《建筑施工工协议书汇总工地施工协议书(8篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑施工工协议书汇总工地施工协议书(8篇).docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建筑施工工协议书汇总工地施工协议书(8篇)建筑施工工协议书汇总一 乙方： 甲方在位于 建活动厂房 壹 栋，由乙方依据本工程的施工图纸和甲方意愿要求的内容，担当本工程的施工。为了明确责任，遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则，经双方共同协商，特签订如下合同： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 二、承包方式： 采纳大包(包工包料)方式承包。甲方供应建立图纸，乙方包工包料。甲方供应水电到位。乙方负责按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务，但其建立材料及电缆必需经甲方确认同意。 三、合同价款： 建筑面积按外墙计算，工程量约2880平方米，按建筑面积每平方米 10
2、80.00 元计，工程承包款总价约为3110400.00元(含税票)，以建成后实际建筑面积计算工程承包款总价。合同签订后，乙方向甲方交付工程款的12 %(373248.00元) 作为施工保证金，方可施工。工程完工一个月内甲方把施工保证金全部退还给乙方。 四、付款方式： 乙方进场，甲方付给50000.00元作为工人生活费;工程根底完成，甲方付给乙方工程款的30%;工程完工经甲方验收合格、测量全部建筑面积后，甲方付给乙方工程款的80%;甲方从工程款中拘留20%作为建筑质量保证金，两年保质期满后，无质量问题或乙方处理好质量问题后，再全部付清。 五、质量要求： 1、乙方必需根据施工图纸和甲乙双方协商要
3、求施工，根据国家质量验收标准进展自验，自验合格后，报甲方验收。 2、乙方施工的工程必需到达合格标准，若质量达不到要求必需无条件返工符合要求为止，返工费用由乙方自负。 3、乙方除根据国家标准标准执行外，还必需遵守甲方现场治理人员合理的质量技术要求。 4、工程建成后，若消失施工质量问题由乙方负责。 六、安全责任： 乙方在施工过程中，肯定要做好安全措施，保证安全第一，假如乙方施工人员消失工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，保持清洁卫生。 七、工期要求： 施工期从 年 月 日起至 年 月 日;乙方必需在施工期内完成全部承建工程，乙方不能因
4、各种缘由拖延甲方建房完工时间，如因乙方缘由延误工期造成甲方有关损失，甲方有权向乙方索赔。 八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方(章)： 负责人： 联系电话： 乙方(章)： 负责人： 联系电话： 年 月 日 建筑施工工协议书汇总二 楼房建筑施工是房屋建筑施工的典型代表,也是关乎楼房建筑者和使用者切身利益的大事。那么签订楼房建筑施工合同需要留意什么呢以下是小编为大家整理的楼房建筑施工合同范文，欢送参考阅读。 楼房建筑施工合同范文1 甲 方： 乙 方： 第一条：建筑地址：白花镇 其次市场。该建筑共二间四层半(约600平方米)， 该建筑为水
5、泥混凝土半框架构造，一至三层为框空设计，每层设一个卫生间，一楼一条内隔墙，四层及上半层为住宅设计，卫生间共三个，详细施工认图纸设计为准。 其次条：甲方供应水电及购置一切建筑材料到工地，乙方负责施工。 第三条：乙方供应模板，顶棍及一切施工工具及器械。 第四条：楼房根底的挖土回填由甲方负责，其余建筑施工由乙方负责，乙方详细负责如下内容： 1、四层楼房主体的建筑及装修，化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。 2、楼梯走道墙爱护 1.2米高瓷砖，楼梯梯级贴梯级瓷砖。 3、一至三层框空，地面贴地板砖，贴地脚线，其余内墙体及楼底面一般装修，(即校水沙白灰墙)，卫生间地面贴瓷砖，墙爱护 1.2米高瓷砖。 4
6、、四层住宅：大厅、房间、厨房、饭厅、阳台贴地板砖，贴地脚线，厨房、卫生间、饭厅贴墙爱护瓷砖到顶，其余墙体及楼面为粗底。(即水泥沙浆排荡)。 5、上半层：房间贴地板砖、贴地脚线、卫生间地面贴瓷砖，墙爱护 1.2米高瓷砖，其余墙体为一般装修。(即校水泥白灰墙)。 6、顶层外飘0.2米，护拦高1米，护拦内墙及楼面装修水泥沙浆及水泥油滑面。 第五条：建筑三级化粪池二个( 2.5米 1.2米 1.2米)，外墙三面贴马赛克(包括上半层外墙)。另一面共墙装修水泥沙浆批荡及用水泥油滑面，滴水外门窗上方要求混凝土预制板及外飘0.08米。 第六条：结算方式： 适宜的时间组织初验，检验合格后十天内付清余下尾数工程款
7、。(注：如乙方施工中途退出，余下40%工程款不能结算，无异议)。 第七条：乙方保证房屋质量符合建筑质量另要求，如消失技术质量问题导致需要返工，返工材料及工人工钱全部由乙方负责。 第八条：乙方有责任保管好甲方的建筑材料，保证施工过程中不学杂费材料，如发觉铺张材料现象，按所铺张材料价值的双倍赔偿给甲方。 第九条：乙方保证施工安全，在开工前对施工人员做安全技术交底，务必做到每施工员都清晰安全问题，并要求全部施工人员签名确认，施工过程必需佩戴安全帽，外墙搭架需 用安全网，在全程施工过程中，如有发生一切工作意外，由乙方负责一切责任，与甲方无关。 第十条：工期要求：由开工日起，乙方保证8个月内完成全部建筑
8、工程，开工日期为甲方书 面通知乙方施工的日期为准，施工日期为甲方初验合格的日期。 第十一条：初验合格后，乙方供应工艺质量保修_年的效劳。 第十二条：如有一方违反合同，违反方罚款伍仟元正。 本合同一式两份，共有十二条条例，甲、乙双方各执一份，签字后共同生效。 注：甲方为发包方，乙方为承包方。 甲方因屋内设计修改，甲、乙双方共同商议同意。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 楼房建筑施工合同范文2 开发单位(甲方)： 工程承包单位(乙方)： 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作协作，按时保质
9、保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条 总则 一、 工程名称：建立工程 二、 工程地点： 三、 工程范围：本合同全部工程建筑面积共计_29500_平方米。 四、 工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_131x0000.00元。 其次条 在组织施工过程中，如遇以下状况，顺延工期，双方应准时进展协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、因甲方提出变更规划或变更施工图而不能连续施工者; 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。 第三条 施工预备 一、甲方在
10、开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于年月日前向乙方供应全部工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进展工程设计交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员讨论和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进展施工场地的平坦，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度规划，储藏材料，加工构件，做好一切施工预备。 第四条 物资供给 一、本合同全部所需材料按以下第(三)项供给方式办理： 全部
11、材料由甲方选购供给到现场或指定的加工地点; 二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工)。 三、工程所需材料如因供给部门的规格品种或材质不能满意工程所需要求，必需以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供给方负担。 四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供给方负担。 五、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格质
12、量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。 第五条 工程款结算 一、本合同全部工程造价的结算方式，按以下第 (2)项办理： 1.以施工图预算加增减变更预算进展结算; 2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价; 3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价; 4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算; 二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内年月日前一次拨给乙方备料及施工费计人民币元(元整)。工程进展期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。经甲乙双方
13、协商，乙方在施工天后，甲方在年月日前支付给乙方工程款人民币元(元整);在乙方安全施工3个月后，甲方需在年月日前再支付给乙方工程款人民币元(元整);工程未竣工验收前，可预留工程总造价的%的尾款，待工程竣工验收后甲方在年月日前全部付清。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或工程价款结算方法的有关规定处理。 第六条 施工与设计变更 一、乙方在组织施工中必需坚持百年大计，质量 第一的方针，要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程到达合格标准; 二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随便变更设计，如遇以下状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运
14、，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担： 1.施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续前方准连续施工; 2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续前方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工; 3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。 三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出
15、记录方能进展下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或简单隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进展验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位未届时参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。 五、在组织施工过程中，如遇特别状况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥转变施工方法的手续。 第七条 竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知
16、甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需成认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的治理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算方法。 二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接收，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。 三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进展施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。 四、在进展竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理补做的局部，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交
17、，因此而发生的各项费用由乙方担当。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 五、工程已根本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方讨论同意，可作减项竣工，并对已完工程进展竣工验收和办理移交手续。 六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据。在进展竣工验收时，乙方应向甲方供应以下条件： 1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录; 2.隐藏工程验收记录和中间交工验收记录; 3.供应竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。 七、乙方在单项工程
18、竣工验收_5_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进展审定，甲方接到竣工结算件后应在_5_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，xx银行据此拨款。 八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修_年，采暖工程保修 第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。 第八条 嘉奖、惩处与仲裁 一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节省的工程投资，_60_%归乙方，_40_%归设计单位。 二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期
19、计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之_3_的违约金。如乙方实行措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之_0.01%_的嘉奖。奖金由甲方收益中开支或从甲方节省的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局动身，不因此推迟交工。 三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。 四、施工合同由各级xx银行监视执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下二项方式处理： (1)申请仲裁委员会仲裁; (2)向人民法院起诉。 第九
20、条 工程负责人和工伤事故 一、甲方派_为驻现场负责人，乙方派_为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进展监视，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。 二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方治理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。 第十条 本合同一式贰份，甲乙方各执壹份。合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 楼房建筑施工合同范文3 建立方： (以
21、下简称甲方) 承建方： (以下简称乙方) 为明确甲乙双方在加层建立过程中的职责和义务，本着自愿、公正、互利互惠的原则，特签订本合同，以使双方共同承诺，合作开心。 一、工程名称及规模：在现有四楼半的根底上，增加二楼半及梯间的主体工程。 二、工程地点：龙泰四街(30号)。 三、承包形式：包工不包料，即甲方负责增加楼层所需的一切建筑材料，乙方负责施工所需的设备、工具及劳力(含木工)。 四、承包单价：建筑面积5 6.00元平方米(含木工、模板、铁丝、铁钉等以及施工所需的一切)，工程完工后据实计算。每层楼施工完后，室内清扫洁净。以上单价不含顶层现浇完成后罩面及砌女儿墙人工工资。 五、付款方法：乙方每完成
22、一层主体，甲方付承包单价的90%，乙方完成主体工程，无违反承建合同及工程质量问题，由甲方一次性付清余下施工工资给乙方。 六、甲方负责水电材料的供应，确保乙方正常施工。 七、乙方在施工过程中，必需安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦消失安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发觉有担心全因素，要准时给乙方提示、整改。 八、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 九、本合同一式二份，双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 返 建筑施工工协议书汇总三 建立单位：(以下简称甲方)
23、 施工单位：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商全都，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程工程 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围：按设计图纸要求全部内容到达竣工验收，交房使用标准。除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容; 4、总建筑面积约138(以施工图纸为准)。 5、给排水做到外墙1.5米，
24、室内给水，到入户水表后安装一个阀门; 6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不行预见费用; 7、承包单价：1750元/每平方米，工程款估计：2426万(含税金); 8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电局部只预埋不穿线。 9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必需到达每樘1000元;品牌由甲方确定。 二、施工预备 1、甲方 (1)负责做好水通、电通和道路通; (2)组织有关人员进展施工技术交底; (3)派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，
25、核实工程量及进度报表以及负责甲方应当担当的有关部门事宜。 2、乙方 (1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路; (2)现有板房使用，按原价折给乙方全部，从合同生效开头办理交接手续; (3)组织施工人员和材料、机械进场; (4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准; (5)派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关部门事宜。 三、工程期限 本工程经甲乙双方协商全都，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方缘由及不行抗力缘由，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总
26、工期300天。 四、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程标准、规程和标准进展施工; 2、乙方在施工中必需遵守以下规定; (1)凡用于本工程的材料必需保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意前方可用于工程施工; (2)隐藏工程必需经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进展下道工序的施工; (3)乙方在施工中发生质量问题应准时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工; (4)工程竣工后：乙方应按规定进展保修、保修时间自通过验收之日起为一年。 五、安全生产与文明施工 1、施工现场安全治理根据谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必需按海南省建立工程施工安全
27、治理条例和海南省建立工巢全施工操作规程等有关规定进展施工，并且与公司签订安全治理责任协议。 2、如因违安全操作规程和相关的安全治理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。 3、乙方应按规定实行严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。 4、乙方在施工过程中，必需听从甲方工地负责人指挥，协作施工，遇到问题，随时商议解决。 六、工程价款支付及结算 本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(242625%=606万)，支
28、付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时 发包方按承包人总造价的25%(242625%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(242625%=606万)工程款给承包人 且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。 七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。 八、其它商定 1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳
29、保证金到甲方指定账户后生效。 2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛治理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工工协议书汇总四 发包单位： (以下简称甲方) 承包单位： (以下简称乙方) 因甲方承包的 工程的需要，现将该工程局部分项承包给乙方，双方本着公平、自愿、公正、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成全都并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。 一
30、、工程工程： 二、工程地点： 1、承包方式及范围： 2、劳务大包，含本工程局部劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下全部电线、电缆、照明用具，配电箱，全部工人的人身意外损害保险，特别工种上岗证的费制。 3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次构造如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。 4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆 5、甲方应负责供应水电
31、到位，道路通畅、硬化及施工 三、合同t期惩罚条款： 1、年月年月日 2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方赐予乙方每延误 四、安伞生产，文明施工。 (一)安全生产 1、乙方在施工过程中，必需健全自己内部的安全保证 2、甲方对乙方担当的劳务工程做安全生产总交底，提 3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参加 五、付款方式 1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米 结算。 2、工作范围以外用工单位：按工 元/工日;普工 元/工日。 3、面积计算方式： (1)根底筏板按其建筑面积的 计算。 (2)其它层按建筑面积计算。阳台按 计算。 (3)有柱子的阳台按全面积计算。 (4)结节、屋面架等没有建筑面
32、积的按砼方量计算。 (5)不增减建筑面积的工程变更，劳动酬劳不予增减。 (6)每层楼的彩光井按全面积计算。 4、结算方式： 生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工 六、甲方的权利和义务。 1、全面负责现场的施工治理工作，制定整个工程的生产规划，资金闭幕，劳动力规划等，以确保生产的均衡性和连续性。 2、向乙方供应四套图纸和技术资料样本，并对乙方进展质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进展治理、监视、检查、验收。 3、甲方依据施工需要，准时向乙方供应工程施工中需要的各种材料，供应的材料必需保证质量。 4、甲方应建立现场各种治理制度，并定期检查落实状况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进展批判
33、教育，惩罚，情节严峻的清退出场。 5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件承受甲方下达的指标利任务。 七、乙方的权利和义务 1、进场人员必需是年满18周岁以上，身体安康、遵纪 2、乙方必需是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。 3、乙方必需严格遵守甲方制定的各项治理制度，乙方施工人员进入施工区域，必需听从甲方的领导。 4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供给的不合格材料有权拒绝承受作用。造成的一切损失由甲方负责。 5、乙方负责适时供应材料规划，按月上报工程费完成状况报表。 八、其它1、甲方与建立单位签订的建立工程施工协议对甲方的
34、约束，两样适用十对乙方的约束。 2、签订合问时，甲、乙方必需具备以下条件： (1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。 (2)进场人员花名册： 3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿治理工作，施工人员如中途变动，应准时通知甲方。 九、违约责任： 甲乙双方按合同商定履行自身的权利和义务，任何一方违约须担当对方因此而造成的全部损失。 十、争议和纠纷处理程序 本合 同履行过程中发生争议或纠纷时按以下程序处理。 1、甲乙双方组织协商解决; 2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁 解决。 十一、本合同相关的招竟标文件、劳务投标书、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结
35、算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。 十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工工协议书汇总五 甲方姓名： 住 址： 身份证号： 乙方姓名： 住 址： 身份证号： 甲方将位于 的房屋建立施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、公平、互利的根底上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。
36、即甲方负责供应建房所用的全部原材料，乙方负责出工建立并自行解决建立施工所需要的全部设备。 甲方应供应建房所需原材料、场地等条件便利乙方按时完工。 在整个施工过程中，乙方施工人员的生活由乙方自理。 乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。 甲方负责供应相应的拟建房屋有效图纸 张，由甲方负责指导修建。甲方负责一切建房所需的原材料。施工所用的全部机器设备由乙方自行供应(包括搅拌机、吊预制板上楼的机器、搭架使用的全部设备、振动器、切割机等)，并负责安装、调试及使用过程中的安全。因施工设备的缘由和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。 乙方在施工过程中，应留意施工
37、安全，全程对施工安全负完全责任。乙方应在工地明显位置悬挂施工重地，严禁非施工人员入内、施工重地、留意安全等警示语，安装一切必要的安全防护装置。进入施工工地的人员必需戴安全帽。搭架、使用起重设备、使用电气设备必需有专人负责安全检查，必要的时候乙方最好请专业人员帮助完成。乙方进入施工工地现场，掌门师傅应负责一切安全，监视一切安全操作要领，不违规危急操作，违规操作导致的一切事故与甲方无关。乙方及其工人由于设备缘由、违规操作、疏忽大意或者过于自信、施工治理不严等缘由而发生的一切伤亡事故与甲方无关，甲方不担当乙方在施工过程中所发生的一切伤亡事故的赔偿责任。由于乙方对施工工地治理疏忽造成的施工人员以外的第
38、三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。如无违规操作造成的伤亡，由甲乙双方共同担当责任。 施工要求：一楼高 米，室内净高 米。二楼高 米，室内净高 米。一楼砌墙全是24墙。二楼以上(含二楼)，两边外墙为 18 墙，内墙为24 墙(承重墙和承受较大重力的墙均是24墙，圈梁和挑，浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等，更不能消失钢筋外漏现象。 乙方应根据甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方根据施工要求进展验收。如房屋消失建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行担当。 工程工期为：
39、年 月 日(公历/农历) 年 月 日(公历/农历)，按日历工期计算。因大雨等不行抗拒的客观缘由造成的工期耽搁除外。 乙方应按时施工，如因乙方的缘由造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米削减工钱 元。 付款方式：建筑承包价格为 元/平方米，正负零以下按混凝土立方计算，每立方米 元，自开工日起到 年 月 日主体完工。开工后,每修好一层,按该层工程款的 %先行给付乙方。待房屋工程全部交工，经甲方组织验收合格后一次性付清乙方其余工程款。 违约责任。假如一方擅自违反本协议之规定，应向对方支付工程总价款20%的违约金，同时甲方保存要求乙方连续履行合同的权利。因一方擅自违约给对方造成了损失的，还应负相应的损失
40、赔偿责任。(损失的计算范围为：乙方拖延开工造成甲方建筑材料的功能减退或失效的损失、乙方施工中明显超过一般同类工程所需的材料给甲方造成的施工原材料损失、乙方在房屋的主要局部施工中未根据甲方的施工质量要求、由于乙方的缘由造成的工期延误、由于甲方缘由造成的施工工期延误给乙方造成的损失等)。 本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。 假如甲乙双方因施工过程中的实际状况变化致使施工发生转变，可以就转变的局部本着公平、自愿、互利的原则再行协商，但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。就合同履行过程中发生的争议，首选通过协商方式解决。协商不成时，可以申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。 本协
41、议一式两份。甲方、乙方各一份。 其他事宜还可以再行商定，签订补充协议 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑施工工协议书汇总六 发包人：_(简称甲方) 承包人：_(简称乙方) 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、 第一条工程概况工程名称： 工程地点：工程内容：资金来源：自筹; 其次条承包范围承包范围： 建筑装修工程：;电气工程：;给排水工程：; 第三条合同工期开工日期： 年月日;竣工日期：年月日;合同工期总日历天数天; 第四条质量标准工程质量标准：合格; 第五条合同价款金额(大写)：元人民币(￥元) 第六条词语定义以下词语除另有商定外一，应具有本条所给予的定义： 1、甲方：指在合同中商定，具有工程发包主体资格和支付工程价款力量的当事人以及取道该当事人资格的合法继承人。 2、乙方：指在合同中商定，被甲方承受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取到该当事人资格的合法继承人。 3、工程经理：指乙方负责施工治理和合同履行的代表。 4、工程：指甲方、乙方在合同中商定的承包范围内的工程。 5、合同价款：指甲方、乙方在合同中商定