《2022建筑工程劳务合同15篇_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑工程劳务合同15篇_2.docx(73页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工程劳务合同15篇建筑工程劳务合同1发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。一、工程名称:二、工程地点:三、施工工期:开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期_日。四、承包范围:1、工程范围:在业主规定甲方范围内的_工程的_工程及现场安全文明施工。五、工作内容:根据施工要求的现场_等工作内容。六、承包方式:包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式,其具体目标如下:1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工
2、程量中所有定额内外用工。2、包工期目标:乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求,应承担相应违约损失。3、包安全文明施工目标:文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。4、包质量目标:确保一次交验合格。七、承包费用:1、工程劳务承包价_元整;2、工程劳务承包价分期支付:乙方在进场施工五天后,甲方付乙方工程劳务承包价的_的生活费;工程完成总工作量的_时,支付工程劳务承包价的_,完工后(即工人撤场时)支付工程劳务承包价的_,余款在完全交工后_天内一次付清。3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的,按工程完成工作量_支付,半成品或不合格工作量将不
3、做结算。所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。八、其他细则:1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包;服从甲方管理,少说话,多做事的原则。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款_元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款_元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保
4、证施工人员_个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则:1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式_份,甲、乙双方各执_份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后
5、自行失效。甲方签(章)字:_年_月_日乙方签(章)字:_年_月_日建筑工程劳务合同2甲方:乙方:为共同搞好 的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同,甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容:图纸内所有木工工程量,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计。6、乙方签订合同前
6、必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。7、承包范围及价格:范围:模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格:按模板展开实面积,每平方米26元(含基础)。二、甲方工作1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。4、及时履行乙方的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现
7、场的防火安全负责。3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。5、乙方必须无条件服从甲方管理安排四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题
8、和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中,甲方提出变更设计、停
9、止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工
10、,每逾期一天,乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。甲 方: 乙 方: 代表人:代表人: 年月日 年月日 建筑工程劳务合同3甲方:巢湖水力建设有限公司项目部乙方:泥工班组(孟现发)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况双方就劳务承包事项协商达成一致,签定本合同共同遵守并执行
11、。一、工程概况工程名称:万宇新城住宅小区一期工程标段工程地点:宣城市昭亭南路以西、梅西路以南二、承包方式和承包范围及单价1、承包方式包工不包料,甲方提供原材料以及搅拌机设备,乙方提供翻斗车、灰桶、灰盆、铁锹等易损耗小型工具。2、承包范围万宇新城5#、6#楼及地下室车库粉刷工程3、承包内容1)散水坡2)过道护栏、连墙件等所有二次修补的洞口3)厨房、卫生间防水的工程量4)图纸中所有未完成的工程量5)其中外墙粉刷25元/(包括保温钉、网片、线条、护脚、外墙面粉刷);内墙粉刷35元/(包括网片、保温钉、内墙面粉刷);保温6元/(包括保温抹灰、加固网片、抗裂砂浆),;地坪8元/(包括清理、灰饼、楼梯踏步
12、);屋面30元/(包括混凝土找破、混凝土找平、女儿墙抹灰、屋面烟道粉刷)6)乙方承包范围内,与甲方其他分包单位在施工工程中以及全部分项工程完成以后的成品保护、环境保护工作。7)竣工前的修补和整体项目完成后的竣工清运,若乙方清理不到位促使甲方另行安排人员清理,则人工费用由乙方双倍承担,且费用直接从结算款中扣除。三、工程结算与付款方式1、工程结算方式按图纸建筑面积74元/一次性包净。2、付款方式1)不向乙方支付工程预付款。2)甲方在第3个月支付部分生活费,每人每月1000元,3)工程完工,工程质量验收达到约定的质量标准,支付到已完成工作量的90%,如若年底质量验收通过后,将支付已完成工作量的95%
13、,余款5%在验收合格后6个月付清。四、工程工期与管理1、竣工日期按业主和甲方的要求执行;开始工作日期:_年_月_日结束工作日期:_年_月_日2、若业主或甲方需要对工程工期顺延、提前,则工程工期应相应顺延、提前,乙方必须无条件服从。3、若乙方延误工期,则按给予以下方法处罚:延误在十天内,甲方按_元/天,对乙方处以罚款。延误在十天至二十天内,甲方按_元/天,对乙方处以罚款延误在二十天内以上则甲方按_元/天,对乙方处以罚款五、 工程质量标准及要求1、工程质量1)严格按相关质量验收规范、规程组织施工,按建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)规定的相关质量标准并符合当地质量验收评定的有
14、关要求、业主、监理的相关要求,质量达到一次验收合格。认真做好自检、互检工作2)抹灰层与基层之间与各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。3)抹灰表面应光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。4)护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道表面的抹灰表面应平整。5)抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面光滑,棱角整齐。6)有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水线槽的宽度和深度均不应小于10。7)墙面垂直度3mm,平整度3mm,阴阳角方正3mm,分格条(缝)直线度3mm。墙裙、勒脚上口直线度3
15、mm。8)满足甲方技术交底要求。2、工程要求1)基层处理(包含结构)须喷锚或刷界面剂。2)完成工作所需的脚手架搭设、拆除。3)两种基体接缝处须安挂钢丝网片。4)水泥砂浆护角线、灰饼、刮底糙须浇水湿润、养护,墙面、墙裙由于结构偏差引起的地面、墙面、顶棚及抹灰超的剔凿修整。5)其他工程完成后乙方须进行封堵配合,如门窗套、楼板面、柱、墙面管道、线管开槽等洞口须使用细石砼、砂浆对塞缝、洞口进行填补灌浆。3、乙方确保本工程的施工质量满足设计要求并达到国家现行质量检验评定标准,质量等级为优良。4、在施工过程中,甲方对乙方工程质量的任何检查、指导不能免除乙方对工程质量所应承担的全部责任。5、因施工技术不到位
16、或作业方式错误所造成的修补、整改等,浪费的材料费用均由乙方承担。6、工程最终验收质量达不到设计要求,甲方在结算时将扣除结算造价的作为乙方的违约金。六、安全施工1、乙方进场的所有施工人员必须遵守甲方安全管理方面的制度,听从甲方现场管理人员的管理。2、施工操作过程中,必须严格按现行的安全操作规程组织施工,每发现一次违章,视情节处以50200元的罚款(末造成后果的),并且立即整改到位,否则将会继续处以罚款直至整改结束为止,若造成后果的,除罚款外,还需按有关规定再给予其它处理并追究当事人的责任。3、乙方施工人员的劳动保护费用已经包含在各单位造价中,乙方必须按现行的安全保护条例及有关的法规配备、发放使用
17、,若乙方无视施工人员的合法权益或不能及时提供,甲方有权采取相应的措施,其费用在乙方的工程结算价中扣除。4、施工现场的所有机械设备、电器设备,在未得到甲方安全管理人员同意的前提下,不论是否有证,均不得随意使用和启动,确保安全生产。5、施工现场的各种配电箱,乙方在使用过程中,因使用不当或人为的损坏所产生的后果责任和费用均由乙方负责,并视其产生后果的大小处以罚款和赔偿,直至追究责任人为止。6、严禁酒后上班,除追究所产生的后果责任、费用外,每发现一次对乙方以10003000元的罚款,如发生醉酒闹事者直接交与公安机关进行司法处理。7、本工程的地下室集水井防护栏等安全设施,由于施工破坏或拆除的由乙方免费负
18、责恢复。8、乙方在承包施工期间发生的一切安全事故责任均由乙方全权承担建筑工程劳务合同4发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)按照中华人民共和国建筑法、合同法的相关规定和条款,以及施工规范的规定,由_建筑工程有限公司承建_项目工程。经甲乙双方共同协商,现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务,经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致,特签定如下条款。一、承包形式包工(含机械设备及周转材料)。二、承包内容根据甲方提供蓝图的内容确定如下:1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。2、模板工程人工、材料、机械、支
19、撑脚手架全包。3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。5、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上,本工程中预埋及水电安装甲方负责)。6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。7、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包(甲方负责退土)。三、合同价款合同总价约为_万元。承包内容中,竣工按国家规定计算建筑面积,办理结算,每平米按_元计价;地下室含伐板基础,消防水池及通道,每平方米按_元计价(注一号楼1层
20、高_米,2层高_米,二号楼架空层_米)。四、付款及结算方式1、根据工程完成进度付款,分为基础完工_万元、主体完工_%:_万元、主体竣工_万元、砌体完工_万元、内外墙粉饰完工_万元、竣工验收_万元,共计_万元,约_%。2、竣工结算时,乙方承担房屋_套,冲抵余下_%款额,余下_%待本工程入住率达_%结清(限时_年内,竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款)。五、工程质量管理及验收施工中乙方必须接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。六、工程工期1、乙方必须按甲方总体施工进度计划组织人员,确保工程的顺利完工。2、工程从基础伐板开始计算工程工期,总工期为
21、_天(_年_月_日至_年_月_日)。3、不可抗事件发生,工程相应顺延。4、工期延误一天,甲方处乙方每天_元罚金,提前一天甲方给予每天_元奖励。5、因甲方原因造成停工待料,及乙方原因造成甲方材料损失的,双方按实际发生额进行赔偿。七、安全生产1、乙方必须服从甲方项目部的监督管理,遵守施工现场的安全管理条例,乙方应加强对施工人员的安全管理教育,做好相应的防护工作,对违章人员甲方随时有权对乙方进行处罚。2、施工安全保险,乙方承担_万元,其余部分由甲方负责买至赔额达到_万元。3、乙方向甲方缴纳_万元安全保证金,甲方将从_%余款中扣除,若因安全事故对甲方资质造成重大负面影响,_万元保证金不予退还,未发生重
22、大安全事故,工程完工退还给乙方(施工中发生安全事故_万元内,一切经济损失乙方自行承担)。八、施工现场管理1、乙方施工人员在施工过程中,必须遵守施工现场理条例,对施工材料、机械、设备必须妥善保管,合理使用,现场保证整洁、通畅、堆放有序。2、文明施工,安全作业,杜绝野蛮行为。各部分项必须做到工完场清,做到材料无浪费,施工无返工,如有发生甲方有权处以罚款。3、甲方必须总体布置现场,合理调度,保证水电路正常畅通。九、甲乙双方责任甲方责任:1、及时提供施工蓝图及变更文件。2、负责图纸会审,对质量安全隐蔽工程、基础主体及时组织验收。3、按合同约定时限_日内给付工资款。4、指导乙方现场施工,现场监督检查质量
23、、安全、及时核定工期。5、行使甲方应尽责任、权利和义务。乙方职责:1、按图施工,质量自检,保证工程质量达到到合格标准等级,并保证验收合格。2、保证安全生产,文明施工,按期完成工程任务。3、服从甲方管理和安排,确保及时进行质量保修。十、工程保修本工程保修期为_年,_年内乙方必须为甲方提供及时的保修范围内事项,若乙方不能及时保修,甲方有权自行安排,按实际发生费用从乙方保修金中扣除。十一、其它本合同一式_份,甲乙双方签字生效,在合同执行过程中甲乙双方必须共同遵守以上合同条款,任何一方不得终止合同,若一方严重违约或确已无继续履约能力时,另一方可要求对方支付赔偿违约金_万元。本合同保修期完,工程款结清自
24、动失效。未经事宜,双方协商补签,与本合同法律效力同等。甲方:_乙方:_电话:_电话:_日期:_年_月_日日期:_年_月_日建筑工程劳务合同5甲方(发包方):乙方(承包方):因工程建设需要,甲方将 及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地址:3、工程情况:全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。二、承包范围、方式、内容(一)承包范围:本工程施工图(建施、结施)
25、及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。(二)承包方式:本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:包工:乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。包料:甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。包质量:本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。包工期:乙方满足进度要求,满足建
26、设方、监理方、甲方要求。包安全:乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。(三)承包内容:1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。(四)其它约定1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。
27、3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。6、模板拼缝密实,梁柱节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。(五)工程单价和付款方式:1、工程单价
28、根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元/m2计算)。/m2计算,安全按2、付款方式:采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。2、付款方式(略)三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。甲方: 代表:乙方:签计地址:签订日期: 年 月 日建筑工程劳务合同6甲方:_(通常为用工单位)乙方:
29、_(姓名、性别、年龄、住址)用工形式:_鉴证编号:_甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方_(姓名)为_(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同。第一条甲方录用乙方从事_(工作名称)第二条劳动合同期限从_年_月_日起至_年_月_日时止。其中试用期限为_个月,至_年_月_日止。第三条 甲方的基本权利义务是一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件。四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。第四条
30、乙方的基本权利义务是一、享受_待遇(写明待遇的内容)二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。三、完成甲方分配的生产任务和经济指标。第五条 工资待遇_(要写明确具体)第六条 工作时间_(每周不超过_小时)第七条 劳动保险及福利待遇第八条 劳动合同的变更和解除:_(写明变更和解除的条件。如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同。任何一方解除合同,须提前_天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续。)第九条本合同_式份,甲乙双方各执_份,报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。甲方(盖章)_乙方(签字)_法人代表(签字)_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_建筑工
31、程劳务合同7甲方名称:乙方名称:依照中华人民共和国劳动法和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿协商一致的原则订立本合同。一、劳动合同期限甲、乙双方选择以下第 种形式确定劳动合同期限:1、有固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。2、无固定期限:自 年 月 日起至 止。3、以完成一定的工作任务为期限:自 年 月 日起至 完成时止。二、工作内容和工作时间1、根据甲方工作需要和用工要求,乙方同意在 进行工序项目劳务分包。 2、乙方应按照甲方的需求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。3、乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成施工
32、任务。三、甲方的权利、义务1、组建与工程相适应的现场管理机构,组织实施施工管理的各项工作。2、及时向乙方进行技术交底和安全、质量交底并提供相关技术资料。3、提供施工现场附近的电源、水源接点。4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。5、审核乙方提交的验工计价资料,按本合同约定,办理劳务结算手续,向乙方支付劳务费。6、制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。7、当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容,甲方有权决定调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责
33、任。8、负责与业主、监理、设计单位及有关部门进行联系协调。9、施工过程中,末次支付前,乙方与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。10、甲方应对乙方人员进行上岗前的安全、质量、环保培训和教育。在施工现场,采取必要的安全措施。11、甲方应当依法参加工伤保险,应当预防现场安全事故发生,避免和减少职业病危害。四、乙方的权利、义务1、严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料、施工规范进行施工作业。2、出具身体健康证明及具有相应资格证书,能满足施工的需要。3、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底进行施工,确保工程质量达到约定的标准;加强自身安
34、全学习,增强自我防范意识,认真执行安全技术规范和交底,严格遵守安全管理制度,落实各项安全措施,确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定;承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。4、乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同。5、做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作。6、乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同,与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。7、由乙方对进场工人进行造册登记报甲方备案,所有
35、工人工资按工资单由甲方直接发放。不允许代领和委托,以免发生不必要的经济纠纷。8、按甲方要求提交各类报表,完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收。9、负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。10、严格服从甲方指令。如在现场发生争议,乙方应通过正常和正确的途径向甲方负责人反映情况,决不充许带着情绪工作,消极怠工,故意拖延和制造质量、安全隐患,或串连集体罢工、上访。如出现类似情况,给甲方工程造成的经济损失政治影响,甲方将追究其经济和法律责任,并清退出场。11、乙方在工休时,要自我约束,不允许随意流串,更不允许在外留宿,酗酒闹市,打架斗欧,杜绝监守自盗,偷卖工程材料。对于因个人原因出现的治安、刑事案
36、件,责任自负。12、对于自然灾害造成乙方人员人身伤亡,甲方不承担任何责任。如在施工现场发生的安全事故,应分清事故责任,根据责任比例比照国家及山西省工伤事故处理相关条例办理。五、工费结费方式1、本合同工作内容无预付款。2、甲方对乙方的所有支付,包括扣减或冲帐方式。3、甲方应付款总和,不得超过合同总额。4、双方约定在每月应支付乙方款额中,甲方扣留 %作为质量保证金。乙方完成规定任务本合同终止对一次性无息付清。5、如业主未将工程款按约支付给甲方,根据风险分担原则,双方约定,甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延,并不承担顺延期间的利息和违约责任。6、根据所在项目统一的工序分包单价。工序分包单价中已包含
37、完成该工序的全部附属工作内容。7、乙方在所承担劳务项目全部完工之日起7天内,根据实际完成的实物工程量和工序分包单价向甲方提交劳务费结算书,逾期不提交,结算延期责任自负。8、甲方接到乙方结算书后28天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见。最终结算书由甲方统一编制。六、违约责任1、 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任。1.1 不按约定向乙方支付合同款额时,但本合同三项9和五项5条款的约定除外。1.2 甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。2、 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任。2.1 乙方未按合同约定工期完成任务,工期每延误一日,按工序劳务费总价的 1 %承担违约责任。2.
38、2 因乙方责任造成质量事故,材料、重作、返修、返工等一切损失由乙方承担,赔偿数额据实结算。2.3 未经甲方同意,乙方擅自退场,应赔偿甲方由此造成的一切损失。2.4 其他违约,依据合同法规定承担相应责任。2.5 因乙方不服从甲方管理,不服从甲方指令,不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整,影响了工期和质量,甲方有权视情况对乙方清退出场。3.甲方对乙方的清退出场的处理。3.1甲方支付乙方的工程款按乙方完成工程成品量的70结算,并扣留质量保证金,质量保证金待工程验收合格后支付。3.2乙方出场前应保证所使用甲方机械和工具的完好性并按领用时数量归还,损坏丢失部分从乙方工程款中扣留。七、合同变更和解除1、除
39、法定和本合同另有约定外,未经双方协商,不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前,仍执行本合同。2、乙方将本合同转包或再分包给他人时,或乙方的工作能力,技术水平满足不了合同要求时,甲方有权单方解除合同。八、补充条款本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。九、合同生效、终止本合同自签字盖章之时起生效,自双方履行完全合同全部义务、工程结束验收合格、质保期满且无质量问题后终止。十、本合同附件与本合同具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程劳务合同8发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):为了保证完成工程施工,需要乙方劳务
40、分包作业,依照国家、省、市政府的有关规定,本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则,经甲、乙双方协商订立合同。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程造价:总单价 元/m,(其中安全30%,主体55%,粉刷15%)。4、施工期限: 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求:合格。6、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。7、建筑面积和工程量:以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容:1、劳务承包方式:包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容:2、1人工费:2、1、1结构主体:基础下人工配合清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板
41、、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2、1、2砌体:建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。2、1、3粉刷:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2、1、4现场安全:按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护,施工用电按规范防护和维护。2、1、5文明施工:施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2、2施工机械工具费:2、2、1主要机械:塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2、2、2辅助机械:砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。2、3材料费2、3、1周转及消耗材料:模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。2、3、2小型材料:三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2、3、3施工用电由甲方提供至一、二级配电柜;即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具,均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责配合水管安装,材料自备。3、承包内容不含项目及材料:3、1不含项目:电费、水费、基础降