《一级建造师之一建工程法规题库题库大全免费答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全免费答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全免费答案第一部分 单选题(50题)1、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据中华人民共和国合同法，该合同为（ ）合同。A.无效B.可变更、可撤销C.有效D.效力待定【答案】： A 2、下列建设工程施工合同中,属于无效合同的是（ ）A.工程价款支付条款显失公平的合同B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同D.承包人以助迫手段订立的施工合同【答案】： C 3、未经总监理工程师签字，（ ）。A.建设单位不拨付工程款B.施工单位不得进行下一道工序的施工C.建筑材料不得在工程上使用D.建筑构配件不得在
2、工程上安装【答案】： A 4、人民法院审理行政案件，不适用()。（2015）A.调解B.幵庭审理C.公幵亩理D.两审终审制【答案】： A 5、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。A.运输公司可以要求甲支付运费B.运输公司可以要求乙支付运费C.甲可以要求乙赔偿损失D.乙可以要求甲支付设备款【答案】： D 6、下列不属于建设单位办理工程质量监督备案手续
3、所要提供的文件和资料是()。A.施工承包合同B.工程监理合同C.工程规划许可证D.工程施工许可证【答案】： D 7、省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同( )部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政【答案】： B 8、某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同。承担该合同付款责任的是（）。（2016）A.李某B.施工企业C.李某所属施工企业项目经理部D.施工企业法定代表人【答案】： B 9、某设备供应商对其提供的设备进行了技术改进，使其在不增加成
4、本的情况下增强了节能功效，这种技术改进应属于（ ）。A. 产品发明B. 实用新型C. 外观设计D. 方法发明【答案】： B 10、根据民事诉讼法，不属于起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分【答案】： D 11、关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。A.定作人不得中途变更承揽工作的要求B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失【答案】： D 1
5、2、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A. 15天B. 1个月C. 2个月D. 3个月【答案】： B 13、根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决A.全国人大常委会B.最高法院C.国务院D.全国人民代表大会【答案】： A 14、关于仲裁庭的组成，下列说法中错误的是()A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，应设首席仲裁员【答案】：
6、 C 15、劳动争议仲裁委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人代表C.企业工会代表D.劳动行政部门代表【答案】： D 16、下列有关建造师的权利和义务，说法正确的是（ ）。A.建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件，必须由注册建造师签章B.修改注册建造师签章的工程施工管理文件，可由企业指定同等资格条件的注册建造师修改C.施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签章D.接受继续教育，努力提高执业水准是建造师的基本权利【答案】： C 17、根据水污染防治法，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的
7、县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位登记地 D.事故发生地【答案】： D 18、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（ ）。 A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉 C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖 D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】： D 19、下列是法庭调查的陈述：出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录；当事人陈述；告知证人的权利义务、证人作证、宣读未到的证人证言
8、。正确的排列顺序是()。A.一一一一B.一一一一C.一一一一D.一一一一【答案】： C 20、一裁终局原则体现了仲裁的（ ）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】： D 21、动产质押合同出质人和质权人应当以（ ）订立动产质押合同。A. 口头形式B. 书面形式C. 保证形式D. 电话形式【答案】： B 22、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲
9、对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】： D 23、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是( )。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人【答案】： B 24、下列各项，符合建筑法建设工程监理规定的是（ ）。A. 工程
10、监理单位代理建设单位利益执行监理任务B. 工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C. 工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D. 工程监理单位可以转让工程监理业务【答案】： B 25、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（ ）。A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】： D 26、特
11、种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（ ）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月B. 10天C. 15天D. 2个月【答案】： A 27、按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是( )。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)【答案】： B 28、按照工伤保险条例规定，企业工伤保险应按照( )计提保险费。A.职工人数B.工资总额C.施工合
12、同额D.建筑面积【答案】： B 29、建筑法规定，()应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。A.县级以上人民政府B.施工企业C.建设单位D.县级以上人民政府建设行政主管部门【答案】： B 30、甲企业向乙银行借款 100 万元，由丙企业作为保证人。合同签订 3 个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到 150 万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是( )。A.丙应承担 150 万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未
13、得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D.丙对 100 万元应承担保证责任，增加的 50 万元不承担保证责任【答案】： D 31、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人 D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的
14、实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】： C 32、对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的()。A.40%B.50%C.80%D.100%【答案】： C 33、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】： B 3
15、4、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示【答案】： C 35、下列情形能够引发合同之债的有（ ）。A. 建设单位拖欠工程进度款B. 施工中偷工减料造成的损失C. 监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D. 噪声污染使周边居民无法正常休息E. 建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： A 36、关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是（ ）。A.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B.
16、经审查合格后，安全生产许可证有效期才能延期C.申请补办安全生产许可证后应当在公众媒体上声明原许可证作废D.建筑施工企业被撤销的，应当将安全生产许可证交回原发证机关注销【答案】： D 37、取得建造师执业资格证书、申请初始注册的人员必须具备一定的条件，条件不包括()。A.从事施工管理工作满6年B.受聘于一个相关单位C.达到继续教育要求D.没有明确规定的不予注册的情形【答案】： A 38、下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。A.施工企业研发的新技术 B.施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件 D.监理企业编制的监理大纲【答案】： A 39、企业收入总额中，不征收企业所
17、得税的收入是（）。2018真题A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 40、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。A. 以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的B. 未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的C. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的D. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】： A 41、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是（ ）。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】： D 42、关于劳动合同效力的说法,正
18、确的是()。A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】： A 43、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C
19、.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： D 44、 关于环境保护税的纳税人的说法,正确的是()。A.在中华人民共和国领域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人B.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人C.企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物,仍需缴纳环境保护税D.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的,无需缴纳环境保护税【答案】： A 45、下列关于注册建造师信用档案的表述中，
20、错误的是（ ）。A. 信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B. 信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C. 信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准D. 信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】： C 46、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复 C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 47、施工企业向材料商购买水泥并约定材
21、料商负责送货。材料商委托运输公司如期发货。送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致部分水泥受潮。施工企业以逾期交货且货物不符合约定为由拒收货物且拒付货款。运输公司交涉未果，发现水泥受潮部分迅速扩大，当即决定以6万元的价格将水泥就地变卖处理。下列选项正确的是（ ）A.水泥价值减少的损失由施工企业承担B.水泥价值减少的损失由运输公司承担C.运输公司为就地处理水泥的费用应向材料商要求赔偿D.运输公司为就地处理水泥的费用应向施工企业要求赔偿【答案】： C 48、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人
22、民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以上土地管理部门申请用地C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】： C 49、关于招标文件，下列说法正确的是（ ）。A.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出B.招标人对潜在投标人提出的异议作出答复前，可以
23、继续招标投标活动C.招标人对招标文件的澄清或者修改应当在开标时间至少15日之前进行D.招标人不得通知投标人顺延招标文件中规定的提交投标文件的截止时间【答案】： C 50、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、要约的构成要件为（ ）。A. 要约必须由特定人作出承诺B. 要约是由特定人作出的意思表示C. 要约必须具有订立合同的
24、意思表示D. 要约的内容必须具体明确E. 要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出【答案】： BCD 2、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 3、（2019年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力【答案】： ACD 4、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类 B.保证人的资产状况 C.保证的期间 D.保证的方式 E.保证担保的范围【答案】： ACD 5、
25、施工单位下列用水做法符合绿色施工导则的是( )A.自然养护混凝土B.现场机具、车辆冲洗用循环水C.生活、工程用水分别计量管理D.现场设置雨水搜集利用系统E.现场供水管网就近设置多个用户点【答案】： BCD 6、某施工单位在工程施工中采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可请求()。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失【答案】： BC 7、下列仲裁协议条款有效的是（ ）。A.口头达成的仲裁协议B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.当事人约定在某地仲裁并未写明仲裁机构名称，
26、但查明该地有且只有一个仲裁机构D.当事人约定工程结算价款争议向A仲裁委员会申请仲裁E.当事人约定既可以向甲仲裁机构申请仲裁也可以向乙仲裁机构申请仲裁，且最终未能达成一致【答案】： CD 8、根据社会保险法，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（）。A.本人应征服兵役的B.已经进行失业登记，并有求职要求的C.非因本人意愿中断就业的D.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满 1 年的E.本人已经缴纳个人所得税的【答案】： BCD 9、关于工程质量检测机构的说法,正确的有（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质E
27、.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后,由建设单位归档【答案】： BCD 10、小王刚刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )。A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了许可证正在办理的便函C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求E.有建设工程质量监督书【答案】： BD 11、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（ ）。A. 经
28、贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B. 经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C. 装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D. 供货方只能向经贸公司主张付款E. 经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】： A 12、下列行政诉讼案件，应由中级人民法院管辖的一审案件是（ ）。A. 确认建筑构件为发明专利B. 确认卫生洁具为实用新型专利技术C. 确认设计方案的著作权D. 对北京市政府作出处理决定不服E. 对国务院安全监督管理委员会处理决定不服【答案】： AD 13、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水
29、养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 14、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()。（2014）A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业承包B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目
30、，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【答案】： BD 15、根据事故的具体情况，事故调查组由（ ）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A. 公安机关B. 劳动行政部门C. 人民法院D. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门E. 工会和监察机关【答案】： AD 16、根据个人所得税法,下列各项个人所得免纳个人所得税的有()A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上
31、单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卩生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 17、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 18、甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定，该银行可以（ ）。A. 自
32、行提高借款利率B. 停止发放借款C. 在下一期借款发放时预先扣除利息D. 提前收回借款E. 解除合同【答案】： BD 19、仲裁法可以解决（ ）纠纷。A. 未成年人保护B. 建设合同C. 刑事判决D. 继承E. 买卖合同【答案】： B 20、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 21、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的
33、是（ ）。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 22、注册建造师同时担任两个项目负责人的以下情形中,合法的有()。A.属同一工程相邻分段发包的项目B.同一工程分期施工的C.合同约定的工程已完工 D.两建设单位均认为注册建造师有能力胜任的E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的【答案】： AB 23、根据民事诉讼法，关于人民法院调解的说法，正确的有（ ）。A. 可以邀请有关单位和个人协助B. 可以用简便方式通知当事人、证人到庭C. 不得由审判员一人主持D. 可以由合议庭主持E.应尽可能就地进行【答案】： ABD 24、根据民法典的相关规定
34、，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A. 发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B. 由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C. 建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D. 施工单位施工组织不力，导致工程上期延误，使该项目已无投产价值E. 施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 25、甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有()。A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日
35、起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 26、根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件包括 （ ）。A. 建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B. 已办理该建筑工程用地批准手续C. 城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D. 已经确定建筑施工企业E. 建设资金已经落实【答案】： BCD 27、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】： ABCD 28、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，
36、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。( 2015真题 )A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 29、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）。 2016A.安全生产许可证的有效期为3年 B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企
37、业应当于期满前1个月办理延期手续 D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 30、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政案件的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人可以向该部门的上一级人民政府申请行政复议D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.申请人可以向有管辖权的人民法院提起行政诉讼【答案】： AB
38、 31、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】： BC 32、下列情形中,视同工伤的情形有()。A.在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的D.职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的E.在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的【答案】： ABD 33、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣
39、工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 34、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。（2014）A.在城
40、市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： ABD 35、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 36、所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【答案】： ABC 37、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件
41、事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 38、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）。A.违反职业道德规范 B.造成损失后果 C.具有违约行为 D.违反建筑企业内部文件 E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 39、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日
42、期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 40、建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.及时验收隐藏工程E.提供必要的施工条件【答案】： ABC 41、下列车辆中，免征车辆购置税的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆B.城市公交企业购置的公共汽电车辆C.设有固定装置的非运输专用作业车辆D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 42、根据劳动合同法,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股