公路工程监理工程师《监理理论》考前点题卷一.docx

上传人:江*** 文档编号:89768599 上传时间:2023-05-12 格式:DOCX 页数:19 大小:46.84KB
返回 下载 相关 举报
公路工程监理工程师《监理理论》考前点题卷一.docx_第1页
第1页 / 共19页
公路工程监理工程师《监理理论》考前点题卷一.docx_第2页
第2页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

《公路工程监理工程师《监理理论》考前点题卷一.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公路工程监理工程师《监理理论》考前点题卷一.docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、公路工程监理工程师监理理论考前点题卷一单选题1.监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是()A.设计阶段B.招标(江南博哥)阶段C.施工准备阶段D.施工阶段 参考答案:C单选题2.竣工验收监理单位的主要工作内容是()。A.成立竣工验收会议B.检查工程实体质量、审查有关资料C.汇报监理情况D.按交通运输部规定的办法对参建单位进行综合评价 参考答案:C单选题3.承包人对结构物混凝土体积进行计量,应以()为准。A.现场实地测量尺寸B.与业主协商确定C.合同图纸净尺寸D.与监理工程师共同确认 参考答案:C参考解析:按施工合同条件的规定,对质量合格、符合计量条件的结构物混凝土体积的计量应以净值为准。单

2、选题4.组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。A.组织行为B.组织设计C.组织结构D.组织模式 参考答案:C参考解析:本题是对组织结构的解释。单选题5.如遇重大构件必须使用两台起重机同时起吊时,构件的重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的(),每台起重机分担的荷载不得超过该机负荷的()。A.1/2;70%B.2/3;80%C.3/4;80%D.4/5;70% 参考答案:C参考解析:如遇重大构件必须使用两台起重机同时起吊时,构件的重量不得超过两台起重机所允许起重量总和的3/4,每台起重机分担的荷载不得超过该机负荷的80%。单选题6.()是由国家法律、法规确定的,并建立在

3、监理合同的基础上。A.监理工作依据B.监理工作范围C.监理工程师的法律地位D.监理计划的内容 参考答案:C单选题7.在公路工程监理活动中,承包人是依据()接受监理的。A.监理合同B.施工合同C.监理单位或建设单位给承包人的书面通知D.交通主管部门的指示 参考答案:B参考解析:在施工合同中建设单位和承包人约定,由建设单位委托监理单位行使建设单位的职权对承包人的施工进行监理。单选题8.业主支付给承包商的动员预付款()。A.要收取利息B.不收取利息C.按合同的规定办D.按一定比例收取利息 参考答案:B单选题9.工程项目质量控制的目标,就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施,在满足费用和进度要

4、求的前提下,实现工程()。A.预定的质量目标B.设计质量目标C.施工质量目标D.系统目标 参考答案:A单选题10.按照有关法律规定,施工监理的实施需要()。A.主管部门的批准B.建设单位的委托和授权C.施工单位的同意D.与施工单位签订合同 参考答案:B单选题11.在分项工程质量检验时,涉及结构安全和使用功能的重要实测项目,其合格率不得低于()。A.80%B.90%C.95%D.100% 参考答案:B单选题12.对施工单位外购或订做用于永久工程的构、配件或设备,监理工程师应要求施工单位提交产品合格证和自检报告。可用常规仪器设备进行检测的,监理工程师应按不低于施工单位自检频率的()进行抽检,合格后

5、方准予使用。A.40%B.30%C.20%D.10% 参考答案:C参考解析:公路工程施工监理规范第5.1.8条规定,对施工单位外购或订做用于永久工程的构、配件或设备,监理工程师应要求施工单位提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的,监理工程师应按不低于施工单位自检频率的20%进行抽检,合格后方可准予使用。单选题13.盖板涵及箱涵台背填土必须在支撑梁(或涵底铺砌)及盖板安装且砂浆强度达到()以后方可进行。A.70B.80C.90D.100 参考答案:A单选题14.关于工程款(进度款)的叙述,错误的一项是()。A.在确认计量结果14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)B.按约定

6、时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算C.发包人超过约定的支付时间不支付工程款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付D.发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行的,应由承包人承担违约责任 参考答案:D单选题15.在工程施工过程中,由于调查处理施工质量事故造成实际进度延误时,承包人接到监理工程师要求其加快施工进度指令后采取赶工措施所增加的费用应由()承担。A.监理工程师B.业主C.承包人D.质监站 参考答案:C单选题16.常用的质量控制统计方法不包括()。

7、A.直方图法B.比较分析法C.因果分析法D.控制图法 参考答案:B单选题17.建设项目环境影响报告书应由()编制。A.建设单位B.有资质的环境影响评价机构C.环保部门D.行业主管部门 参考答案:B单选题18.公路工程施工组织的基本方法有顺序作业法、平行作业法和()等三种。A.网络作业法B.流水作业法C.分层作业法D.立体作业法 参考答案:B单选题19.根据建设工程安全生产管理条例建设单位在编制()时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算 参考答案:D单选题20.施工阶段的环境保护监理内容是()。A.审查施工单位提交的施工组织设计和

8、开工报告,对施工方案中环保目标和环保措施提出审查意见B.审查施工单位编制的分部(分项)工程施工方案中的环保措施是否可行C.参加第一次工地会议,提出环保监理目标、环保监理措施及要求D.审查施工单位的临时用地方案是否符合环保要求,历史用地的恢复是否可行 参考答案:B单选题21.以下各项工作中,不属于建立工程项目监理机构的工作内容的是()。A.确定监理机构的组织结构模式B.确定工程监理目标C.编制监理计划D.制订监理工作流程 参考答案:C单选题22.粒料桩对地基有置换、挤密和()作用。A.出气B.竖向排水C.稳定D.反滤 参考答案:B单选题23.一种既有利于加强子项目监理工作,又利于监理职能部门开展

9、工作,适合于大中型工程项目监理,并且命令源较多的项目监理组织形式是()。A.直线式监理组织B.职能式监理组织C.矩阵式监理组织D.直线一职能式监理组织 参考答案:C单选题24.工程量清单中所列的工程量是()。A.合同图纸给定的数量B.结算工程量C.实际计量并经监理工程师确认的数量D.承包人实际完成的数量 参考答案:A参考解析:公路工程标准施工招标文件(2009年版)合同条款规定,工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的估算工程量,不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。单选题25.在施工监理中,监理工程师应当做好的事前控制工作是()。A.严格控制工艺过程B.审查

10、施工方案C.做好工序验收D.实施工程变更 参考答案:B单选题26.在风险控制对策中,非保险转移的媒介是()。A.保险合约B.合同C.保险公司D.分包商 参考答案:B单选题27.对承包人办理的工程保险的保险费,监理工程师宜采用()进行计量。A.均摊法B.估价法C.分解计量法D.凭据法 参考答案:D单选题28.项目监理机构应对()分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。A.工程项目所有的、B.监理工程师指定的C.危险性较大的D.质量要求高的 参考答案:C参考解析:项目监理机构在实施监理前,应编制项目监理计划,监理计划中应包含全监理方案,且应将安全监理方案单独列为一个章节。对危险性较大

11、的分部分项工程必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。安全监理实施细则由专业监理工程师编制,并经总监理工程师(或驻地监理工程师)批准。单选题29.为了解决一些包干项目或较大工程项目的支付时间过长,影响承包商的资金流动,常采用的计量方法是()。A.分解计量法B.断面法C.图纸法D.凭据法 参考答案:A单选题30.在全面质量管理方法中,处于第二阶段的是()。A.计划B.检查C.处理D.执行 参考答案:D单选题31.()一般应具有高级工程师等相应的高级技术职称,并必须取得交通部颁发的监理工程师证A.总监B.总监、总监代表C.总监、总监代表、(高级驻地监理工程师)D.高级驻地 参考答案:C单选题32

12、.在双代号网络计划中,总时差出现负值,是因为()。A.计划工期等于要求工期B.计划工期小于要求工期C.计划工期大于要求工期D.以上都不对 参考答案:C单选题33.公路工程监理的主要内容“五监控两管理”系指()。A.质量监理、进度监理、费用监理、安全监理、环保监理、合同管理、工程管理B.质量监理、进度监理、费用监理、安全监理、环保监理、材料管理、设备管理C.质量监理、进度监理、费用监理、安全监理、环保监理、信息管理、工程管理D.质量监理、进度监理、费用监理、安全监理、环保监理、合同管理、信息管理 参考答案:D单选题34.监理细则编制完成后需进行审核并经()批准后实施。A.专业工程师B.总监理工程

13、师C.驻地监理工程师D.业主负责人 参考答案:B单选题35.()不是确定关键线路的方法。()A.线路枚举法B.关键工作法C.关键节点法D.S曲线法 参考答案:D单选题36.公路工程基本建设程序划分的阶段有:列入年度基本建设计划;可行性研究,编制设计任务书;施工;设计和编制概(预)算;竣工验收,交付使用。它们的先后顺序正确的是()。A.B.C.D. 参考答案:C单选题37.监理工程师应按规定对已完工程实体质量进行抽检,抽检频率应不低于施工单位自检频率的()。A.30%B.10%C.40%D.20% 参考答案:D单选题38.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后,当事人应当履行,当一方当事人不履行仲裁裁决时

14、,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向()申请执行。A.当地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调节委员会 参考答案:B多选题1.FIDIC条款中涉及的保险项目包括()。A.工程险B.人身意外险C.货物运输险D.第三者责任险E.承包人装备的保险F.机动车辆险 参考答案:ABDE多选题2.公路工程实行社会监理的优点是()。A.赋予监理工程师全面监督管理的权限,加强其地位B.有助于提高管理水平C.有助于转变各级政府主管部门的职能D.有利于提高工程质量和加快工程进度E.有利于控制费用、节约投资 参考答案:ABC多选题3.建设工程的目标控制是一个()的过程。A.不定期进行B.综合控制C.动态控

15、制D.有限循环E.无限循环 参考答案:CD多选题4.监理工程师对进度计划的审查内容为()。A.工期安排的合理性B.施工准备的可靠性C.计划与能力的适应性D.机械设备的协调性E.实现目标的准确性 参考答案:ABC多选题5.日常安全监理实施程序包括()等环节。A.发出口头通知B.签发书面通知、指令C.召开专题监理例会D.签发“工程暂停令”E.向建设主管部门报告 参考答案:ABCDE参考解析:日常安全监理实施程序包括:(1)发出口头通知;(2)签发书面通知、指令;(3)召开专题监理例会;(4)签发“工程暂停令”,报告建设单位;(5)向建设主管部门报告。多选题6.工程缺陷责任终止证书应包括以下主要内容

16、()。A.获得证书的工程范围B.审查缺陷责任期工作的单位C.工程交工日期及合同缺陷责任期终止日期D.工程缺陷责任终止证书有关签字人 参考答案:ABCD多选题7.监理投标文件中的技术建议书的内容应包含()。A.监理服务费报价表B.监理工作范围C.监理方案和措施D.监理单位业绩与信誉E.监理工作程序F.监理工作重点分析 参考答案:BCEF参考解析:技术建议书的内容包括:工程概况,监理工作范围,现场监理机构设置人员安排,监理仪器、设备和设施,监理工作程序,监理大纲(或监理方案)和措施,本工程监理工作的重点与难点分析,对本工程的建议等。监理服务费报价表是财务建议书的内容之一。监理单位业绩与信誉是商务文

17、件的内容。多选题8.监理单位的选择以()为首要条件。A.管理水平B.技术水平C.投标报价D.社会信誉 参考答案:ABD参考解析:施工监理招标的标的监理服务,监理服务水平高低的直接体现就是监理单位及人员的技术水平、管理水平、社会信誉等,而投标报价不能作为选择监理单位的首要条件,报价低的监理单位不一定服务水平高。多选题9.监理工程师在质量控制中应遵循的原则是()。A.以人为核心B.以施工过程控制为重点C.坚持“质量第一”D.预防为主 参考答案:ACD多选题10.公路工程施工质量监理的依据包括()等。A.合同条件B.合同图纸C.技术规范D.质量标准 参考答案:ABCD参考解析:根据质量监理的任务与目

18、标,质量监理的依据主要有(1)合同条件;(2)合同图纸;(3)技术规范;(4)质量标准。多选题11.组织活动基本原理有()A.主观能动性原理B.要素有用性原理C.动态相关性原理D.协调一致性原理E.规律效应性原理 参考答案:ABDE多选题12.监理应当依照(),对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。A.法律及行政法规B.有关的技术标准C.项目建议书D.设计文件E.建筑工程承包合同 参考答案:ABDE参考解析:项目建议书为项目决策阶段由业主方编制用以确定项目必要性的文件,因而不属于施工阶段工程监理的直接依据。多选题13.在公路工程交工验收中监理单位的主要职责是

19、()。A.完成监理资料的汇总、整理B.提交监理工作报告C.对工程质量进行评定D.提供工程监理资料E.核对工程数量F.配合验收检查工作 参考答案:ACE参考解析:交工验收中监理单位的职责是:完成监理资料的汇总、整理,协助建设单位检查施工单位的合同执行情况,核对工程数量,科学公正地对工程质量进行评定。竣工验收中监理单位的职责是:提交监理工作报告,提供工程监理资料,配合竣工验收检查工作。复习时应注意这两者的区别。多选题14.监理试验室可分为()。A.总监办中心试验室B.驻地试验室C.第三方试验室D.工地试验室E.流动试验室 参考答案:AB多选题15.关于工作延误与工期延误的概念,正确的是()。A.工

20、作延误必然导致工期延误B.工作延误不一定导致工期延误C.产生工作延误一定是承包人的原因D.产生工作延误不_定是承包人的原因E.工作延误与工期延误没有关系 参考答案:BD参考解析:工作延误是否会导致工期延误,这要看该工作是否在关键线路上,是否属于关键工作。若属于关键工作,则工作延误就必然导致工期延误,否则不会,因此A不正确,B正确。显然E也不正确,因为工作延误与工期延误可能有关系。产生工作延误的原因很多,不一定都是承包人的原因,因此C不正确,D正确。多选题16.反映工程合同作用有()A.工程合同可以有效管理工程进度B.工程合同可以保证工程质量C.工程合同可以减少工程风险D.工程合同有利于工程建设

21、的科学管理E.工程合同可以公正地维护合同的双方利益 参考答案:AB多选题17.环保监理工作方法的主要环节有()。A.施工期环境保护措施报告表B.施工期环保措施实施情况的核查C.施工现场水源保护D.施工工地扬尘控制E.施工现场环境监测 参考答案:ABE多选题18.网络计划的时间参数有()。A.控制性时间参数B.协调性时间参数C.工作持续时间D.流水步距 参考答案:AB多选题19.施工监理准备阶段监理自身的准备工作有()。A.配备试验室设备B.熟悉合同文件C.召开监理交底会D.参加设计交底E.编制监理计划 参考答案:ABE多选题20.目标控制的基本环节工作包括()。A.规划、计划B.投入、转换C.

22、反馈、对比D.纠正E.检查、总结 参考答案:BCD多选题21.为满足要求工期,在对网络计划进行工期优化时应()。A.在多条关键线路中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间B.按经济合理的原则将所有的关键线路的总持续时间同时缩短C.在满足资源限量的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案D.在缩短工期的同时,尽可能地选择对质量和安全影响小,并使所需要增加费用最少的工作E.在满足资源需用均衡的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案 参考答案:BD多选题22.工程计量的依据包括()。A.质量合格证B.工程量清单前言C.承包人所报已完工程量D.设计图纸E.技术规范 参考答案:ABDE多选题23.

23、确定双代号网络计划关键线路的方法主要有()。A.线路枚举法B.关键工作法C.关键节点法D.分析法 参考答案:ABC参考解析:确定双代号网络图关键线路的方法主要有线路枚举法,关键工作法及关键节点法。分析法是计算网络计划时间参数的方法。多选题24.执行政府监督的单位是()。A.业主B.监理工程师(单位)C.工程竣工验收委员会D.政府建设主管部门E.工程质量监督站 参考答案:DE多选题25.成品保护的一般措施有()A.防护、包裹B.旁站C.覆盖、封闭D.巡视E.合理安排施工顺序 参考答案:ACE多选题26.监理工程师在工程施工过程中,可以承担以下()方面的工作。A.进行质量、进度、费用目标的控制B.

24、作为部分材料的供应商C.分包部分工程的施工任务D.审查承包人的施工组织设计 参考答案:AD多选题27.质量控制一般应按以下哪些程序进行()A.开工报告B.工序自检报告C.工序检查认可D.工程变更令E.中间交工报告F.中间交工证书G中间计量 参考答案:ABCEFG多选题28.如果监理工程师有下列行为之一,则应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任。()A.与建设单位或施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量,从而引发安全事故B.违章指挥或发出错误指令,引发安全事故的C.将不合格的建筑材料按照合格签字,造成工程质量事故的D.由于不可抗力和自然灾害等造成的事故E.收受被监理单位的任何礼金 参考答案:AB

25、C多选题29.财务评价的动态指标有()等。A.投资利润率B.财务净现值C.财务内部收益率D.借款偿还期 参考答案:BC多选题30.以下选项中属于项目法人职责的是()。A.查处项目建设违法行为B.向主管部门办理开工报告C.筹措建设资金D.组织项目后评价E.组织项目交工验收 参考答案:BCDE多选题31.在建设工程实施阶段,监理工程师实施进度控制的主要内容包括()A.审核承包商调整后的施工进度计划B.签发工程进度款支付凭证C.协助承包商确定工程延期时间D.编制单位工程施工进度计划E.定期向业主提供工程进度报告 参考答案:ABE多选题32.公路工程监理单位经营活动的基本准则是()。A.守法B.自律C

26、.诚实D.独立E.公正F.科学 参考答案:ACEF多选题33.工程交工现场检查的内容有()。A.交工工程的外观质量B.外形尺寸C.各类构造物及工程范围内所有现场清理情况D.详细记录检查中发现的工程缺陷 参考答案:ABCD多选题34.政府监督的性质包括()。A.宏观性B.委托性C.强制性D.服务性E.全面性F.连续性G执法性H公正性 参考答案:ACEG多选题35.工程监理的作用有()。A.有利于提高工程项目管理水平B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为C.有利于促使承建单位保证工程质量和使用安全D.有利于深化投资领域的体制改革E.有利于实现工程项目投资效益最大化 参考答案:ABCE参考解析:考

27、核点:工程监理的优点及必要性。解题要点是工程监理主要起改进项目建设与管理的作用。多选题36.监理单位承揽到监理业务后,应当由项目监理机构相继编写的监理工作文件是()。A.委托监理合同B.监理大纲C.监理工作制度D.监理规划E.监理实施细则 参考答案:DE多选题37.下列支付项目中属于合同支付项目的有()。A.开工预付款B.材料预付款C.暂定金D.保留金E.计日工 参考答案:ABD多选题38.当前我国工程建设项目管理体制的基本格局是以()为服务体系。A.国家宏观监督调控B.项目法人责任制C.招标投标制D.工程监理制E.合同管理制 参考答案:CD多选题39.下列选项中,属于直线式组织结构模式特点的

28、是()。A.结构简单B.专业分工明确C.职责明确D.权力集中E.横向联系方便 参考答案:ACD判断题1.严格执行工程质量标准,必然会导致费用提高、工期延长。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题2.在实施控制的过程中,一旦发现实际情况与计划目标之间存在偏差,则应立即采取措施纠正偏差。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题3.标准试验是指在工程开工前,为确定工程材料的最佳组合(如含水量、级配、配合比等),建立施工控制和检验标准所进行的试验。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题4.动员(开工)预付款扣回一般始于工程进度付款证书的累计金额超过合同价值的20%的当日,而止于合同竣工日期。()A

29、.正确B.错误 参考答案:B判断题5.由于监理工程师出现过失,违反合同的约定,其行为将被视为监理单位违约,由监理单位承担相应的违约责任。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题6.公路建设项目环境影响评价应在有审批权的环境保护行政主管部门进行审批。()A.正确B.错误 参考答案:A参考解析:有审批权的环境保护行政主管部门负责组织对环境影响评价大纲进行审查,审查批准后的评价大纲作为环境影响评价工作的依据。判断题7.费用控制之所以能够对承包人的质量行为和进度行为施加影响,主要是因为监理工程师有计量和支付的手段A.正确B.错误 参考答案:B判断题8.颁发缺陷责任证书后,承包人和业主之间的任何义务将失

30、去效力。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题9.在网络计划中,工作之间的关系都是由施工组织安排和资源调配需要决定的。()A.正确B.错误 参考答案:B参考解析:决定工作之间关系的除了施工组织安排外,还与工艺关系有关。判断题10.对于施工安全监理而言,所有的分部分项工程都必须在施工开始前编制专项安全监理实施细则。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题11.采用竞争性监理招标时,投标单位越多,对建设单位越有利。()A.正确B.错误 参考答案:B参考解析:由于监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择,每一个投标单位的投标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议,但又各有长处和短处。如

31、果投标单位过多,使评价工作量大增,使得评标时间较为紧张,不利于对投标单位的投标书进行仔细认真的评审,往往会产生事倍功半的效果。判断题12.如果承包人在延期事件发生后的规定时间内未提交延期申请,则监理工程师可以不作出任何延期的决定。A.正确B.错误 参考答案:A判断题13.已经支付材料预付款的材料的所有权应属于业主,工程交工时所有剩余材料的所有权应属于承包人。()A.正确B.错误 参考答案:A参考解析:公路工程标准施工招标文件(2009年版)合同条款规定,当材料已用于永久工程中时,材料预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月。已经支付材料预付款的材料的所有权应属于业主,工程交工时所有剩余

32、的材料的所有权应属于承包人。判断题14.所谓危险源是指导致人身伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的危险和有害因素。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题15.隧道施工中防排水应与永久防排水设施相结合,以防、截、排、堵相结合。A.正确B.错误 参考答案:A判断题16.在工程项目实施过程中,监理、业主、承包人三方之间来往的函件也是监理的依据。()A.正确B.错误 参考答案:A参考解析:项目实施过程中,监理、业主、承包人三方之间来往的信函是三方就合同履行及工程施工过程中的有关问题进行研讨、协调并达成一致的结果,当然可作为监理依据。判断题17.工程质量监理是监理工程师对一项工程实行全过

33、程、全方位、全天候的旁站。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题18.公路工程监理信用评价是指交通主管部门依据有关法律法规和合同文件等,对监理企业和监理工程师从业承诺履行状况的评定。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题19.监理企业信用评分的基准分为100分,以每个单独签订合同的公路、水运工程监理合同段为一评价单元进行扣分,具体扣分标准按照附件1执行。对有多个监理合同段的企业,按照监理合同额进行加权,计算其综合评分。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题20.公路工程基本建设程序可分为决策阶段和实施阶段。()A.正确B.错误 参考答案:A判断题21.签发工程缺陷责任终止证书前,根据承包人申请,按照合同的有关规定对全部工程付款。()A.正确B.错误 参考答案:B判断题22.工地例会的目的,在于监理工程师对工程实施过程的进度、质量、费用、安全、环保的执行情况进行全面检查,为正确决策提供依据,确保工程顺利进行。()A.正确B.错误 参考答案:A

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 试题库答案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁