《13年一级建造师考试真题法规及相关知识试题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《13年一级建造师考试真题法规及相关知识试题及答案.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2013年一级建造师考试真题法规及相关知识试题及答案一、单项选择题(70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()A全国人民代表大会组织法B十华人民共和国国际法C 十华人民共和国反垄断法D 全国人民代表大会和地万各级人民代表大会选取法答案：C解析：反垄断法属于经济法2根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用A设计错误B原材料缺陷C不可预料的意外事故D工艺不完善答案：C解析：建筑工程一切险是在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。参见教材P403
2、.下列法律责任中，属于刑事处罚的是()A处分B暂扣执照C恢复原状D罚金答案：B解析：刑事处罚包括主刑和附加刑两部分，主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑。附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产，参见教材P464.根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月答案：B解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。参见教材P54。5.以出让万式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位
3、应当持建设项目的批准、核准、备案文件盒国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市、县人民政府()领取建设用地规划许可证。A土地主管部门B建设行酶主管部门C城乡规划主管部门D授权的镇人民政府答案：C解析：以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用根出让台同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地出让台同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。参见教材P516、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()A申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C只有法律和行政法规才有权设定施工
4、许可证的申请条件D消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证答案：A解析：只有取得规划许可证之后，方可自请办理施工许可参见教材P517关于无资质的实际施工人利盖受到侵害时处理的说法，正确的是()A无资质季包主题签订的劳务分包台同无效，其台同权益不受法律保护B实际施工人不能向没有合同关系建设工程项目的发包方主张权利C实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任答案：C解析：实际施工人的权益受到侵害时，其可以向合同相对放主张权利，甚至可以向建设工程项目得到发包方主张权利，参见教材P658施工企业的施工现场消防安全责任人
5、应是()A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人答案：D解析：施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人;项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人。参见教材P235。9施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将自( )责强制执行。A公安机关B作出决定的公安机关消防机构C人民法院D建设行政主管部门答案：B解析：当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，自作出决定的公安机关消防机构强制执行。参见教材P239。10某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案例，该事故等级为()A特别重大事故
6、B较大事故C重大事故D一般事故答案：B解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤。参见教材P239。11根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()A代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B代理人可以超越代理权实施代理行为C被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为答案：A解析：代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。参见教材P12。12在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担A. 设备使用单位B. 具有相应资
7、质的单位C. 设备出租单位D. 检验检测机构答案：B解析：教材没有直接的描述。13.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是()A必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据D此约定即使写入合同中，也属无效合同条款14根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()A仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D首席仲裁员由仲裁委员会任命产生答案：C解析：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁
8、庭，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者明仲裁员组成。参见教材P328.15.建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场A.12B.36C.48D.24答案：D解析：文物行政部门应在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见16.下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工答案：C解析：建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工爆破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后方可上岗17.根据建设工程质量管理条列，
9、下列分包情形中，不属于违法分包的是()A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就讲起全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包答案：A解析：劳务分包无需经总报的认可18.关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D【解析】：任何单位不得对能源消费实行包费制。19.下列从事生产活动的企业
10、中，不属于必须取得安全生产许可证的是()A.视频加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业答案A20.施工人员对设计结构安全的试块，试件一级喉管材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测A.施工企业质量管理部门B.设计单位或监理单位C.工程质量监督机构D.建设单位或监理单位答案D现实交付 直接交付标的物简易交付 标的物合同订立前已为买受人战友，合同生效视为完成交付占有改定 合同生效后标的物仍由出卖人继续占有，但其所有权转移给买受人指示支付 标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权抑制支付 支付标的物的权利凭证(仓单，提前)给买受人2
11、1.关于工程质量检测机构的说法，错误的是()A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质答案：A解析：检测机构不得转包业务22出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称()现实交付 直接交付标的物简易交付 标的物合同订立前已为买受人占有，合同生效视为完成交付占有改定 合同生效后标的物仍由出卖人继续占用，但其所有权已转移给买受人指示交付 标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权抵制交付 交付标的物的权利凭证(仓单、提前)给买受人A简易交付B占有决定C指示交付D拟制交付答案：D解析：23根据专利法
12、，对产品的形状、架构或者结合所提出的始于实用的新的技术方案成为()A发明B实用新型C外观设计D设计方案答案：B24关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()A原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D原判决违反法定程序的，依法改判答案：C参见教材P320.25.根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行()监督管理。A企业B政府C社会D行业答案：B26项目负责人的安全生产责任不包括()A对建设工程项目的安全施工负责B确保安
13、全生产费用的有效使用C落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D签署危险性较大的工程安全专项施工方案答案：D解析：应该在3年内提出注册，逾期注册需要提供继续教育的证明。27招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()A原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C依照当事人申请可停止公告D公告部门可自行决定是否停止公告29.根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。C隐蔽工程验收未经
14、监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收答案：B解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收，参考教材P28530.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()A.乙供应商茵无过错，无需返还。B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，顾可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项答案：B31.根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()A.在使用期间被知名不符合录用条件的B.
15、严重违反用人单位C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究形式责任的答案：C32.根据合同法关于定做人权利和义务的说法，正确的是()A.定做人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C.报酬约定不清的，定做人有权拒付D.因定做人提供的图纸不符合导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任答案：A解析：定做人可以随时解除承揽合同，造成承揽人的损失的，应当赔偿损失33.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程
16、师D.出租单位生产管理人员【答案】B【解析】：建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。参见教材P258。34某施工总承包早位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()A因显失公平而无热B由于分包单位自愿签署而有热C仅对总承包单位和分包单位有热D由违反法律、法规强制性规定而无热答案D【解析】：按照建筑法规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，参见教材P10135根据建设工程质量管理条例，注册建造师田过错造成重大质量事故，情
17、节特别恶劣的，其将受到的行政法为()A终身不予注册B月销执业资格证书，5年自不予注册C责令停止执业;年D责令停止执业1年【答案】A36根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()A评标截止时间前B评标开始前C提交投标文件的截止时间前D投标有按期自【答案i：【解析】：招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。37对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()A安全监督管理机构B建设单位C施工单位D监理早位【答案】C【解析】：参见教材p229，施工
18、单位应该组织专家进行论证、审查38借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承担工程。A营业执照B技术人员C资金D高层管理人员答案：A39.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()A.不服行政机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.部分地方人民政府颁布的规章【答案】B【解析】：参见教材P339，行政复议法规定的第1条。40.根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.
19、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】B【解析】：参见教材P287288.建设工程竣工验收应当具备的5个条件不包括已签署的工程结算文件。4l关于行政行为特征的说法，错误的是()A行政行为的主体是法定的B实施行政行为具有单方意志性C行政行为多属于无常行为D行政行为具有不可裁量性【答案】c【解析】：行政行为的特征是：(1)行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明确规定或援权，行政主体不得作出任何行政行为。(2)行政行为具有一定的裁量性，这是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、变动性、应变性所决定的。(3)行政主体在实施行政行为
20、时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出。即使是在行政合同行为中，在行政合同的缔结、变更、解除与履行等诸方面，行政主体均具有与民事合同不同的早方意志性。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为。否则，行政主体将予以制裁或强制执行。这种强制性与单方意志性是紧密联系在一起的，没有行政行为的强制性，就无法实现行政行为的单方意志性。(5)效力先定性：行政行为一经作出，就事先假定其符合法律规定。42.关于工程监理的说法，正确的是()A监理单位与建设单位之间是法定代理关系B工程监理单位可以分包监理业务C监理单位经建设单位同意可以转让监
21、理业务D监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】D【解析】：监理单位不得转让工程监理业务。监理不得与设备的供应早位有隶属关系，也没有分包这个说法。43.甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限2u年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合物权法规定的是()A甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B甲拟早独将地役权转让给了丁物业公司C甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁【答案】c44根据合同
22、法，允许单方解除合同的情形是()A由于不可抗力致使合同不能履行B法定代表人变更C.事人一方发生合并、分立D当事人一方违约【答案】A45.依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是( )A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人【答案】B46.下列保险中，属于强制性保修的是( )。A.意外伤害保险B.建筑工程一切险C.安装工程一切险D.工伤保险【答案】D【解析】：工伤保险是强制的，意外伤害保险是鼓励上的。参见教材P151.47.根据公司法，公司法人成立日期是()之日A公司营业执照签发B申请公司设立C
23、工商管理机关批准D组织机构代码证签发【答案】A48不良行为记录生活指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录A乡(镇)B县C市D省【答案】B【解析】：参见教材p108.。49根据建设工程质量管理条例，关于勘察设计早位质量责任和义务的说法，错误的是()A从事勘察、设计业务的早位应当依法取得相应等级的资质证书B勘察早位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C设计早位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D勘察、设计早位不得分包所承揽的工程【答案】D【解析】：勘察
24、、设计早位不得违法分包所承揽的工程。参见教材p281。50根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域那内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A抢修B抢险C抢工期D生产工艺要求必须连续【答案】C【解析】在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。5l建设工程质量保修书的提交时间上()。A自提交工程竣验收报告之日起l5日内B工程竣工验收合格之日C自工程竣工验收合格之日起15日内D提交工程竣工验收报告时【答案】D【解析】建设工程承包单位在向建设早位提交工程竣工验
25、收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。52特征设备使用早位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前( )内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A1个月B10天C15天D 2个月【答案】A53.根据招标投标实施条例，非国有资金占控股或主导地位的依法必颂进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是()A评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人B评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人C招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人D招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人【答案】C【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的
26、中标候选人为中标人。参见教材P95。54根据合同法，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A1/3B1/2C1/5D2/3【答案】C【解析】合同法第一百六十七条分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。55关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()A联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资质等级【答案】
27、D【解析】联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。按照资质等级较低的单位确定资质等级。参见教材P93;。56. 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是( )。A. 分包单位只对总承包单位负责B. 建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D. 建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】C【解析】分包单位就分包工程和总包单位向建设单位承担连带责任，由分包单位单位造成的质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失，总包可以要求总包单位赔偿，超出总包承担份额的，有权向分包
28、主张权利。57.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托()鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期A勘察、设计单位B监理单位C建筑安全监督管理机构D工程质量监督机构【答案】A【解析】建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。参见教材p298。58下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()A在仲裁程序中形成的仲裁调解书B由行政主管部门主持达成的调解书C人民法院在民事案件审理中制作的调解书D司法确认的人民调解委员会主持达成的调解
29、协议【答案】B59. 在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由( )承担。A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 建设主管部门【答案】A【解析】隐蔽工程需要经监理单位验收，所以该责任应当由施工单位承担。60根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起( )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A 15B 20C 30D 40【答案】c【解析】除交通事故、火灾事故是自事故发生之日起7日内补报事故造成的人员伤亡情况变化，其他事故为30日。61 负责全国实施工程建设强制性标准
30、监督管理工作的国家机关是( )A国务院质量监督行政主管部门B国务院安全监督行政主管部门C国务院建设行政主管部门D国务院工商行政管理部门【答案】C【解析】国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。参见教材P266。62建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在( )年内不得申请安全生产许可证A2B1C3D5【答案】B【解析】建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料自请安全生产许可证的，不予受理或者颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。参见教材p215。63甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联
31、合体承包行为的说法，正确的是()A 乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D该行为属于肢解工程兰包的违法行为【答案】C【解析】联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。参见教材P 9464关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()A发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D承包人的保修责任可以免除【答案】B【
32、解析】地基基础、主体结构不受发包人擅自使用的影响，都应在其合理的使用寿命内承担质量责任。65.监理单位的主安全责任之一是()。A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。B.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】：D【解析】A是施工单位的责任;B建设单位的责任;C.为设计单位的责任D 为监理单位的责任。66.建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6个月至3年【答案】：D【解析】建筑市场不良行
33、为记录信息公布期限一般为6个月至3年。参见教材P110.67.劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同的约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】B【解析】用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除合同，不需事先告知用人单位。参见教材P141.68. 工程建设项目招标范围和规模标准规定所属法的形式是
34、( )。A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. 地方性法规【答案】C【解析】工程项目招标范围和规模标准规定属于部门规章。参见教材P4.69.乙施工单位通过招标程序中标了甲方开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签约施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().A.应以备案合同作为结算工程价款的依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约【答案】A【解析】建设工程纠纷中，应以备案合
35、同作为结算工程价款的依据。70.根据我国担保法律制度，关于抵押权的说法，错误的是().A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。D.抵押物价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!【答案】D【解析】抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。参见教材P37.二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的各选项中有2个或咀上
36、符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选每个项目得0.5分)71建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的话说法，正确的有( )A应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期E应当以鉴定合格日期为竣工日期C鉴定日期划顺延工期的期间D应当以申请鉴定日期作为竣工日期E应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】BC【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释法释l200414号第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，(二)承包人已经提交竣工验
37、收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。72关于借款合同权利和义务的说法正确的育( )A贷款人不得预先在本金中扣除利息E借款人应当按照约定的用途使用借款C对于未定期限且无法确定期限的借款款合同借款人可以随时偿还D订立借款合同贷款人可以要求借款人提供担保E贷款人有权处置拒不还款的借款人的其他财产【答案】ABD【解析】参加教材l68。73.下列责任形式中，当事人承担违约责任的形式有( )A.赔礼道歉B.
38、支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】BCD【解析】参加教材134.74施工早位项目责任人的安全生产责任主要包括( )A组织制定安全施工措施E消除安全事故隐患C及时、如实上报安全事故D编制安全生产规章制度和操作规程E确保安全生产费用的投人【答案】BCF【解析】参加教材219。75根据事故具体情况事故调查组成员由关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及( )派人参加。A监察机关E人民法院C公安机关D人民检察院E工会【答案】ACDE【解析】生产安全事故报告和调查处理条例、第二十二条事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查
39、组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。76下列情形导致要约失效的有()A拒绝要约的通知到达要约人E要约人依法撤销要约C要约人依法撤回要约D承诺期限届满，受要约人未作出承诺E受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】ABDE【解析】合同法第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。l拒绝要约的通知到达要约人;2要约人依法撤销要约;3承诺期限届满，受要约人未作出承诺，4.受要约人对要约的内容作出实质性变更。77根据建设网工程质量管理条例，关于勘察、设计早位质量责任和义务的说法，正确的有()。A勘察
40、、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程E勘察文件应注明工程使用年限C勘察、设计早位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD【解析】建设工程质量管理条例第十八从事建设工程勘察、设计的早位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计早位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计早位不得转包或者违法分包所承揽的
41、工程。第十九勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。78甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的育( )A保证期间与买卖合同的诉讼时效相同E丙的保证方式为连带责任保证C保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给丁，丙不再承担保证责任E甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】BE【解析】参加教材35、36。79根据民用建筑节能管理规定，关于各早位执行建筑节
42、能强制性标准说法正确的有()A经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证E对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C建设早位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D施工早位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E B用建筑在改建、扩建时，设计早位不得对原建筑物进行节能改造【答案】ABCD【解析】民用建筑节能管理规定80.根据工程建设项目施工招标标办法，下列情形应按废标处理的有()A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字
43、E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】BE【解析】投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理;(一)无单位盖章并无法定代表人或法定人授权的代理人签字或盖章的;(二)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;(三)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投票方案的除外;(四)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的;(五)未按招标文件要求提交投标保证金的;(六)联合体投票未附联合体各方共同投标协议的。81.建设工程以赔偿院里方式承担违约责任的构成要件包括()A.违反职
44、业道德规范B.造成随时后果C.具有违约行为D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等缺失之间有因果关系【答案】BCE【解析】参见教材P125.82.根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有()A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承担工程B.资质等级较低的分名单位可以超越一个等级承接分包工程C.建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D.严禁个人承揽分包工程业务E.劳务作业分包可不经建设单位认可【答案】AE【解析】参见教材P103.84.施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关力理生产安全许可证变更手续的怀表有()A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业
45、法人变更D.企业设立分公司E.企业注册地址变更【答案】BCE【解析】参见教材P21485.下列情形能够引发合同之债的有()A.建设 单位拖工程进度款B.施工中偷工减料造成的损失C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D.噪声污染使周边居民无法正常休息E.建材供应商的建筑材料不合格【答案】AE【解析】参见教材23.86.下列标准属于强制性国家标准的有()。A.行来专用的质量标准B.工程建设通用的安全标准C.工程建设行业专用的制图方法标准D.工程建设通用的试验标准E.工程建设行业专用的评定方法标准【答案】BD【解析】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准