《装饰公司主材协议书装饰公司与主材商合作协议书范本(7篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰公司主材协议书装饰公司与主材商合作协议书范本(7篇).docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 装饰公司主材协议书装饰公司与主材商合作协议书范本(7篇)装饰公司主材协议书(推举)一 承包人(全称)：(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法的规定，结合本工程详细状况，甲、乙双方本着自愿、公平、诚恳、信任的原则协商全都，共同订立如下条款，以资双方共同信守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：都匀市财政局职工福利房。 1.2 工程地点：原沙包堡财政所。 1.3 工程工程及承包范围：详细说见工程预算书。 1.4 施工日期：自20xx年2月25日始，至20xx年7月25日止，工期共5个月。 1.5 工程总额：包工包料合同总造价人民币肆拾伍万元整(￥450000.00元)。 其次条 工程款付款
2、方式的商定 2.1于签署本合同7日内，甲方向乙方一次性支付工程总造价的35%支付备料款，装修工程余款，自双方验收合格之日起7个自然日内由甲方扣除工程质量保修金计14000.00元后，剩余局部一次性向乙方支付完毕。 2.2因工程工程(内容)变更或增加引起工程预算造价变更，甲方应签定工程变更单，因此而增加的费用应在签定之后作为决算附件。 2.3工程竣工办理移交手续后之工程尾款，如未按以上商定付款方式准时付清款项，每延误一天，乙方有权向甲方按工程未支付尾款的1%的标准收取滞期费，直至甲方付清为止。 2.4甲方应付的工程款项，不得交付予非合同签署人或非合同签署人之托付人。否则，由此产生的一切后果由甲方
3、自行担当。 第三条 工期商定 3.1施工过程中，甲方要求修改较大设计方案工期顺延; 3.2施工过程中，隐藏工程施工完毕，甲方在接到工程验收通知单后，因故未能准时进展隐藏工程验收并要求复验的，由此造成的工期延误，工期顺延。 3.3因非甲方缘由导致的工期延误，工期不顺延。 3.4工期不顺延条款造成合同工期延误，由乙方按每日500元标准向甲方支付延误费。 第四条 工程工程(内容)变更的商定 4.1签署本施工合同后正式施工前，如甲方要求删减局部工程工程(内容)，甲、乙双方须签署工程工程(内容)变更确认单; 第五条 工程质量及验收的商定 5.1乙方须根据本合同之附件工程预算书所列明的材料品质标准选购施工
4、材料;甲方可对装饰饰面板等材料之颜色、花式进展确定;对乙方所选购材料按所列明标准进展验收。 5.2乙方须根据本合同之附件工程预算书中所规定施工工艺及施工内容进展施工。 5.3甲乙双方按国家工程工质量验收标准进展施工质量验收。 5.4竣工工程验收：工程施工完毕，乙方开出工程验收通知单通知甲方进展竣工工程验收;甲方自接到工程验收通知单3日内，须协同乙方进展竣工工程验收，竣工验收完毕，甲乙双方签署工程竣工验收表并办理工程移交手续。 第六条 工程结算的商定 6.1工程竣工，甲乙双方办理完移交手续后，乙方须在2个日历天内向甲方送达工程结算表，甲方须在工程验收合格后7个工作日内付清全部应结算款项。 6.2
5、工程竣工验收合格交付使用同时乙方开具工程质量保修单。 第七条 效劳的商定 7.1工程竣工结算完毕，甲方凭乙方开具保修单作为保修凭据。 7.2保修效劳时间及保修金退还商定：工程竣工验收合格交付使用起次日的365个自然日内，即一年。保修期内，乙方应在接到甲方保修通知两日内准时履行保修义务，紧急保修事项则应在接到保修通知后一小时内进展保修，否则担当因此给甲方造成的一切直接和间接损失。质保期届满后三日内，甲方应在乙方按约履行质保义务下无息退还质保金。 7.3保修内容及保修范围： 7.4.1乙方以包工包料形式进展的施工工程因乙方所用材料质量、施工工艺不当引起的质量问题，乙方实行全部免费保修;并担当甲方全
6、部损失。 7.4.2乙方施工工程超过保修期的，对甲方实行优待有偿维护，收费内容为：材料费、人工费。 第八条 其他商定 8.1本合同自双方签署后，即发生法律效力，未正式履行该合同条款之前，如甲乙任何一方单方面终止该合同，须按合同预算总额的20%向对方予以赔偿。 8.2施工期间，乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方担当。 8.3施工期间至竣工验收合格交付使用前，造成的一切安全及人身伤亡由乙方负全部责任，甲方概不担当。 8.4施工完毕，乙方须对施工现场进展清洁整理。 8.5由于不行抗力大事对合同的履行带来肯定影响，依据程度不同，甲乙双方协商解除合同、局部履行合同、延期履行合同事宜。 第九条 争
7、议解决的商定 1.与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的应向合同履行地都匀市人民法院起诉。 第十条 附则 10.1本合同自双方签字盖章之日生效，一式肆份，双方各执二份，具同等法律效力，双方应共同遵守。 10.2本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 装饰公司主材协议书(推举)二 发包人: 营业地址:_ 托付代理人:_营业执照号:_ 电话:_法定代表人:_电话:_ 承包人: 托付代理人:_电话:_ 本工程设计人:_电话:_ 施工队负责人:_电话:_ 依照中华
8、人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议: 第一条 工程概况 1.1 工程地点:_ 1.2 工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。 1.3 工程承包方式：双方商定实行以下第_种承包方式。 (1)承包人包工、包料 (2)承包人包工、局部包料，发包人供应局部材料(详见发包人供应装饰装修材料明细表。承包人供应装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见发包人供应装饰装修材料明细表)。 1.4 工程期限_天，开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。 1.5合同价款：本合同工程造价
9、为(大写):_元(详见预算报价单)。 其次条 施工图纸 双方商定施工图纸实行以下第_种方式供应： (1)发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸); (2)发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第三条 发包人义务 3.1 开工前_天，为承包人入场施工制造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则; 3.2 供应施工期间的水源、电源; 3.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 3.4 不拆动
10、室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 3.5 施工期间发包人仍需局部使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 3.6 参加工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、竣工验收。 第四条 承包人义务 4.1 施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程; 4.2 严格执行有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境; 4.3 爱护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通; 4.4 保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。 第五条 工程变更 工程工程及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书
11、面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减工程单)。 第六条 材料的供应 6.1 由发包人供应的材料、设备(详见发包人供应装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续; 6.2 由承包人供应的材料、设备(详见承包人供应装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并承受发包人检验。 第七条 工期延误 7.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延; (1)工程量变化和设计变更; (2)不行抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他状况。 7.2 因发包人未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发
12、包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。 7.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。 第八条 工程款支付方式 8.1 双方商定按以下第 种方式支付工程款： (1)合同生效后，发包人按下表中的商定直接向承包人支付工程款： 支付方式 支付时间 支付金额 第一次 开工前三日 支付 元 其次次 工程进度过半 支付 元 第三次 双方验收合格 支付 元 工程进度过半指:_ (2)其他支付方式:_ 8.2 工程验收合格
13、后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。 8.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。 8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 月 第九条 违约责任 9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同商定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 9.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。 9.3 因一方缘由，造成合同无法连续履行时，
14、该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 9.4 发包人未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。 9.5 由于承包人缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。 9.6 由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。 第十条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十一条 附则 11.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
15、11.2 本合同签订后工程不得转包。 11.3 本合同一式_份，双方各执_份,_部门_份。 11.4 合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 发包人:_(签字) 承包人:_(签章) 法定代理人:_ 法定代理人:_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ _年_月_日 _年_月_日 装饰公司主材协议书(推举)三 甲方（合伙人）：身份证号码：联系方式：住址：乙方（合伙人）：身份证号码：联系方式：住址：风险提示：合伙人资格 审查合伙人的资格，是签订合伙协议最重要的方面。因合伙企业具有较强的人合性，所以合伙人一般都是彼此之间比拟熟识、信任的人。但理x的选择合伙人不单纯是熟识、信任，还要看其有无
16、肯定的物质实力或软实力。一般合伙企业的合伙人担当的是无限连带责任，一旦企业债务不能归还时，有实力归还的合伙人就有被强制归还企业全部债务的风险，假如其他合伙人没有实力，不应由其担当局部则很难追偿。 甲乙双方本着公正、公平、互利的原则订立合作协议如下：风险提示：合伙人出资 肯定要理清晰合伙人的出资。每种不一样的种类都必需折价为相应的股份，在合伙协议中明确。这样才能在今后的盈余安排及债务担当中，明确各个合伙人的权利和义务，不会由于比例不明确闹纠纷。 另外，对于合伙人出资的财产需要办理登记的，在合伙协议中应当明确商定办理登记手续的义务担当者，办理时间以及办理费用的担当等等。对这些事项商定的缺失或缺乏，
17、都将增加企业法律风险。 第一条 甲乙双方自愿合作经营_装饰公司，总投资为_万元。甲方以人民币方式出资_万元，乙方以人民币出资_万元及技术和客户资源。 其次条 本合伙依法组成合伙企业，在合伙期间合伙人的出资为共有财产，不得随便分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人全部，届时予以返还。 第三条 本合伙企业经营期限为_年。假如需要延长期限的，在期满前_个月办理有关手续。 第四条 双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人。风险提示：利益安排和债务担当 合伙人之间的权益的安排、责任划分要明确。虽合伙企业对外担当无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按
18、份额分红、担当债务的。有些合伙企业对此没有商定，从而导致在分红或担当债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。 第五条 企业固定资产和盈余根据取得的销售净利润的甲方_%、乙方_%的比例安排。 第六条 企业债务根据甲方_%、乙方_%比例负担。任何一方对外归还债务后，另一方应当按比例在_日内向对方清偿自己负担的局部。 第七条 每年工程产品总销售利润的百分之_进展固定投入。销售利润分红，_年结算。风险提示：合作伙伴的职责 在合作初期，创业合要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，由于是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于相互扯皮，反目成仇，好多的创业合
19、作中会有问题，就是由于责任明细不够。 第八条 自协议签订之日起，乙方需要负责技术_市场开发及售后跟进，甲方负责治理及日常事务。 第九条 合伙期限本协议有效期暂定_年，自双方代表（乙方为本人）签字之日起计算，即从_年_月_日至_年_月_日止。 第十条 争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决； 2、假如双方通过协商不能达成全都，依法向_人民法院起诉。风险提示：退出机制 合作要想好不合作，当一方退出，什么时候退出，退出时的投入比与退出比的比例，以及怎样补偿，是谁担当这些要提前书面明晰，签到合同里，工程的后期合作双方都能顺当的完毕不必要的瓜葛，不要义气用事，以为大
20、家是朋友不必计较的心态，合理的退出机制是合作的很重要的组成局部。 第十一条 本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意连续合作，本协议连续有效，假如不再连续合作的，退出方应提前_个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同工程的资料及客户资源都应交给另一方。风险提示：违约责任 由于合伙企业的人合性质，打算有关合伙企业的法律不行能对合伙人的违约责任规定的非常详细，所以建议各合伙人在协商合伙协议时，对合伙人的违约责任作出明确规定，以便一旦发生违约行为，可以比拟便利地执行，要求违约者依协议担当责任。 第十二条 违约处理假如一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依
21、法要求违约方赔偿损害。 第十三条 协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议。 2、合作协议期满。 3、双方同意终止协议的。 4、一方合伙人消失法律上问题及对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。 第十四条 本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第十五条 本合同一式_份，双方各执_份，具有一样的法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：合同签订地点：合同签订时间：_年_月_日 装饰公司主材协议书(推举)四 全新的建站理念，开启企业互联网+时代，2023年各个行业纷纷参加企业网站建站转型的行列，为你量身定做网站建
22、立建站筹划书，让你全域建站，站在移动互联网+时代的风口浪尖，顺势而为，利用一佰互联的稳固建站平台，借势而行。一佰互联建站宝盒，帮你打造一个三站合一、四站一体的全网营销型企业网站。实现多屏营销，助你企业腾飞! 基于家居装饰网站建立建站筹划书的实际状况，我公司为家居装饰网站企业建站制定一套网站建立建站方案： 1 域名注册 可选com，net，cn，org等后缀，例如：、 、 2 虚拟主机 *型虚拟主机:*g独立网站空间，送*g备份空间，送*m数据库空间 可选机房：*双线机房，*机房，*机房，*机房 3 网站内容概述：公司简介、新闻文章、产品展现、公司视频、效劳理念、联系方式、公司地图、在线留言、在
23、线客服沟通、产品订购及货款支付、手机网站、微信网站、app下载，多语言网页等等 4 网站后台：会员治理、会员级别、会员折扣、红包发放、优待券、积分、订单治理、发货治理、意向单、在线留言治理等 4 网站美术效果：网站开场动画设计、flash动画模块添加、视频调用、背景音乐、图片轮播，静态图片掩盖动画效果等。 5 手机网站：可以把企业的互联网网站，直接转换为适合手机访问的格式。并可针对转换后的页面进展编辑，调整格式，添加、删除内容等 5 微信网站：企业网站和微信公众号互通，关注企业微信，即完成接收企业动态，查看公司产品，在线下单购置等一系列商务操作 ，提高用户粘着度，加强与客户互动 5 手机app
24、 ：可在线生成手机app，客户下载后安装在手机上，可一键登陆企业手机网页，扫瞄网站信息，进展商品交易等。 6 网站推广：网站seo优化设置、网站关键词，网页标题，网站描述设置，在线推广入口，宣传推广指导等 7 网站维护：智能化自助建站后台，用户随时随地都可以进展网站维护操作，随时公布新闻动态，随时公布公司新品，随时公布公司促销活动等 8 网站备案：国内主机免费代办备案免费快递备案资料，若选海外主机无需备案 可便利地通过网络，随时添加、修改、删除公司和行业的新闻动态，以及添加新闻分类(将网站新闻/文章展现在页面上，依据模板可显示不同风格，可依据需要设置显示指定类别或者全部类的新闻/文章，以及新闻
25、自动分页等大大改善您网站的新闻/文章阅读效果) 系统治理产品，添加、删除、修改产品、及其分类等功能。可批量添加产品，快速添加产品缩略图或大图，设置产品的属性(如：设置产品为新品/推举产品/最新上架产品，产品说明等)，可将你的产品分类别展现在网站页面，多种风格供你选择。产品搜寻功能，可搜寻网站上的产品。另外，还可以设置自定义产品属性，别具一格地展现在页面上。 治理购物系统，在线下订单，在线支付功能。治理订单(可以批量设置的订单确实认状态，付款状态，配货状态，发货状态，取消订单和删除订单)。在线支付功能(集成的多种第三方在线支付功能)。购物车功能(显示购物车简要信息，包括购物车产品数量，价格以及相
26、关链接)。 治理会员，设置会员注册必填的资料，会员信息。网站治理员处理睬员的注册申请、生效、终止会员使用权、治理会员资料、查看全部会员的信息、设置会员分组、发送消息给会员或个别会员。后台功能概括如下： 1.增加、删除注册会员; 2.修改会员资料; 3.对会员进展升级、分类; 4.可设置不同等级会员的权限。 首次翻开网站时，设置一个开场动画引导访客进入网站访问。我们供应不同风格的开场动画，可填写网站的信息或者图片，展现在开场动画上。 图片治理上传图片、重命名图片、删除图片、批量上传图片、添加文字水印、图片水印等功能。可支持ftp图片库治理，支持ftp协议扫瞄虚拟主机空间中的文件。 支持在上传时和
27、上传后为图片添加图片水印或文字水印，并可设置文字格式等多种工程设置。 添加治理员，可以添加、修改、删除当前网站的治理员。治理员权限设置可设定每个会员的不同权限，限定治理员仅能进展某些操作。显示治理员列表并进展删除或修改，最多可添加*个治理员。 对网站进展备份和恢复，可以保存局部数据。全部备份列表备份栏目页面，新闻，产品等记录，。可以恢复系统已备份过的数据。 表单系统治理，添加表单，删除表单，编辑表单，自定义表单，用于搜集用户信息。可在表单系统查看搜集的数据。 可以自由开通和关闭短信系统，发送短信使用我公司的短信平台系统。当客户提交购置订单时发送订单短信;当客户网上支付胜利后发送支付短信; 当客
28、户留言后发送留言短信;可以指定给某个会员，或者某手机号码发送短信。 投票系统治理，添加、编辑、删除投票。自定义投票，用于搜集用户信息。可在投票系统查看投票结果及投票的详细信息。 聘请信息治理，可以公布、修改和删除聘请信息 查看应聘信息，查看网站扫瞄用户提交的应聘信息，可设置收到应聘记录时同时发给某邮箱。 可添加广告(文字、图片)、自定义广告等。在页面中显示对联广告、漂移广告、自定义广告等广告代码，使网站不再单一，使访客快速了解网站。 开启网站计数功能，并有多种样式可供选择，需要在模块中调用显示，可以查看网站的计数量。 开启网站高级访问功能，并有多种样式可供选择，需要在模块中调用显示，可查看网站
29、的访问的具体状况。 在前台接收用户的留言，并设置是否在前台展现，多种接收模式供选择，可回复留言，可开启短信回复。 可设置在商务吧网站显示的公司库信息，免费公布产品供给信息，免费公布产品求购信息 ，可以设置整个网站、以及单个页面的关键字等信息 。 建立一个同您的网站一样的，适合手机访问的网站。编辑、调整在手机显示的内容。供应产品页面、新闻页面、留言页面等页面。可自定义手机网站logo，供应多种风格模板。 建立一个支持微信客户端访问的微信网站。 绑定微信公众账号，添加文章，设置关键字，自定义菜单，发消息给客户，并生成手机app。 直接生成二维码扫描方式，客户扫描二维码直接进入你的网站，紧跟时代潮流
30、。一方面可以积聚各种不同类型的网络受众，另一方面借助app平台猎取流量，其中包括群众流量和定向流量. 自助建站系统一佰互联建站宝盒v8为你打造一个低本钱投入，少精力搭建，高有用营销，多利润回报的三站合一四核心企业网站 装饰公司主材协议书(推举)五 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 鉴于办公楼装修实际状况的需要，根据中华人民共和国合同法及建立部建筑装饰装修治理规定结合本工程详细状况，经甲乙双方协商，现达成以下合同条款，双方自觉遵守。 一、工程概况 1、工程名称：中卫市益泰矿山开采有限公司指挥部装修工程 2、工程地点：中房富力城b座20层 3、承包范围：施工图及预算书所涉及全部施工内容 4、承包
31、方式：包工包料 5、工期： 90 天，本工程自 20xx 年 2月 8 日开工，于 20xx 年 5 月 18 日竣工。遇其他不行抗因素影响，工期须延。 6、工程质量：优良 7、合同价款(人民币大写)：暂定肆佰万元整，实际合同金额以双方签字认可的预算价格为准。 二、材料确认 1、本合同工程全部材料由乙方按施工图要求统一选购安装。 2、凡属于乙方所供应的材料因质量问题(局部材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某工程局部或全部发生连带问题等，均由乙方担当后果责任。如需修理或重新装修时，由乙方担当一切费用。 3、凡乙方供给材料、设施、用具等。乙方须按合同商定准时选购并送交施工现场，搬运、
32、装卸费用等由乙方担当。 三、水电供给 本工程施工前，甲方须给乙方供应房屋原始水电构造详图，负责水电到位和担当施工所发生的水电费。鉴于装修期间不能连续，故甲方必需保证水电畅通。 四、工程的增减及变更 1、工程施工中甲方需修改设计方案或增加工程工程，须提前三天与乙方联系，经双方签字认可后，乙方则予以安排施工。 2、工程合同生效后，甲乙双方均不得借故削减装修工程，否则视为违约。 五、工程工程、单价确实定 1、本合同工程详细装修工程等均以双方签字确认为准，甲、乙双方均不得擅自更改。 2、甲方要求变更增加工程费用经双方商榷另行计算。 六、付款方式及终结算 1、本合同生效当日，甲方须支付材料订货款。 2、
33、甲方需按合同商定拨付工程款，乙方开收款收据。 3、工程合同签订完毕甲方需按合同商定准时拨付进度款，如不能按时拨付进度款乙方有权停工或顺延工期。 4、乙方自主垫资150万，完成工程进度70%前不得问甲方索要进度款。 5、工程款详细支付日期： 七、工程验收标准 本合同以甲、乙方确认的施工图纸、工艺标准以宁夏住房与城乡建立厅颁发的宁夏回族自治区公用设施装修工程质量验收标准为准。 八、工程验收和交付 1、本工程完工验收前3天由乙方口头通知甲方，甲方须按时到场参与验收，不得借故拖延，如完工后，甲方因故不能按商定验收，时间超过十五日，则本工程视为合格，双方不再验收。 2、双方验收时，由甲方到场参与验收。工
34、程验收合格、双方须在工程验收单上签字认可，并在十五日前结清余款。 九、工程保修责任 本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期1年的保修(凭签发的工程保修单为准)，保修范围：乙方全部装修工程应有的质量保证。属甲方人为或其他不行抗力因素发生的质量问题，及甲方自行二次装修所导致质量问题的则不在保修范畴之内。 十、关于物业治理处所收费用的担当商定 1、依据银川市装修治理规定第十四条规定在办理施工手续时，甲方须担当装修押金。甲方物业治理处所收取的费用与乙方无关，由甲方与物业治理协商解决或担当。 2、乙方在施工期间因乙方缘由如违反治理处的有关规定，则乙方自行担当相关责任。 十一、不行抗力因素 不行抗力因素指
35、：停电、停水、自然灾难，房屋自身发生裂缝、漏水质量问题及意外事故等。如施工中遇到不行抗力因素时，工期可以相应须延。 1、停电每周累计长达5小时，可须延工期一天。 2、遇有该物业来小区有停工要求时。 3、凡属不行抗力因素造成该工程发生质量问题时则不在保修范围内，如需修理，费用甲方担当。 十二、违约责任 合同生效后，任何一方变更或解除合同，应准时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方该工程预算总价的20%的损失。 十三、工程设计图纸及确认标准、条件和时间 1、乙方负责供应的设计图纸标准为： a) 平面图纸一张; b) 相关施工黑白图纸一套; c) 效果图一套; 2、施工图纸条件和时间： a) 合同签
36、字后，甲方和乙方双方应在每张图纸上签字认可，甲方对图纸未能确认签字，乙方则缓期开工，工期须延。 b) 施工期间，甲方需要修改设计图纸或增加工程而需要乙方确认签字时，须另行计算费用。 c) 图纸一经双方确认，如需要修改和变更，须征得双方同意，凡因修改，变更图纸导致工程工程费用增加的，由甲方担当，工期相应须延。 d) 乙方根据工程造价的3%收取图纸设计费。 十四、其它条款 1、施工前，甲乙双方共同到物业治理处办理相关施工入场手续，施工中涉及到公共局部时由甲方负责协调邻里及物业治理处关系，保证乙方正常施工。 2、为了保证工程须利施工和完工，甲方须派详细人为甲方代表、负责履行合同和对工程质量、进度的监
37、视及全部图纸确实认，办理验收，变更、登记手续其它事宜。为避开乙方无所适从，甲方其它家庭成员不得参加上述方面的工作。 十五、附则 1、本协议条款未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议作为附件，附件与本合同具同等效力，双方签定之日起生效。 2、甲乙双方应友好协商解决施工中的各种问题，共同维护双方利益。如有争议协商不成时，可交由银川市劳动监察局调解和裁决，不服裁决时，可向人民法院申请裁决。 3、本合同一式二份，双方各执一份，工程款付清后即失效。 甲方： 乙方： 年月日： 装饰公司主材协议书(推举)六 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 依照中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循公平、自
38、愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建立工程施工事项协商全都，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：办公室装饰 2、工程地点：_ 3、工程范围：室内装修(见预算清单) 4、工程承包方式：本工程采纳半包工包料方式担当(参见附件清单) 5、工程造价 工程预算总造价为￥_元，大写人民币：_元整。 本工程总造价计算依据 以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。 施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。 施工中甲乙要求新增加的工程费用。 其次条工程期限 1、经甲、乙双方确定：本工程合同工期为_天(日历)，详细开发时间以甲乙双方签订的开工报告为准。 2、本工程规划开工日期为_
39、年_月_日，规划竣工日期为_年_月_日。 3、本工程在施工过程中，如遇以下状况，可顺延工期。 (1)由于不行抗力造成无法正常施工的; (2)由于甲方缘由影响连续施工的(包括工程付款不到位)。 (3)由于设计变更或设计未确定的。 (4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的。 (5)由于施工工地(非乙方缘由)一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时; (6)由于甲方缘由不能准时配套或配套单位不能协作而影响施工的。 第三条工程施工预备与双方责任 1、甲方责任 (1)开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方担当进场手续费用。 (2)组织好设计交底及图纸会审工作。 (3)托付为甲方代表，实行工程质量
40、、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。 (4)开工前1天，甲方腾空装饰场地以便工程开工。 (5)做好甲方供应材料及设备的供给;落实建立资金，按期报付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。 2、乙方责任 (1)供应完整的施工图纸及施工技术资料。 (2)开工前组织有关人员熟识施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织规划，制定施工总规划进度。 (3)做发了施工预备工作，组织好人员及材料设施的进场、选购、供给和治理。 (4)严格按施工图与说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并担当双方商定的修理保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并担当费用。 (5)托付为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。 第四条工程价款及支付 1、本工程合同预算以施工图及施工方案的工作量为依据编制。 2、由物业收取的治理协作，装修押金等相关费用，由甲方支付。 3、本工程合同总价为￥：_