《照明设备采购安装合同范本(必备23篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《照明设备采购安装合同范本(必备23篇).docx（66页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、照明设备采购安装合同范本(必备23篇)照明设备采购安装合同范本第1篇一、双方当事人需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)二、付款方式：1、合同签订之日，需方须将合同总金额的%人民币(￥元)支付给供方作为订金。2、供方将货物送到时，需方将合同总金额的%人民币(￥元)支付给供方。三、需方须以现金或转账支票支付供方的货款。四、供货时间及付款要求：1、在正常情况下人力不可抗拒的因素所造成的影响除外(例如：以中央电视台天气预报或新闻联播为依据，因台风、暴风雨雪、大雾导致高速公路封闭，按封闭时间顺延)，供方确保在需方的订金到位后天内将所订货物全部交付给需方。2、供方将所订货物送到需方指定地点：外面，
2、由供方与需方双方的指定人员一起在楼体外面清点所送货物的数量，并凭所签合同上的各货物单价核算出总价。核对无误后，需方现场人员将合同总金额的货款人民币(￥元)以现金或支票在现场支付给供方，需方才可将供方所送货物办理入库手续。不论需方因何种原因而导致货款不能及时支付，供方将货物拉回，并且不再提供下次的送货服务。3、需方每次所开出的转账支票必须符合如下条件：a、每张支票都是需方自己公司在同一账号的转账支票。b、每张支票都是能由供方在当天到银行存入的转账支票。否则供方有权拒收需方支票和拒绝付货给需方。4、如因需方货款支付不及时，导致供方停止向需方供货，所造成的一切损失均由需方负责。五、退换货标准：供方所
3、供货物，如无质量问题，供方一概不接受需方退换货的请求。六、运费承担：由供方承担。七、违约责任：由违约方向守约方赔偿合同总金额的%作为违约赔款。八、供方向需方承诺：所售货物，自销售之日起，灯具的照明功能保用月、电器的照明功能保用月、光源保用12月。出现质量问题，供方在接到质量投诉后2小时内赶到现场，负责查明原因，并提出解决方案，并严格按照质量承诺的内容兑现。九、解决合同纠纷方式：协商解决，如协商未果，可诉诸供法律机关解决。十、其它约定事宜-甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日照明设备采购安装合同范本第2篇(以下简称“甲方”)(以下简称
4、“乙方”)经公开招标，甲方将范围内120盏路灯(太阳能路灯70盏，市政灯50盏)安装工程承包给乙方来完成。现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据v合同法的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条工程项目一、工程名称：路灯安装工程二、工程地点：三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为：安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运
5、行等。第二条工程实施一、工程定于20xx年12月10日开工，20xx年元月8日竣工，工期28天。二、在施工过程中，如遇下列情况，经甲方认可，工期相应顺延。1、不可抗力原因。2、甲方未提供施工必备条件。3、其他非乙方原因引起的工期延误。三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置，乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。五、在施工期间，乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前，乙方负责完工后成品的保护。六、乙方每日完工后负责及时清理现场，并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。七、乙方负责竣工
6、移交前工程范围的施工安全，期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用，乙方在保证施工质量的前提下，上述费用自理。九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。第三条合同总价及付款方式一、合同总价为：大写：人民币贰拾陆万壹仟贰佰元整(小写：￥元)以上不含税金，运费由甲方负责。二、付款方式：甲方付本合同总价款的95%后，乙方发货到甲方指定地点，余下5%在工程安装完成亮灯并验收合格后付清给乙方。第四条工程质量一、工程效果达到甲方的图纸要求。二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。
7、应提供相应的质量合格证明文件，符合相应的国家或行业规范标准的要求等。第五条售后服务一、该工程的质量保证期为叁年，从验收合格之日起计算。二、质保期出现问题的处理办法：三年内以旧换新，乙方在接到甲方的通知后，应在24小时内到现场解决相应的问题。三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题，甲方有权自行处理，所产生的费用及责任由乙方承担。第六条工程竣工及验收一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。二、工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提交竣工报告，由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告十五日内批复：若已具备验收条件，则应在十五
8、日内组织验收;若还不具备验收条件，则应在十五日内书面通知乙方。十五日后未批复，则视为已具备验收条件，该工程自动验收。第七条其它事项一、本合同如有未尽事宜，需经甲乙双方共同协商，达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。二、合同发生纠纷时，双方应协商解决。经双方协商不能解决的，向当地人民法院提请诉讼。三、本合同一式叁份，双方各执壹份，存档一份。四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日照明设备采购安装合同范本第3篇甲方：_乙方：_根据v合同法及其他相关法律法规
9、，甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则，就_工业园路灯施工安装事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程项目名称：_工业园厂区路灯安装工程地点：_工业园工程内容：厂区路灯安装施工资金自筹资金二、工程范围厂区路灯布臵图内要求的内容。三、施工工期开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日四、质量标准按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求，一次性验收合格。五、合同款项与支付该合同价为包干价：元，大写：_元整。付款方式：验收合格后，扣除质保金一次性结算，质保金为合同总价的5%，即：4345元，大写：肆仟叁佰肆拾伍元整。六、质保期验收合格后，乙方质保时间为年。七、违约责任由于乙方原因，造成工程质量达
10、不到一次性验收合格要求的，乙方负责整改完善直至合格，造成施工工期延误的，按照每天罚款元支付给甲方。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日照明设备采购安装合同范本第4篇乙方：_(以下简称乙方)第一条根据v民法典及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。注：标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。第二条.质量标准应符合国家强制性标准。第三条.交(提)货方式及验收1.甲方提前_日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及
11、时送达至。2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。第四条.结算及付款第五条.违约责任1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第
12、三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。第六条.合同解除1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过_日的，甲方有权解除合同;2、甲方迟延付款超过_日的，乙方有权解除合同;3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达
13、。第七条.不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。第八条.争议解决方式本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。甲方：_乙方：_照明设备采购安装合同范本第5篇发包人(全称)：承包人(全称)：1.工程概况：工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金2.工程承包范围：承包范围：本项目为
14、路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。3.合同工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数30天4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合城市道路照明设计标准CJJ45-20xx、城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx等国家工程质量验收规范的要求。7.材料的采购、安装与验收问题。直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包
15、人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训
16、服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。做好施工现场协调工作项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。8.质保期及售后服务规定：自项目整体竣工验收合格之日起三年。质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。9
17、.付款方式合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上，承包人无切实措施确保工期的;工程质量出现严重缺陷的;施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;不按约定提交竣工资料的;以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包
18、人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。10.违约责任依据鲁政办发199372号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。11其他事项招标文件及其
19、附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。发包人：(公章)住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：承包人：(公章)住所：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：照明设备采购安装合同范本第6篇甲方：乙方：甲乙双方根据v合同法等有关法律、法规之规定，就电梯买卖事宜，经双方协调一致，签订本合同：1、设备名称：、设备产地及品牌：日立(HITACHI)注：合同标的物的包装由乙方负责，按适合铁路、公路或海运的条件设计2、质量保证：按以下第()电梯执行GB7588-20xx电梯的制造与安装安
20、全规范和GB/T10058-1997电梯技术条件扶梯执行GB16899-1997自动扶梯制造与安装安全规范液压电梯执行液压电梯监督检验规程(试行)和JG5071-1996液压电梯本合同必须由乙方或乙方同意的第三人负责安装。未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，乙方不负责保修，由此引起的一切后果由甲方承担。安装公司及人员必须具有相关资质。正常使用情况下，自政府主管部门验收合格之日起，乙方或乙方授权委托的维保单位负责三包十二个月。保修期内乙方或乙方授权委托的维保单位将定期进行质量巡检。如因甲方原因导致不能于实际交货期后六个月内完成安装，或甲方原因不报检的，则保修期从实际交货期起十八个月后失
21、效。、在保修期间，由于甲方自行修理或电(扶)梯使用单位管理不当造成的故障，不属于保修的范围，乙方可予以有偿修复。、甲方加装电(扶)梯附属设备须经乙方确认，否则，由此引起的质量问题、安全事故及其他不良后果，由甲方负责。三、土建要求甲方已按原设计图纸完成了井道、机房的土建施工，如乙方对已完成的土建工程有其他技术要求必须提前提出。否责造成的损失由乙方负责。四、付款方式及付款条件、付款方式：甲方以汇款方式付款(付款时请注明汇款单位、用途、银行帐号及合同编号，并立即立即将付款凭证传真给乙方合同经办人)。设备付款条件甲方自合同签订后当天向乙方支付合同总价的90%：壹佰贰拾陆万贰仟捌佰捌拾元整(￥：元)作为
22、电梯定金和预付款。、电梯验收合格后10天内甲方付清合同总价的余款10%：壹拾肆万零叁佰贰拾元整(￥：元)给乙方、甲方按以上付款条件向乙方付清所有款项后，乙方向甲方正式移交电梯设备、随机文件及有关检验证明。.在下列情况下，交货期顺延：、乙方发出通知要求客户确认交货期,甲方不能予以确认的、甲方未按本合同第条款规定履行付款义务。六、交货方式：、乙方应当按期交货，甲方应当按期办理提货。提货的方式是：/港口：汽运、货到工地后乙方妥善保管好货物。相关费用由乙方自行负责。七、检验：、双方在安装前另行约定开箱日期，并共同进行检验。、在安装期货物的保管责任由乙方负责。八、施工地点：桃源县文化体育中心综合馆九、安
23、装工期：、安装工期：甲方提供合格井道。安装工期自安装进场之日起30天内完工(不含政府主管部门验收时间)。、施工期间如遇停电或其他甲方原因造成乙方停工的，完工期限顺延。、甲方未按合同约定支付款项的，开工或完工期顺延。、安装过程中发生的相应费用由乙方自行负责。十、违约责任、除不可抗力外，乙方逾期交货或甲方逾期付款应向对方支付违约金。违约金按合同总额每天万分之五计算。违约方付违约定金后，非违约方有权要求违约继续履行合同。、乙方不能交货，须返还甲方已支付的货款，并按合同规定的金额向甲方支付违约金;甲方中途退货的，无权要求乙方返还定金。、如甲方未按约定支付合同全部款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权
24、归乙方，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。、如甲方未按约定支付合同全部款项，除按约定承担违约责任外，电梯所有权归乙方，乙方有权不移交电梯设备及相关资料并保留停梯的权利。如甲方在乙方未正式移交电梯设备前擅自使用电梯设备的，应承担由此产生的一切法律责任，并从实际使用之日起按每台300元/天向乙方支付电梯使用费。十一、电梯的代保管合同交货满后30天内，乙方免费为甲方存放本合同产品十二、纠纷解决方式：双方发生纠纷，应协商解决;协商不成，提交湖南省桃源县仲裁委员会仲裁解决。十三、其他约定：有关安装过程中甲乙双方的权利义务，详见安装要求。十四、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份
25、，甲、乙双方各持一份，均具有同等法律效力。十五、与本合同不可分割的附件甲方：乙方：日期：照明设备采购安装合同范本第7篇灯具安装及维护承包协议甲方：乙方：甲乙双方本着互相信任的原则，在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的灯具安装及维护的相关事宜，达成如下协议：一、店面情况xx灯具店是位于xxxx上经营多年，具有良好口碑的灯具专营店，在xxxx有着广泛的人脉。随着业务的不断拓展，需要寻找一个诚实可信，吃苦耐劳的战略合作伙伴，谋求共同发展。二、承包范围及方式：1、店面样品灯具出样，提供午餐。2、按灯具年安装及维修业务量承包，凭安装单及维修单，根据用户实际付款额累计，分级提成结算
26、：（1）低于60万（含60万），保底，按万/年结算；（2）6080万（含80万），提成8%，按业务量8%/年结算；（3）80100万（含100万），提成9%，按业务量9%/年结算；（4）100万以上，提成10%，按业务量10%/年结算。3、承包期：_年_月_日至_年_月_日4、结算方式：店内出样无误；凭安装单及维修单，经客户签字认可后，按客户实际付款额累计，年末统一结算。二、甲方工作1、负责业务渠道的管理，安装材料准备及与客户沟通，为乙方创造进场条件；2、负责物流管理，xxxx范围内提供三轮车，由乙方到店面提货送货；xxxx范围外由甲方负责送货；3、及时汇总核算乙方业务凭证，并与乙方沟通；4、
27、根据安装实际情况，进行统一调度指挥。为更好的保证进度和质量，甲方对施工现场提出的合理化建议，乙方需采纳实施并遵照执行，否则，甲方有权对乙方进行处理；5、甲方有权对乙方的安装质量及施工进度进行严格监督，对进度不利或质量不合格者，甲方有权予以惩罚。对事态严重者，甲方有权解除合同，并提起索赔和进行处罚。6、为保证安装维修的顺利进行，甲方须对乙方予以密切配合；7、其他与甲方有关的工作。三、乙方工作1、认真细致地熟悉安装施工图纸、灯具装配图等技术图纸，明确其具体做法，发现并提出问题，交甲方更正或释疑，明确并理解施工意图，并随时与甲方保持联系，认真听取甲方意见和要求。2、按时组织施工人员，明确工期安排，按
28、期入场；xxxx范围内的施工材料自行送至施工现场（甲方提供三轮车运输工具）。3、严格执行安装施工规范、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定。按要求组织施工，保质、保量、按期完成合同目标，解决由乙方负责的各项事宜。4、乙方需对其施工范围内的安全及施工质量承担全部责任。乙方在施工期间应严格遵守国家相关法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反法规，导致发生责任事故，乙方应承担责任及由此引起的一切经济损失。5、乙方在施工生产中发生的病、伤、残、亡事故，概由乙方负责处理。6、乙方在施工生产中发生不安全因素，需及时向甲方汇报，整改后方可继续施工，不得擅自整改。7、乙方需做好现场工程质量检查记录。参加竣
29、工验收，办理安装单、维修单等竣工资料，完善后交甲方，为编制结算提供依据。8、乙方不得将甲方的商业秘密，通过任何途径泄漏给第三方。乙方承诺不直接或间接从事同甲方具有竞争性的业务，不同时接受甲方竞争对手的任何形式的聘用，不为甲方竞争对手提供任何形式的咨询、顾问服务。乙方若违反，则视为乙方违约，须承担由其违约行为而给甲方造成的全部直接损失和间接损失。四、双方应努力通过友好协商解决由本协议产生的或与本协议有关的所有争议，违反本协议引起的争议，甲乙双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼过程中，双方应尽可能得继续履行本协议除争议事项外的其余部分。五、乙方确认已经阅读本协议，并确切了解协议中的法律含义。
30、六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章签字之日起生效。甲方：乙方：年月日照明设备采购安装合同范本第8篇甲方(需方)：乙方(供方)：为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据v合同法之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条甲方工程灯具加工订货一事委托给乙方完成。甲方委托乙方加工灯具的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等应严格按照施工图纸及验收规范制作。灯具规格、型号、电压等级、单价详见下表：注：1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。2、乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产。3、本合同灯具指定为“”品牌产品，
31、均包含节能灯管、节能灯泡。第二条产品包装规格灯具出厂时，附产品合格证及检测报告。第三条验收方法监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。第四条货款、费用等付款及结算办法乙方灯具送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。第五条交货规定交货方式：汽运到施工现场交货地点：交货日期：20xx年月日开始供货，保证工程进度需要。运输费：乙方承担第六条对产品提出异议的时间和办法1、甲方在验收中，因灯具数量较多只能抽验。在使用中，如果发
32、现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第七条经济责任(一)甲方责任1、甲方如果中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲
33、方应按期向乙方付款。(二)乙方责任1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金。3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的违约金。4、灯具在正常使用中，确因灯具
34、自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。第八条质量标准：1、乙方所供的灯具质量必须符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。2、各型灯具的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“ccc”认证标志和认证证书复印件。3、灯具的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。4、灯具板面和支吊架，应具有足够的强度。灯具板面应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。第九条产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。第十条甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主
35、管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额10%的补偿金。第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十二条甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十三条保修期：乙方供应的所有灯具保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后两年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期
36、限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方灯具自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。第十五条本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。第十六条纠纷的处理本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向北京市丰台区人民法院起诉。第十七条本合同共一式六份，由甲方执四份，乙方执二份，
37、具有同等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日照明设备采购安装合同范本第9篇需方(甲方)：_供方(乙方)：_根据v合同法及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同一、工程项目1、工程名称：_2、交货及安装工程地点：_二、项目总造价1、本路灯项目含税总造价为人民币：_2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。三、款项支付1、签订合同之日起_3_日内甲方安排总工程款的30%作为生产预付款。2、货到施工现场后
38、_3_日内甲方付总工程款的85%;3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。4、预留质量保证金5%，一年期满后在5日内付清工程质保金。四、供货及安装：_1、本路灯工程安装施工日期总计个工作日内完成路灯安装施工项目。2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。五、安全责任乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。五、维修保养本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完
39、工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24_小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;六、违约责任甲乙双方互相协商解决。七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。八、其他约定事项：_无。供方(章)单位地址：_法定代表人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_年_月_日需方需方(章)单位地址：_法定代表人：_电话：_传真：_开户银行：_账号：_年_月_日照明设备采购安装合同范本第10篇委托方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。第一条、工程概况本工
40、程是指：项目电梯安装工程。甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。工程地点：项目内。第二条、承包方式及承包范围：承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。第三条、质量标准及乙方的质量保证本工程的施工应符合以下的质量标准：电梯安装验收规范(GB10060-93)、电梯技术条件
41、(GB10058-88)、电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)、电梯试验方法(GB10059-88)。乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期按以下第种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。第五条、合同大包干总价款
42、本工程的大包干总价(含税)为：合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。本合同大包干总价款结算时不予调整。第六条、付款方式付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：本合同有无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。除预付款外，其他款项按以下
43、第种方式支付：a.甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以供货合同附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到
44、乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。第七条、甲方责任甲方任命为甲方代表。甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发进度通知单或质量整改通知单的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审
45、定工作。负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。按当地建委及劳动安全v门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。第八条、乙方责任乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有