保修协议书锦集十篇.doc

《保修协议书锦集十篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保修协议书锦集十篇.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、保修协议书锦集十篇保修协议书 篇1 甲方： 乙方： 甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。 一、保修设备附表： 代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人： 电话： 传真： 邮编： 设备使用地址： 二、保修范围及服务方式： 1.免费进行操作指导，技术咨询; 2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障; 3.机器出现故障的应急维修： 4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，保证设备运作正常。 三、服务期限：从年月日至年月日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。 四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。 五、以下

2、情况不属乙方保修范围： 因电压不稳而造成的机件损坏： 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准： 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元; 2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。 七、违约责任： 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2的滞纳金。 八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由仲裁委员会仲裁

3、。 九、其他事项： 十、合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方：乙方： 委托代理人：委托代理人： 地址：地址： 签订日期：年月日 签订地点： 保修协议书 篇2 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对 签定工程质量保修书。 一、工程竣工后回访制度 1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在质量保修期内，应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访，知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结经验，在以后的工程施工中得以解决提高。

4、2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次，直至质量保修期届满。 3、回访对象为：甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。 二、工程质量保修范围和内容 1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。 三、质量保修期 保修期限为 壹 年，实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。 四、质量保修金：本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。 五、质量保修金的返还：质保期满 壹 且乙方

5、在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。 六、质量保修责任 1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料 费，不收取人工费）。 2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。 3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造

6、成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金： （1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复； （2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的 5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。 6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。 7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。 8、乙方

7、每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。 9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。 本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。 (本页无正文） （甲方）： （乙方） 法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话：联系电话： 经办人（签字）： 经办人（签字）： 合同签订时间： 年月日 保修协议书 篇3 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据甲、乙双方充

8、分协商以及遵守国家有关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：一楼展示大厅装修工程。 2、工程内容：装修一楼大厅背景墙、电视墙、展示台等。 3、本工程范围：包工包料、包质量、包安全和文明施工。 二、合同价款和支付方式 1、本工程材料总造价：叁万壹仟捌佰肆拾贰元(￥31842.00元)整，施工费按照施工实际图案的平米数计算。每平米240元。 2、付款方式：乙方材料进入工地后甲方付给乙方工程材料费的40%，工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方剩余工程款全部金额。 三、甲方职责 1、提供完整的工程施工场地并协调好各部门，以保障工程的顺利进行。 2、提供

9、乙方施工过程中的供水及供电。 3、负责隐蔽工程的隐蔽前验收。 4、及时做好工程竣工后的组织验收工作。 四、乙方职责 1、切实按照工程设计相关规范严格操作精细施工，确保工程质量与安全。 2、积极配合甲方做好环境卫生及安全保卫工作，并遵守公司有关管理制度。 3、负责整个工程预算确定项目所需材料的质量，严格按工程设计方案所列质量标准，选购材料。 4、负责及时配合甲方做好工程竣工后验收工程。 五、违约责任 1、因一方原因，合同无法继续履行时应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 六、其他事项 1、其他未尽事宜经甲乙双方协商解决。 2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲

10、方： 乙 方： 签约代表： 签约代表： 日 期： 日 期： 保修协议书 篇4 建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修办法就规定， 在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为： （一）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为年； （三）供热与供冷系统，为个采暖期、供冷期； （四）电气管线、给排水管道、设备安装为年； （五）装修工程为年。 其他项目的保修期限由建设单位和

11、施工单位约定。” 首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为： （一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限； （二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； （三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； （四）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双

12、方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目 工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束， 1 / 6 也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。 工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工

13、程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少： 第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。 第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。 第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出

14、的费用很难在质保金中扣除。 第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。 在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 其中：一、建设工程质保期。国务院建设工程质量管理条例第40条规定:在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间

15、和外墙面的防渗漏，为5年；3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、其他项目的保修期限由建设单位 2 / 6 和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 二、建设工程质量保证金。建设工程质量保证金管理暂行办法第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。 缺陷责任期一般为六个月、十二个月

16、或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。 第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。 第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 3 / 6 附： 中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 令 第 80 号 房屋建筑工程质量保修办法已于20某某年6月2

17、6日经第24次部常务会议讨论通过，现予发布，自发布之日起施行。 部 长 俞正声 二年六月三十日 房 屋 建 筑 工 程 质量 保 修 办 法 第一条 为保护建设单位、施工单位、房屋建筑所有人和使用人的合法权益，维护公共安全和公众利益，根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，制订本办法。 第二条 在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修，适用本办法。 第三条 本办法所称房屋建筑工程质量保修，是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。 本办法所称质量缺陷，是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。 第四条 房

18、屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行保修义务。 第五条 国务院建设行政主管部门负责全国房屋建筑工程质量保修的监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内房屋建筑工程质量保修的监督管理。 第六条 建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。 第七条 在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为： (一)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合 4 / 6 理使用年限； (二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； (三)供热与供

19、冷系统，为2个采暖期、供冷期； (四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年； (五)装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。 第八条 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。 第九条 房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。 第十条 发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原

20、设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。 第十一条 保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。 第十二条 施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任。 第十三条 保修费用由质量缺陷的责任方承担。 第十四条 在保修期限内，因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。 第十五条 因保修不及时造成新的人身

21、、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。 保修协议书 篇5 甲 方： （以下简称甲方） 电 话： 传 真： 地 址： 乙 方： （以下简称乙方） 电 话： 甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位计算机的维护服务问题，经充分协商，决定订立本协议 一、合作的内容 甲方自愿将本单位的计算机交给乙方维护，具体配置见配置清单。乙方提供上门服务。合同期 为_年。甲方共有计算机_台给乙方维护，共需要维护费用_元（b）年；在合同期内，甲方如果新增电脑，维护费用另议。该款项自合同签署后，甲方每（季度）付清商议服务款项给乙方。按（每）季度付_元（包年）。 该合同总计甲方需首付给乙方服务费_元（b），大写_元

22、（b）。 二、上门服务项目 服务项目 描述 1、电脑各类故障检修 无法启动，不能进入系统，运行速度减慢，常死机，电子邮件设置等，操 作系统重装 2、各类外设维护 de、打印机、扫描仪 3、系统软件安装 98.2、等 4、工具软件安装及维护 ffce、acdee、金山词霸等市面常用软件 5、增加及更换电脑板卡及部件 c、主板、内存、显卡、声卡、电源 6、电脑升级 给客户最佳的升级方案，用最少的花费做到最好的性能 7、各类硬件驱动程序安装 各类显卡、声卡、de 8、查杀电脑病毒 各类电脑病毒（分区病毒、文件病毒、邮件病毒）查杀 9、数据备份 光盘或硬盘备份（所需的备份介质由客户提供） 10、各类网

23、络维护安装 网络设备安装、设置、检测，网络服务器维护（大规模的网络变动，费用另计） 三 、 硬件维护的范围：电脑各类硬件维护及故障检测。 1、服务费不包含电脑部件（如显示器、光驱、软驱及板卡等）修理费用，甲方可委托乙方送修， 部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。 2、甲方所需增加或更换的电脑部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。 3、甲方需购买的所有电脑配件和电脑耗材，乙方在同等条件下有优先采购权。 4、甲方损坏的电脑部件仍在厂家保修期内，乙方送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和电脑部件的保修书，乙方不保证成

24、功及所需时间。厂家在_区内不加收服务费，在_区外需加收相应的服务费时。 5、甲方损坏的电脑部件不在厂家保修期内，乙方可为甲方修理，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。如果修理时间超过五个工作日（不包括报价等待的时间），乙方可以提供替用配件（外设和显示器除外）给甲方使用至部件修理完成。但甲方损坏的电脑部件不修理或不是由乙方维修的情况，不在此列。 6、所有品牌电脑（如某某，某某、某某等）及外设（打印机、扫描仪等），如果未过保修期，乙方只提供软件及检测服务（不开机箱），若检测结果是硬件损坏则只能由相应的代理商代维，若代理商要求送修则乙方提供将整机送修服务，代理商在_区内不另收服务费，在_区外需

25、加收相应的服务费。 四、软件维护范围：电脑各类系统软件、工具应用软件安装维护。 乙方在维护甲方电脑时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。 甲方如需安装正版软件可以委托乙方代购。如甲方需要查杀电脑病毒服务，必须安装正版的杀毒软件。在保证甲方用户正常功能和保护数据的前提下，乙方工程师有权决定解决问题的方案。 五、服务响应时间 甲方报障时请预约时间，承诺从报障时计 1、5小时内安排工程师上门，如果甲方离_区超过6千米，响应时间为5小时，具体时间由甲方和乙方约定。上门前乙方进行电话确认。乙方工作时间为8：3019：30，如甲方要求加急服务或晚间服务，则甲方需支付的士费用。

26、下列情况，甲方可以将主机交给上门工程师搬回乙方维护，承诺在48小时内预约送回： 1、 甲方不希望上门工程师在现场操作。 2、 故障情况在现场无法解决。 3、 故障情况解决所需的时间较长而甲方不能相陪。 六、乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。 非乙方过错、在维修过程中因硬件老化等原因形成的损坏乙方不承担责任；如果因为乙方的原因造成硬件损坏，甲乙双方协商赔偿金额，以该硬件折旧价格为协商基准。但乙方不承担由于维修造成的间接损失，包括甲方重要的数据、资料丢失等。甲方应当自行备份数据、资料。乙方可以为甲方代做备份，但不对备份甲方资料、数据的完整性承担责任。本公司

27、对所做的服务承担有限责任，不承担由服务引起的间接损失。 七、甲方单位的电脑如果不是全部由乙方维护，则乙方只负责协议商定的电脑。 在协议签订后，乙方有权记录电脑的特征（如编号等）和在电脑上做标记用以识别电脑，在确认甲方电脑的型号和编号以后，甲方电脑管理者签字确认。 八、乙方工作需要甲方的配合的情况 乙方工程师在甲方计算机进行维护时，甲方应尽可能配合工作，如提供计算机的驱动程序（在有的情况下），乙方工程师需要现场查阅网上资料时，在不涉及甲方网络安全和其它特殊考虑的前提下， 甲方应当配合。在做重大的改动（如重装操作系统）时，乙方工程师会询问甲方有无重要的数据需要备份，甲方应当主动配合。 九、合同的解

28、除 自_年_月_日至_年_月_日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。乙方工程师与甲方发生剧烈冲突，经双方协商难以调解的，甲方可以要求解除和约，但甲方必须付清已经服务的次数所需的费用。 十、此协议未尽事宜，由双方协商解决。 此协议一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。 甲 方： 乙 方： 负 责 人： 负 责 人： 单位盖章： 单位盖章：_年_月_日 保修协议书 篇6 编 号： 委托单位 电 话 详细地址 机 型 机号 保修费(大写) 备 注 保修期限：新安装 保修一年或 万印张 ( 以先到为准 ) 签保或续约_年_月_日 至_年_月_日 一、保修期内责任： 1

29、、承保单位(甲方)责任： 2、甲方在合同期内免费维修，保养上述机器不收取费用。 ( 更换零部件除外 ) 3、甲方在合同期内每月按时上门对上述机器至少做一次常规保养，保证其复印效果。(新安装除外) 4、本合同所列的机器如出现故障，委托单位(乙方)随时通知甲方，甲方接到通知后应在八个工作小时内(节假日顺延)及时上门服务，以确保乙方的机器正常工作。 5、甲方有义务为乙方的设备管理人员进行必要的维护保养培训。 6、合同期内，乙方所列机器需要更换零件，甲方应以优惠价格向乙方提供原装耗材及零配件。如因甲方提供的耗材质量问题引起机器故障，使乙方不能正常工作，由此造成的经济损失(即更换耗材、零配件所发生的费用

30、)由甲方负全责。 二、委托单位(乙方)责任： 1、乙方应严格按说明书正确操作机器。 2、乙方不得私自拆卸机器，不得请甲方以外人员维修机器，更不得私自更换零配件。否则，引起机器故障，甲方不负任何责任，由此产生的维修等费用由乙方负担。 3、乙方应使用由甲方提供的主要消耗材料，如乙方从其它渠道购买的耗材引起机器发生故障，由乙方负全责。情况严重的，视同乙方放弃本合同，甲方不再承担任何责任。 4、机器属正常老化或损坏，乙方应承担更换原装耗材及零配件费用。 5、乙方的正当权益受到损害时，有权对甲方维修人员的服务态度、质量及索赔额外不合理费用，向甲方主管领导投诉(电话： _ ) 三、其他 本合同一式两份，甲

31、乙双方签字、盖章后生效。甲、乙双方各执一份。 委托单位(盖章) 承保单位： 经办人：经办人： 年 月 日年 月 日 保修协议书 篇7 甲方： （以下简称甲方） 乙方：深圳市深创数字科技有限公司 （以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协商，乙方对甲方使用的产品进行定期维护保养 年，自 年 月 日至 年 月 日，达成如下协议： 一、保修期设备明细表： 见附件监控系统设备清单及报价 二、维修保养服务 1、乙方每一个月为甲方安排一次设备检修，检查故障及隐患，并做好记录。 听取甲方使用意见，及时提出修改方案，并将检修情况三日内以书面提交甲方报备，应甲方要求及时安排上门服务，提供有关使用、管理方面的咨询及建议

32、。 2、乙方免费提供应急保修服务：当系统发生故障，接到甲方报修后，乙方将派出技术人员专车在24小时内赶赴现场进行处理，紧急情况下乙方将在3小时内派技术人员赶赴现场进行紧急处理。以上时限不受公休日（如双休日）及节假日的影响。 3、协议期内甲方设施设备属自然损坏的，乙方应在两天内按“保修协议款项”给予修复，直至损坏设备恢复正常使用为止。乙方在对系统进行维护、检修时，如发现部分元件因自然损耗需更换时，乙方免费提供，如人为原因造成的，配件以优惠价（产品报价清单）提供。 4、乙方在协议规定的时间内对甲方提供全面维修服务。但乙方不对甲方自行维修或第三方维修造成的设备损坏负责。 5、若上述约定乙方未能做到，

33、甲方有权要求乙方承担由此造成的经济损失。 三、双方履行条件 1、甲方应积极配合乙方的维护工作，乙方应在保养期开始的一周内对甲方操作人员进行培训，保证按乙方的培训要求及使用说明书规定使用和妥善保管设备，并派人监督。 2、甲方未经乙方许可，不得自行更换设备配件，改动设备，更换参数。如有以上情况的由甲方提供一切因此造成的费用。 3、因甲方任何的人为误操作，他人车撞，电压不稳或水灾、火灾等自然灾害所导致设备损坏，将不受此协议所保障。其发生费用乙方不予负担（但可享受优惠价格）。 四、维保类型 A类、合同设备款（ 元）20%实行全保（人为、自然原因损坏除外）。 B类、合同设备款（ 元）10%实行半保，双方

34、确认的备件在500元以上由甲方承担，500元以下由乙方承担（人为、自然原因损坏除外）。 经双方友好协商，最终达成共识，选用 类维保方式，金额 元。维保金额（大写） . 五、付款方式：保修协议款自本协议签订后三天内按总额的50%（即 元）支付到帐，到保养期半年以后的三天内支付总额的50%,(即 元)。 六、备注： 1、每次保养由甲方确认。 2、保养、保修合同时，保修费用由双方根据实际情况协商确定。 3、因自然损耗而被置换的配件或设备其处理无偿归属乙方，便于乙方研究改进或销毁。 4、在执行协议中双方出现争议，协商不成，可提请深圳市仲裁委员会仲裁。 本协议经双方签字盖章之日起生效，至保修期结束，自然

35、终止。 附售后服务电话 投诉电话： 甲方代表： 乙方代表： 单位名称： 单位名称：深圳市深创数字科技有限公司 单位地址： 单位地址：深圳市观澜竹村西区工业路深创科技园 开户银行： 开户银行：深圳市平安银行景田支行 帐 号： 帐 号： 联系电话： 联系电话： 联 系 人： 联 系 人： 签订日期： 年 月 日 保修协议书 篇8 委托方（甲方）：_ 服务方（乙方）：_ 甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。 一、保修设备附表 代码：_ 设备名称：_ 品牌：_ 型号：_ 机身号码：_ 数量：_ 联系人：_ 电话：_ 传真：_ 邮编：_ 设备使用地址：_ 二、保修范围及服务方式 1.免费进

36、行操作指导，技术咨询； 2.修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障； 3.机器出现故障的应急维修：_市内2个工作小时内上门维修，_市郊区8个工作小时到位维修，长途客户双方协定上门时间； 4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于_次，保证设备运作正常。 三、服务期限： 从_年_月_日至_年_月_日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。 四、质量保证 乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。 五、 以下情况不属乙方保修范围： 因电压不稳而造成的机件损坏： 因不按正常规则使用而造成的机件损坏； 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，

37、暗盒等； 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材； 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准 1.甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_元； 2.甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费_元。 七、违约责任 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分_的滞纳金。 八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。 协商不成，甲乙双方同意由_市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 _ 十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方：_ 委托代理人：_ 地址：_ 乙方：_ 委托代理人：_ 地址：_

38、签订日期：_ 签订地点：_ 保修协议书 篇9 祁县胜威小区住宅楼工程房屋建筑工程保修协议书 甲方（建设单位）：祁县天源房地产开发有限公司 乙方（施工单位）：祁县建筑工程公司 甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。 一、 工程质量保修范围和内容 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫生间和外墙的防渗漏，供热系统、电气管线、给排水管道，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 乙

39、方负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形时： 1、楼地面、屋面、墙面渗漏水； 2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露； 3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂； 4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮； 5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等； 6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水； 7、厨房、卫生间等防水要求的部位渗漏水； 8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞； 9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电

40、、短路； 10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝； 11、施工产生的其他质量缺陷。 二、质量保修期 双方根据建设工程质量管理条例及房屋建筑工程质量保修办法有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 1、地基基础工程和主体结构工程保修起止时间：某某年11月26日至20某某年11月26日； 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏起止时间为某某年11月26日至20某某年11月26日； 3、装饰工程保修起止时间：某某年11月26日至某某年11月26日； 4、电气管线、给排水管道安装工程保修起止时间：某某年11月26日至某某年11月26日；采暖系统保修起止时间：从某某年11月26日后的两的采暖期。 5、住宅小区内给排水设施，道路等配套工程保修起止时间：某某年11月26日至某某年11月26日； 6、其他保修的保修起止时