 4、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】： D 5、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】： B 6、根据世界银行对工程项目总建
3、设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】： C 7、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】： C 8、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常
4、生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】： D 9、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。A.80.4B.286.4C.160D.240【答案】： B 10、下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。A.用于支付项目所需土地而发生的费用B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用C.流动资金D.用于委托工程勘察设计所支付的费用【答案】： C 11、关于项目决策和工
5、程造价的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】： B 12、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。 A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】： C 13、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.补偿直至工程结束时
6、的价格增长B.在每一个组成部分中均单独以一定百分比确定，作为一个估算的项目单独列出C.用以应付天灾、非正常经济情况D.支付在估算时不可能明确的潜在项目【答案】： C 14、工程总承包中，关于签约合同价和合同价格的说法，正确的是（）。A.签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额B.合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整C.合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，不包括暂列金额.暂估价的合同总金额D.签约合同价=
7、合同价格按照合同约定进行的调整【答案】： A 15、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（ ）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效【答案】： C 16、（2020年真题）施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】： D 17、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（ ）。A.招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通
8、知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】： C 18、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（ ）。A. 设备、工器具价格指数B. 建筑安装工程造价指数C. 单项工程造价指数D. 建设项目造价指数【答案】： A 19、在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（ ）。A.不可避免的中断时间B.多余工
9、作时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】： B 20、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】： D 21、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（ ）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从
10、而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】： A 22、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】： B 23、招标工程量清单中，在编制总承包服
11、务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】： B 24、（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（ ）万元。A.7.350B.6.825C.5.850D.5.775【答案】： C 25、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（ ）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证【答案】： D 2
12、6、下列行为中属于投保人相互串通投标的是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件相互混装C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】： D 27、编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差【答案】： C 28、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价【答案】： C 29、关于工程量清单计价适应范围，下列说法正确的是（）。A.达到或超过规定
13、建设规模的工程，必须采用工程量*B.达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清*C.国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必*D.不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定【答案】： D 30、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 31、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时
14、间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】： B 32、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】： C 33、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】： B 34、当一般纳税人采用一般计税方法时，材料单价中需要扣除增值税进项税额的是（）。 A.运杂费和运输损耗费B.材料原价和运输损耗费C.材料原价和运杂费D.运
15、输损耗费和采购及保管费【答案】： C 35、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】： B 36、企业为生产产品和提供劳务而支出的各项间接费用属（ ）。A.管理费用 B.营业费用C.制造费用 D.财务费用【答案】： C 37、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。A.单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】： D 38、措施项目清单中的安全文
16、明施工费（）。 A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价【答案】： D 39、当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。A.循环组成部分工作时间消耗B.基本工作时间C.不可避免中断时间D.准备与结束时间【答案】： D 40、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】： A 41、某建设项目建
17、安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。A.336.23B.358.21C.378.71D.424.97【答案】： D 42、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（ ）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素【答案】： C 43、在工程计价与控制中，作为工程结算的
18、依据是（）。A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】： A 44、生产性建设项目工程费用为15000万元，设备费用为5000万元，工程建设其他费为3000万元，预备费为1000万元，建设期利息为1000万元，铺底流动资金为500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。A.19000B.20000C.25000D.20500【答案】： B 45、在招标文件的各项内容中，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】： B 46、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文
19、件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】： D 47、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】： B 48、下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是（）。A.招标人和中标人应当在投标有效期
20、内并在自中标通知书发出之日起30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格C.招标人与中标人签订合同后3 个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】： C 49、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施【答案】： C 50、下列资料中，不属于建设工程施工合同（示范文本）附件的是()。A.协议书B.承包人承揽工程项目一
21、览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】
22、： B 2、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（）。A.以重量计算的项目，其计算单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”“项”为单位的，应取整数【答案】： AB 3、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清、说明或补正，对于澄清、说明或补正需要遵循的原则，下列表述中正确的有（）。 A.对同类问题表述不一致可以进行澄清、说明或补正B.允许投标人通
23、过修正显著的差异或保留，使之成为具有响应性的投标C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正D.评标委员会可以提出对含意不明确部分提供几种可能的解释E.评标委员会可向投标人明确投标文件中存在的遗漏和错误【答案】： AC 4、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）。A.产业政策B.协作及土地条件C.劳动力市场情况D.运输通信条件E.竞争对手状况【答案】： ABD 5、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 6、确定施工时
24、间定额时，下列工人工作时间可以计入定额时间的有（ ）。A.机手并动下的辅助工作时间B.准备与结束工作的时间C.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间D.必需的休息时间E.施工本身造成的停工时间【答案】： BCD 7、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 8、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-
25、2013，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 9、（2015年真题）建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】： ABC 1
26、0、确定施工时间定额时，下列工人工作时间可以计入定额时间的有（ ）。A.机手并动下的辅助工作时间B.准备与结束工作的时间C.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间D.必需的休息时间E.施工本身造成的停工时间【答案】： BCD 11、关于工程设计对造价的影响，下列说法正确的有（ ）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应的降低造价C.层数越多单位造价越低D.房屋长度越大单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 12、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.
27、原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 13、下列土地使用权获取方法中，属于取得国有土地使用权的基本方法的有()A.出让方式B.租赁方式C.划拨方式D.转让方式E.竞拍方式【答案】： AC 14、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： AB 15、下列费用中，属于设备运杂费的有（ ）。A.国际运费B.运输损耗费C.供销部门手续费D.采购费E.仓库保管费【答案】： CD 16、采用造价信息调整价格差额，以下表述中正确的是（ ）。A.如果承包人投标报价中材料单价低于
28、基准单价，材料单价涨幅以基准单价为基础计算B.人工单价发生变化，承发包双方应按照实际的市场人工单价调整合同价款C.如果承包人投标报价中材料单价高于基准单价，材料单价跌幅以基准单价为基础计算D.造价信息调整价格差额的方法适用于公路、水坝等工程E.施工机械台班单价变化超过建设主管部门规定的范围时，按照其规定调整合同价款【答案】： AC 17、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下列工程中，必须通过招标方式确定的有()。A.菜市政工程材料采购单项合同估算价为95万元，项目总投资额为2600万元B.某医院设计合同估算价为40万元，项目总投资额为3200万元C.某通信工程设备采购合同估算价为700万
29、元，项目总投资为5600万元D.某社会福利院监理服务合同估算价为30万元，项目总投资额为4000万元E:某城市道路材料采购合同估算价为500万元，项目总投资额为2200万元【答案】： BCD 18、下列费用项目中，以“到岸价+关税+消费税”为基数，乘以各自给定费（税）率进行计算的有()。A.外贸手续费B.关税C.消费税D.增值税E:车辆购置税【答案】： CD 19、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答
30、案】： ACD 20、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 21、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 22、关于履约担保，下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履
31、约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E:履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【答案】： BD 23、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】： BC 24、按中华人民共和国招标投标法相关规定，以下说法正确的是( ）。A.投标准备时间从开始发放招标文件之日起至开标之日止最
32、短不得少于15日B.招标人对巳发出的招标文件进行修改时，应当在开标前20日进行C.投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日之内按规定订立书面合同【答案】： CD 25、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（ ）。A.厂房的层高和净高 B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小 D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】： BC 26、项目规模合理化的制约因素有（ ）。A.技术因素B.经济因素C.市场因素D.环境因素E.人才因素【答案】： ACD
33、 27、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 28、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明
34、施工费【答案】： ACD 29、（2017年真题）关于施工投标报价中下列说法中正确的有（）。A.投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量，并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备【答案】： CD 30、能够用作为计算单位的措施项目包括（ ）。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.超高施工增加费D.场地平整费E.已完工程及设备保护费【答案】： AC 31、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分
35、部分项工程量清单方式编制B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 32、（2014年真题）按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会
36、经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 33、在工程总承包投标报价分析中，工程总承包项目的成本费用按阶段可以分解成（ ）。A.勘察费用B.设计费用C.采购费用D.施工费用E.其他费用【答案】： ABCD 34、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 35、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（ ）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对
37、垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 36、材料单价的组成内容主要包括（ ）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】： BD 37、确定预算定额人工工日消耗量过程中，应计入其他用工的有（ ）。A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增（减）计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成某一分项工程所需消耗的
38、技术工种用工【答案】： BD 38、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 39、关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（）。A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关B.进行流动资金估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数C.当年发生的流动资金借款应按半年计息D.流动资金借贷利息应计入建设期贷款利息E.不同生产负荷下的流动资金按100%
39、生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算【答案】： AB 40、关于招标工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（ ）。A.专业工程暂估价应包括除规费税金以外的管理费和利润等B.招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容C.投标报价若超过公布的招标控制价则应否决其投标D.国有资金投资的工程，招标控制价原则上不得超过批准的设计概算E.招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%5%计算【答案】： ACD 41、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安全文
40、明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E.按施工方案计算的总价措施项目可以只填“金额”数值【答案】： BD 42、下列费用项目中，构成施工仪器仪表台班单价的有（ ）。A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费【答案】： AC 43、为保证写实记录法数据的可靠性，写实记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】：
41、 BD 44、工程造价指数中的个体指数包括（ ）。A.材料费指数B.机械费指数C.间接费指数D.工程建设其他费指数E.设备工器具价格指数【答案】： ABCD 45、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括（）。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】： ABD 46、下列有关施工招标文件编制的描述，正确的是（ ）。A.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法C.应包括本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款以及各种合同附件的格式D.如按照规定应编制招标控制价的项目，其招标控制价也应在招标时一并公布E.如果必须引用某一生产供应商的技术标准才能准确或清楚地说明拟建招标项目的技术标准时，则可直接引用【答案】： BCD 47、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 48、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括()A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择