《造价员《工程造价基础知识》（题库）模拟试卷二.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价员《工程造价基础知识》（题库）模拟试卷二.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、造价员工程造价基础知识模拟试卷二单选题1.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不（江南博哥）高于（）。A.70%B.80%C.88%D.90% 参考答案：D参考解析：本题的考点为进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%。单选题2.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。A.380mmB.450mmC.500mmD.530mm 参考答案：C单选题3.在建设工程货物招标投标程序中，在资格预审后和疑问解答前的工作是（）。A.编制招标文件B.发放招标文件C.勘查现场D.召开投标答疑会 参考答案：B单选题4
2、.下列关于工程项目控制方法的表述中正确的是（）。A.直方图是一种用来寻找影响工程造价因素的有效工具B.通过因果分析图，可以发现工程项目中造价失控的主要问题C.S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度D.控制图法和直方图法分别属于造价控制的静态和动态分析方法 参考答案：C单选题5.FIDIC合同条件注重（）三方的关系协调，强调工程师（我国称为监理工程师）在项目管理中的作用。A.设计师、业主、工程师B.业主、承包商、工程师C.代理公司、业主、工程师D.咨询公司、业主、工程师 参考答案：B单选题6.合同标的物提存后，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.3C.5D.10 参考答案：C
3、单选题7.工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由（）提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据。A.承包人B.发包人C.监理单位D.建设单位 参考答案：A单选题8.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用，应计入（）A.现场经费B.施工企业管理C.涨价预备费D.基本预备费 参考答案：D单选题9.对工程项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证是工程项目建设程序中（）工作内容A.设计工作阶段B.项目建议书阶段C.可行性研究阶段D.建设准备阶段 参考答案：C单选题10.建筑法规定建筑工程开工前，建设单位应按照国家相关规定向工程所在地县级以上
4、人民政府建设行政主管部门申请领取（）A.资信证明B.施工许可证C.委托招标D.报建手续 参考答案：B单选题11.建安工程直接费中的人工费是指（）A.施工现场所有人员的工资性费用B.施工现场与建筑安装直接有关的人员的工资性费用C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 参考答案：C单选题12.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。A.5B.10C.15D.30 参考答案：D单选题13.初级造价员应聘于一个单位可从事
5、多少万元人民币以下与其专业水平相符合的工程造价业务：（）A.500B.5000C.1500D.3500 参考答案：C单选题14.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照建筑工程施工许可证管理办法的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是（）。A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已符合施工的要求 参考答案：D单选题15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。A.钢支撑含量乘系数1.3，浇砼人工乘系数1.1；B.钢支撑含量乘系数1.3，支模人工乘系数1.1；C.钢支撑含量乘系数1.3，浇砼和支模人工均乘系
6、数1.1；D.按相应定额套用，不乘系数； 参考答案：B单选题16.施工机械工作时间中的不可避免的无负荷工作时间应属于（）。A.停工时间B.不可避免的中断时间C.定额时间D.有效工作时间 参考答案：C参考解析：确定施工机械正常生产率，必须先确定施工机械纯工作1小时的劳动生产率。因为只有先取得施工机械纯工作1小时正常生产率，才能根据施工机械利用系数计算出施工机械台班定额。施工机械纯工作时间，就是指施工机械必须消耗的净工作时间，它包括正常工作负荷下，有根据降低负荷下、不可避免的无负荷时间和不可避免的中断时间，施工机械纯工作1小时的正常生产率，就是在正常施工条件下，由具备一定技能的技术工人操作施工机械
7、净工作1小时的劳动生产率。确定机械纯工作1小时正常劳动生产率可以分为三步进行。第一步，计算施工机械1次循环的正常延续时间；第二步，计算施工机械纯工作1小时的循环次数；第三步，求施工机械纯工作1时正常生产率。单选题17.在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额（例如输入建筑定额8-10）进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过（）中的增减换算可以调出增减换算窗口。A.自定义介面B.预算书菜单中的设置二次分析C.鼠标右键菜单D.在工料机界面中选择级配按钮 参考答案：C单选题18.工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。A.施
8、工单位B.建设单位C.质量监督单位D.国家有关部门 参考答案：B单选题19.单台设备安装后的调试费属于（）。A.安装工程费B.建筑工程费C.设备购置费D.工程建设其他费 参考答案：A单选题20.建设单位需对原工程设计进行变更，根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，发包方以书面形式向承包方发出变更通知，应不迟于变更前（）天。A.7B.14C.20D.30 参考答案：B单选题21.生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的（）。A.固定资产投资B.铺底流动资金投资C.固定资产投资和铺底流动资金投资之和D.固定资产与无形资产投资之和 参考答案：C单选题22.若李某接受王某的委托从事违法活动，则（）。
9、A.由李某承担责任B.由王某承担责任C.由李某或王某承担责任D.由王某和李某承担连带责任 参考答案：D单选题23.某银行贷款利率为r，一年计复利息m次，如果折算为一年计息一次，则对应的年计息率为（）。A.mrB.C.D. 参考答案：D单选题24.某工程合同价为100万元，合同约定：采用调值公式进行动态结算，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（）万元。A.119.75B.128.75C.114.25D.127.25 参考答案：C单选题25.某公司进口10辆轿车，装运港船上交
10、货价5万美元/辆，海运费500美元/辆，运输保险费300美元/辆，银行财务费率0.5%，外贸手续费率1.5%，关税税率100%，则该公司进口10辆轿车的关税为（）万元人民币。（外汇汇率：1美元=8.3元人民币）A.415.00B.421.64C.423.72D.430.04 参考答案：B参考解析：关税=到岸价格关税税率=（50000+300+500）108.3100%/10000=421.64万元。单选题26.解决合同争议的常用的、有效的方式是（）。A.和解与调解B.调解和仲裁C.和解与仲裁D.调解和诉讼 参考答案：A参考解析：合同价款纠纷的解决途径建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种：和
11、解、调解、仲裁和诉讼。建设工程合同发生纠纷后，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。1.和解：和解是指当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商并达成协议，自行解决争议的一种方式。发生合同争议时，当事人应首先考虑通过和解解决争议。合同争议以和解解决方式进行，简便易行，能经济、及时地解决纠纷，同时有利于维护合同双方的友好合作关系，使合
12、同能更好地得到履行。2.调解：调解是指双方当事人以外的第三人应纠纷当事人的请求，依据法律规定或合同约定，对双方当事人进行疏导、劝说，促使他们互相谅解、自愿达成协议解决纠纷的一种途径。单选题27.按照单位实物工程量投资估算法，下列工程中以每延长米投资乘以实物工程量计算建筑工程费的是（）。A.土石方工程B.矿井巷道衬砌工程C.路面铺设工程D.工业窑炉砌筑 参考答案：B单选题28.大中型建设工程项目立项批准后，开工前，（）应当按照有关规定申请领取施工许可证。A.建设单位B.施工单位C.总承包单位D.监理单位 参考答案：A单选题29.乙级工程造价咨询单位的主要业务范围是（）。A.在全国范围内承担各类建
13、设项目的工程造价咨询业务B.在全国范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务C.只能在本省、自治区、直辖市范围内承担各类建设项目的工程造价咨询业务D.只能在本省、自治区、直辖市范围内承担中小型建设项目的工程造价咨询业务 参考答案：B单选题30.工程造价咨询企业管理办法规定：工程造价咨询企业资质等级分为（）。A.甲级、乙级、丙级B.甲级、乙级C.乙级、丙级、丁级D.一级、二级 参考答案：B单选题31.下列方法中，（）是把拟建设项目按费用性质横向划分为建筑工程、设备购置、安装工程等。A.指标估算法B.比例估算法C.安装工程费估算D.设备原价 参考答案：A参考解析：目建设规模。项目建议书阶段投资估算
14、：1.生产能力指数法；2.系数估算法；3.比例估算法；4.混合法；5.指标估算法；指标估算法是把拟建建设项目以单项工程或单位工程，按建设内容纵向划分为各个主要生产设施、辅助及公用设施、行政及福利设施以及各项其他基本建设费用；按费用性质横向划分为建筑工程、设备购置、安装工程等，根据各种具体的投资估算指标，进行各单位工程或单项工程投资的估算，在此基础上汇集编制成拟建建设项目的各个单项工程费用和拟建建设项目的工程费用投资估算。再按相关规定估算工程建设其他费用、基本预备费、建设期贷款利息等，形成拟建项目静态投资。单选题32.具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指（
15、）。A.建设项目B.单位工程C.分项工程D.单项工程 参考答案：B单选题33.以下不属于建设工程造价构成的是（）。A.建设投资B.建设期贷款利息C.固定资产投资方向调节税D.流动资产投资 参考答案：D单选题34.合同中只有类似变更工程的价格，则非承包人原因的变更部分的价款调整应该（）。A.按审计部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整C.可参照类似变更工程的价格调整D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整 参考答案：C参考解析：工程变更价款一般是由设计变更、施工条件变更、进度计划变更、工程项目的变更以及为完善使用功能提出的新增（减）项目而引起的价款变化。合同中若有类似变更工
16、程的价格，则非承包人原因引起的变更部分的价款调整应参照类似变更工程的价格调整。单选题35.无效合同的确认权属于（）A.合同当事人双方B.合同当事人一方C.当事人上级机关D.人民法院 参考答案：D单选题36.在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（）确定。A.项目特征B.工程内容C.计量单位D.项目编码 参考答案：A参考解析：在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合项目特征确定。单选题37.缺陷责任期是承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，下列不属于缺陷责任期期限的是（）。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月 参考答案：C参考解析：本题的考点为
17、缺陷责任期。缺陷责任期是承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限，一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。单选题38.用于指导建设工程施工投标全过程活动的工作是（）。A.研究招标文件B.调查投标环境C.确定投标策略D.制定施工方案 参考答案：C单选题39.建设工程定额按（）分为：劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额。A.管理层次B.适用专业C.执行范围D.生产要素 参考答案：D单选题40.以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目建设费用的方法称为（）。A.生产能力指数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.朗格系数法 参考答案：D参考解析：朗格系数
18、法以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目建设费用。单选题41.下列表述中，错误的是（）。A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销 参考答案：D单选题42.建设单位管理费是建设单位发生的（）开支。A.管理性质B.职工福利费C.基本医疗保险费D.办公费 参考答案：A单选题43.项目决策阶段的产出对总投资影响，一般工业建设项目的经验数据为（）。A.10%20%B.20%30%C.60%70%D.70%80% 参考答案：C参考解析：本题的考点为决策和设计阶段工程造价确定与控制的意义。这个阶段的产出对总投资影响，一般工业建设项目的经验数据为60%70%，估计产出对项目使用功能的影
19、响在70%80%。单选题44.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。A.7B.14C.21D.28 参考答案：B单选题45.概算指标法采用的是（）。A.直接工程费指标B.全费用指标C.完全单价指标D.综合单价指标 参考答案：A单选题46.监理（业主）在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或未对承包商作进一步的要求，是为该项索赔已经认可。A.30B.28C.14D.15 参考答案：B单选题47.标的物的提存时，债权人领取提存物的权利期限为（），超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1年B.3年C.5年D.1
20、0年 参考答案：C参考解析：有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：债权人无正当理由拒绝受领；债权人下落不明；债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人；法律规定的其他情形。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人可以依法拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。债权人可以随时领取提存物，但债权人对债务人负有到期债务的，在债权人未履行债务或提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物。债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。单选题48.若招标单位不具备编制招标文件和组织评标能力的，则（）。A.该项目不能招标B.应当委托
21、具有相应资格的工程招标代理机构代理施工招标C.应当更换招标单位D.该招标单位应进行整改、取得资格后再进行项目招标 参考答案：B单选题49.分包人不能按时开工，应在约定开工日期前（）天向承包人提出延期开工要求。A.3B.4C.5D.6 参考答案：C参考解析：本题的考点为分包人开工的规定。分包人应当按照协议书约定的日期开工。分包人不能按时开工，应在约定开工日期前5天向承包人提出延期开工要求，并陈述理由。单选题50.投标人应当具备（）的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资 参考答案：C单选题51.单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）
22、。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均合适 参考答案：B单选题52.关于基本预备费的表述，错误的是（）。A.基本预备费是指在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用B.基本预备费费用包括竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用C.基本预备费估算，一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算D.根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用复利方法计算 参考答案：D参考解析：1.基本预备费。本预备费是指在投资估算或设计概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等可
23、能增加的费用，费用内容包括：（1）在批准的基础设计和概算范围内增加的设计变更、局部地基处理等费用。（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取措施的费用。（3）竣工验收时为鉴定工程质量，对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用。（4）超规超限设备运输过程中可能增加的费用。基本预备费估算，一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率的大小应根据建设项目的设计阶段和具体的设计深度，以及在估算中所采用的各项估算指标与设计内容的贴近度、项目所属行业主管部门的具体规定确定。2.价差预备费。价差预备费是指为在建设期间内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可
24、能增加的费用。费用内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，根据价格变动趋势，预测价值上涨率，采用复利方法计算。单选题53.在建设项目目标控制中，审核工程概预算，编制资金使用计划属于（）。A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施 参考答案：D单选题54.在合同履行过程中，如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（）。A.遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行C.
25、无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行 参考答案：A单选题55.建设项目由计划变为现实具有决定意义的工作阶段是（）。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目施工阶段D.项目验收阶段 参考答案：B参考解析：本题的考点为项目设计阶段的工作意义。设计是建设项目由计划变为现实具有决定意义的工作阶段。单选题56.某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程款的收回，承包商的诉讼时效是（）。A.2年B.21个月C.1年D.9个月 参考答案：A单选题57.政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用是（）。A.规费B.
26、企业管理费C.间接费D.直接费 参考答案：A单选题58.企业向银行借款1000元，年利率为4%，按季度计息，则第3年应偿还本利和累计为（）元。A.1126.8B.1124.9C.1128.6D.1129.4 参考答案：A参考解析：单选题59.标底价格应由成本、利润和税金组成，一般应控制在批准的建设项目（）及投资包干的限额内。A.总估算B.总预算C.总概算D.总结算 参考答案：C参考解析：标底价格应由成本、利润和税金组成，一般应控制在批准的建设项目总概算及投资包干的限额内。单选题60.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的（）以上或者其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重
27、新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20% 参考答案：B单选题61.建筑法所称的建筑活动是指（）A.各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动B.各类房屋建筑的建造及其附属线路、管道、设备的安装活动C.各类工业与民用建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动D.各类建筑建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动 参考答案：A单选题62.进口设备离岸价格指的是（）。A.CIFB.C&FC.FOBD.FAS 参考答案：C单选题63.各分项定额的消耗指标是（）最基本的内容。A.概算定额B.估算指标C.预算定额D.概算指标 参考
28、答案：C参考解析：本题的考点为分项工程定额消耗指标。各分项定额的消耗指标是预算定额最基本的内容。单选题64.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。A.分部分项工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程 参考答案：D单选题65.对工程招投标来说，（）。A.招标是要约，投标是承诺B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺D.开标是要约，中标通知书是承诺 参考答案：B单选题66.在工程承包招标中，对其中某项比较复杂或专业性强、施工和制作要求特殊的单项工程进行单独招标是指（）。A.专项工程承包招标B.项目全过程总承包招标C.工程分承
29、包招标 参考答案：A参考解析：本题的考点为专项工程承包招标。专项工程承包招标，指在工程承包招标中，对其中某项比较复杂或专业性强、施工和制作要求特殊的单项工程进行单独招标。单选题67.某项目建设期内第一年贷款1000万元，第2年贷款970万元，贷款在年内均衡发放，年利率3%，则第二年应计利息为（）万元。A.45B.59.1C.59.55D.60 参考答案：D单选题68.下列关于基本预备费的概念阐述正确的是（）。A.在投资估算内难以预料的工程费用B.在设计概算内难以预料的工程费用C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起的工程造价变
30、更 参考答案：C单选题69.根据我国建设工程质量保证金管理暂行办法有关规定，下列表述错误的是（）。A.缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计算B.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后工程自动进入缺陷责任期C.全部或部分使用政府投资的建设项目，保证金按工程价款结算总额的3%预留D.缺陷责任期内，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任 参考答案：D多选题1.工程监理单位应当依照（），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。A.法律、法规B.有关技术标准程C.有关设计文件D.建设工程承包合同E.建设
31、工程保险合同 参考答案：ABCD多选题2.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。A.设备采购人员的工资、工资附加费B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品、备件费C.进口设备消费税D.进口设备担保费E.进口设备担保检验鉴定费 参考答案：ABC多选题3.建筑安装工程费用中直接工程应该包括（）。A.临时设施费B.安全施工费C.人工费D.材料费E.施工机械使用费 参考答案：CDE多选题4.中华人民共和国担保法中规定的担保方式有：（）A.保证B.书面C.抵押和质押D.留置和定金E.口头 参考答案：ACD多选题5.建设工程施工阶段造价控制以（）为控制依据。A.施工图预算B.中标价C.
32、工程合同价D.设计概算价E.投标价 参考答案：ABC多选题6.在工程建设程序的不同阶段需要确定的各种建筑工程的造价有（）。A.设计估算B.施工图预算C.工程结算D.工程决算E.施工预算 参考答案：BCD多选题7.标准折现率的确定一般考虑（）等因素。A.资金成本B.投资风险C.行业的平均收益率D.通货膨胀E.资金限制 参考答案：ABCDE参考解析：标准折现率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。因此答案为ABCDE。多选题8.行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为（）。A.不违反法律B.不违反行政法规C.
33、不得违背社会公德D.不得损害社会公共利益E.不得违背风俗习惯 参考答案：ABCD多选题9.建设工程造价咨询合同（示范文本）由（）组成。A.建设工程造价咨询合同附加条件B.建设工程造价咨询合同C.建设工程造价咨询合同补充条件D.建设工程造价咨询合同标准条件E.建设工程造价咨询合同专用条件 参考答案：BDE参考解析：本题的考点为建设工程造价咨询合同。建设部和国家工商行政管理总局联合颁布了建设工程造价咨询合同（示范文本），该示范文本由建设工程造价咨询合同、建设工程造价咨询合同标准条件和建设工程造价咨询合同专用条件三部分组成。多选题10.项目设计阶段的工艺设计一般包括（）。A.生产设备的选择B.工艺流
34、程设计C.工艺定额的制定D.生产方法的确定E.原材料的运输 参考答案：ABCD参考解析：本题的考点为工艺设计的内容。工艺设计一般包括生产设备的选择、工艺流程设计、工艺定额的制定和生产方法的确定。多选题11.材料单价一般称为（）。A.材料预算价格B.材料基价C.材料原价D.供应价格E.出厂价格 参考答案：AB多选题12.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票 参考答案：AB多选题13.我国合同法规定，下列（）提起的诉讼时效期间为4年。A.身体受到伤害要求赔偿B.出售质量不合格的
35、商品未声明的C.国际货物买卖合同争议D.技术进出口合同争议E.延付或拒付租金 参考答案：CD参考解析：我国合同法规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或申请仲裁的，其诉讼时效期限为4年。多选题14.法律行为的成立要件有（）。A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B.经过登记或备案等程序C.行为人意思表示真实D.行为内容合法E.行为形式合法 参考答案：ACDE多选题15.我国现行工程价格计价的方法有（）。A.工料单价法B.综合单价法C.价格平衡法D.物价指数法E.投资估算法 参考答案：AB多选题16.要约是希望和他人订立合同的意思表示，受约应当符合的规定包括（）。A.承诺
36、期限届满，受要约人未作出承诺B.受要约人对要约的内容作出实质性变更C.内容具体确定D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束 参考答案：CE多选题17.根据建设部107令建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，发包价与承包价的计算方法有（）。A.人工费单价法B.工料单价法C.全费用单价法D.综合单价法E.人材机单价法 参考答案：BD多选题18.确定工程变更价款时采用的方法有（）A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中只有类似于变更工程的价格，由工程
37、师确定D.合同中没有适用或似于变更工程的价格，由承包方提出适当的变更价格，由工程师确认后执行E.合同没有适用或类似于变更工程的价格，必须由工程师确定 参考答案：ABD多选题19.按照建设部、财政部建标2003206号文件关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知规定，措施费包括（）等。A.文明施工费B.环境保护费C.临时设施费D.经常修理费E.脚手架费 参考答案：ABCE参考解析：本题的考点为措施项目费。措施项目费的内容包括：（1）安全文明施工费；（2）夜间施工增加费；（3）二次搬运费；（4）冬雨季施工增加费；（5）已完工程及设备保护费（6）工程定位复测费；（7）特殊地区施工增加费；（8）大型机械
38、设备进出场及安拆费；（9）脚手架工程费。多选题20.根据国务院建设工程质量管理条例的规定，竣工验收应具备的条件包括（）。A.有上级主管部门对验收项目批准的各种文件B.有完整的施工管理资料C.发包人已按约定支付工程款D.有承包人签署的工程质量保修书E.环保设施已按设计要求与主体工程同时建成使用 参考答案：BCDE多选题21.工程建设监理的主要内容是（）。A.控制建设投资、工期和工程质量B.代表业主对承包商实施监督C.进行工程建设合同管理和信息管理D.协调有关单位的工作关系E.对已完成工程量进行确定 参考答案：ACD多选题22.工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。A.按合同要求的工期完成并交付
39、工程B.负责保修期内的工程维修C.负责对分包的管理，并对分包方的行为负责D.组织进行图纸会审和设计交底E.按合同规定主持和组织工程的验收 参考答案：ABC多选题23.工程建设项目按建设性质划分可有（）A.新建项目B.生产性建设项目C.扩建项目D.迁建项目E.基础性项目 参考答案：ACD多选题24.以下定额基价计算公式中正确的是（）。A.定额项目基价=人工费+材料费+机械费B.人工费=定额项目工日数综合平均日工资标准C.材料费=（定额项目材料用量材料预算价格）D.机械费=（定额项目台班量台班单价）E.换算后的定额基价=原定额基价+换出的费用换入的费用 参考答案：ABCD多选题25.采用工程量清单
40、报价，下列计算公式正确的是（）。A.分部分项工程费=分部分项工程量分部分项工程项目综合单价B.措施项目费=措施项目工程量措施项目综合单价C.单位工程报价=分部分项工程费D.单项工程报价=单位工程报价E.建设项目总报价=单项工程报价 参考答案：ABDE多选题26.竣工决算中，工程造价比较分析的主要分析内容有（）。A.主要实物工程量B.主要人工消耗量C.主要设备材料价格D.大型机械设备的台班量E.主要材料消耗量 参考答案：CDE多选题27.施工组织设计是由施工单位根据（）等有关条件编制的。A.工程协议B.施工特点C.现场情况D.施工工期E.设计图纸 参考答案：BCD参考解析：本题的考点为注意施工组
41、织设计有关内容。施工组织设计是由施工单位根据施工特点、现场情况、施工工期等有关条件编制的，用来确定施工方案，布置现场，安排进度计价时应注意施工组织设计中影响工程费用的因素。多选题28.工程建设项目的经济评价主要分（）。A.财务评价B.市场评价C.国民经济评价D.技术评价E.环境评价 参考答案：AC多选题29.建筑安装工程费用中，利润的计取基础通常有（）。A.直接工程费+间接费+措施费B.直接工程费+间接费C.人工费D.人工费+材料+设备价值E.人工费+施工机械使用费 参考答案：BC参考解析：建筑安装工程费用中，利润的计取基础通常有：直接工程费+间接费、人工费。多选题30.在工业项目建筑设计阶段影响工程造价的主要因素有（）和建筑结构等。A.平面形状B.流通空间C.柱网布置D.建设地区的选择E.建筑物的体积与面积 参考答案：ABCE参考解析：本题的考点为建筑设计。在建筑设计阶段影响工程造价的主要因素有平面形状、流通空间、层高、建筑物层数、柱网布置、建筑物的体积与面积和建筑结构。