《委托生产协议书范文汇总委托生产协议书范文汇总模板(7篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托生产协议书范文汇总委托生产协议书范文汇总模板(7篇).docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 委托生产协议书范文汇总委托生产协议书范文汇总模板(7篇)推举托付生产协议书范文汇总一 甲方(来料、来件方)：_ 地址：_ 联系电话：_ 传真：_ 乙方(加工、装配方)：_ 地址：_ 联系电话：_ 传真：_ 双方在遵守中华人民共和国法律、法规的前提下，本着公平互利的原则，就来料加工组装加工等进展了充分协商，全都达成如下合同条款： 一、加工方式 1、甲方供应产品原材料、产品工艺文件及要求或实物、样板等。 2、乙方按产品工艺文件及要求或实物、样板等加工生产。 二、双方责任 1、甲方供应的产品原材料必需为合格材料且有可制造性，甲方须供应正常原材料损耗，一般元器件损耗比例8，芯片、bga 等珍贵器件为
2、零损耗。超出局部费用由乙方担当。 2、甲方必需供应完整精确的产品工艺文件及相关要求或实物、样板等，包括产品的包装和防护要求以及特别器件的组装要求，新产品加工应供应样板。甲方已投或欲投产品如有技术或其它更改，则应准时书面通知乙方，由此所引起的质量事故或导致乙方停产、返工等，甲方须赔偿乙方受到的相关损失。 3、甲方应依据包装要求供应牢靠的产品包装材料，否则乙方只供应临时一般包装(或周转箱)，甲方应在使用完毕后完好地返还给乙方。 4、乙方对甲方供应的产品原材料进展数量核对和来料抽检，如发觉问题应准时反应给甲方，甲方须在48小时内赐予解决，由此造成的生产延期由甲方负责。 5、乙方必需妥当保管甲方供应的
3、产品原材料，不得人为损坏或丧失，除正常生产损耗和材料本身问题外的材料损失，乙方须按市场价赔偿损失材料费用。 6、乙方必需完全根据甲方供应的工艺文件及要求编制生产工艺，并依据交货期安排生产规划，乙方必需按每批订货合同商定的交货日期交货(甲方缘由造成交货期延迟的除外)。 7、乙方在每批产品加工完毕后，除甲方声明由乙方暂管外，应准时将产品剩余材料退还给甲方，同时供应余料清单。 8、乙方未经同意不得将甲方所供应的一切工艺文件资料转借给第三方，加工过程必需遵守和爱护甲方的技术隐秘。 三、产品质量及验收 1、乙方保证按甲方供应的技术要求加工产品。 2、甲方对每批产品的验收及提出异议的期限为乙方交货后_日内
4、，如在此期限内甲方未向乙方发出书面通知，则视为该批产品验收合格。 3、甲方在验收时如发觉焊接质量问题，须保持原状并准时通知乙方，乙方应在_个工作日内予以答复，同时双方商定返修方式准时间。乙方未在规定期限内予以答复，视为承受甲方对货物的提出的异议。 4、非乙方焊接质量问题造成的不合格品，乙方不担当责任。 四、交货方式 乙方负责将产品送至甲方公司。 五、结算方式及期限 1、合同签订后首个订单每批送货后，当面付清_%全款。首个订单交付完成，当面付清首个订单全款。 2、自其次个订单始，每周周五结账付款。 六、合同纠纷的解决 1、就本合同履行中的争议，双方应当本着互谅互让的”原则通过协商签订补充协议解决
5、。该补充协议与本合同具有同等的法律效力，甲乙双方均应遵守。 2、对本合同履行中的争议双方通过协商无法达成全都的，甲、乙双方均同意提交_市人民法院。 七、合同的效力 1、本合同一式两份，经甲、乙双方(法定代表人或代理人)签字、盖章即生效。甲、乙双方各持一份，均具有一样的法律效力。 2、甲方应向乙方供应完整的图纸资料及技术要求或实物、样板等作为本合同的附件，与本合同具有一样的法律效力。 3、本合同未尽事宜，双方可通过协商达成全都签订补充协议，该补充协议与本合同具有一样的法律效力，甲、乙双方均应遵守。 付款账号：_ 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 托付代表签字：_ 托付代表签字：_ 签约日期：_
6、 年_ 月 _日 签约日期：_ 年 _月 _日 推举托付生产协议书范文汇总二 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典规定：双方本着诚恳、信用、公正的原则，就甲方托付将甲方供应的以下产品进展热镀加工的有关事宜，达成如下协议，以资共同信守。规格型号： 重量： 数量： 价格： 元吨 第一条：技术标准质量保证： 1. 质量技术要求标准，本协议所列产品的加工与生产必需符合中华人民共和国国家标准gb13912-内容。 2. 乙方加工本协议镀锌产品保证其应符合gb13912-标准所规定。 3. 如甲方有特别工艺要求，双方协商后乙方根据甲方提出的标准另行制定操作规程。 4. 因材质和工件厚度、长度等因素造成
7、的工件变形，应视为正常状况。 其次条：提货方式： 1. 由甲方负责接送运输。 2. 甲乙双方在黑白件交接上，双方库管人员当场清点交接清晰，并给乙方出入库签字。 第三条：交货时间： 1. 甲方货到乙方加工厂后乙方必需在甲方规定天内交货，如因天气、停电等自然缘由，电话通知甲方延期交货，甲方如有特别要求，需提前两天电话通知乙方。 2. 交货时由甲方质检人员到现场卸车验货，验收合格并清点数量后签字，后续工作有甲方负责。 3. 乙方会按9001： gb19001-质量治理进展标准操作，尽量避开工件丧失;如消失数量丧失现象，甲、乙双方查明缘由，如乙方过错，根据黑件成品市场价格赔偿。 第四条：付款方式(月结
8、)： 按批次，一次一结，乙方开增值发票，甲方付款。 另：工件加工单价乙方依据市场变化，可有甲乙两方协商更改。 第五条：包装标准： 乙方根据甲方供应的要求进展包装。 第六条：验收标准、方法及处置方式。 1. 甲方需根据国际gb13912-内容的黑件标准进展供货，如工件外表存在缺陷(油污、油漆、工艺孔等)造成的质量问题，乙方概不负责任。 2. 如有特别工件，乙方在镀锌工艺上需要甲方协作作流锌孔工艺，双方准时沟通，以免造成质量问题。 第七条：违约责任： 违约方担当一切责任 第八条：解决争吵方法： 凡因本合同发生的争吵，双方应本着真诚、合作之精神，依中华人民共和国民法典协商解决，若协商不成，双方可到合
9、同签订地人民法院解决。 第九条： 1.本合同双方签字盖章后生效。 2. 本合同一式两份，双方各执一份。 3. 合同有效期为_年_月_日至_年_月_日 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 推举托付生产协议书范文汇总三 托付方(甲方)： 住宅地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 效劳方(乙方): 住宅地： 工商营业注册号： 法定代表人(负责人)： 依据中华人民共和国审计法、民法典等相关法律法规及甲方的相关内部审计治理规定的要求，本着自愿、公平、诚恳信用的原则，就审计效劳工程的托付事宜，经双方协商全都，达成以下商定
10、。 本合同的有关条款是基于该审计工程的特点和甲方内部审计工作的需要确定的。 1.审计工程名称和目的 1.1审计工程名称：。 1.2审计目的：。 2.审计效劳范围和期限 2.1审计效劳范围：。 2.2审计效劳期限：自年月日起至年月日止。 2.3依据本审计工程的需要，甲方有权调整审计范围，乙方应予以协作。 3.审计依据及验收标准 3.1审计依据：国家的法律、法规和其他有关的财经制度和规定，中国石油自然 气股份有限公司的内部制度、规定、标准、年度生产经营规划、年度考核指标等。 其他依据：。 3.2验收标准 3.2.1乙方对审计效劳的组织和掌握，应根据甲方要求，依据中国注册会计师 质量掌握根本标准和甲
11、方的内部审计标准组织本工程审计。 3.2.2乙方在审计过程中，应做到查证事实精确率100%，不得发生重大漏审事项 (重大漏审事项是指通过对被审单位或事项供应的帐表、原始单据等资料进展核对、测算、分析、比照，应当发觉但未发觉的违反国家法律，严峻违反股份公司有关规定的问题)。完成审计工程后，应向甲方提交审计报告，指出审计过程中发觉的问题，提出改良措施。 3.2.3其他验收标准：。 4.审计效劳人员 为完成该审计工程，乙方应派出由师人，师人人组成的审计工程组，其中为审计质量掌握督导人，对整个审计工程负总责。 5.甲方的权利和义务 5.1甲方有权依据需要使用、分发乙方出具的审计报告及有关文件。 5.2
12、为乙方供应或催促下属单位供应供审计的会计帐表和其他有关资料，对所提 供的会计帐表、会计资料等的真实性担当责任。 5.3为乙方供应工作协作和必要的工作条件，供应食宿方面的便利。 5.4依据审计工程详细状况打算是否派驻现场审计代表。 5.5提前向被审计单位下达审计通知书，并将审计通知书抄送乙方。 5.6按合同商定准时足额支付审计效劳费用。 6.乙方的权利和义务 6.1根据合同商定收取审计效劳费用。 6.2进点实施审计前，将审计实施方案、审计组组成人员状况等交甲方审查，审 查通过前方可进点实施审计。 6.3按商定的时间、范围、目的、质量要求等全面完成审计业务，出具合格的审 计报告，保证审计资料、审计
13、报告的真实性。由于乙方的审计实行事后重点抽查的方法，加上甲方内部掌握制度固有的局限性和其他客观因素制约，因此，乙方的审计责任并不能替代、减轻或免除被审计单位的会计责任。 6.4根据中国注册会计师独立审计准则和甲方内部审计标准的要求进展 审计，在对受托事项涉及的内部掌握制度进展讨论、测试、评价，对会计记录、实物等进展必要的抽查，以及实施其他必要的审计程序中发觉、查出的违法违规问题，应按甲方内部审计标准的规定编制审计工作底稿、出具审计报告，真实反映审计结果，客观评价审计事项，做到证据充分牢靠、定性精确，并提出处理建议及依据。 6.5审计工作完毕后，乙方应对被审计单位会计处理、内部掌握制度等方面提出
14、 改良意见。 6.6在现场审计完毕后15日内出具审计报告、治理建议书。 6.7对在审计过程中知悉的甲方商业隐秘、数据、资料和审计记录等(下称“保 价表。 主要材料价格参照苏州市建立局苏建价20_5号文的建立工程材料指导价风格整表及江苏华新建立工*单位所供应的工程量清单的商务标中的组成综合单价计取。 二、双方签定的由业主供应的工程造价资料及供应的时间： 乙方收到甲方供应的竣工图纸后，应在20天内完成三幢工程决算书编制的全部工作。 三、收费标准及付款方式 双方商定费用结算按所托付工程合理决算价的核减金额的3%收取。所计取的托付费用已包含了审核人员的工资、各种补贴、加班费及乙方公司经营治理费、税金等
15、全部费用。 托付费用至本协议内容审核完毕提交报告后十天内付 款，对所审核的工程决算书由业主核对确认后，一次性支付。 四、双方义务 1、业主对提交给工程造价询问单位审核的资料的真实、合法和完整性负责。工程造价询问单位在计量编制过程中应认真核对资料，如发觉有资料不清、遗漏的应准时与业主联系反映。 2、工程造价询问单位依据业主供应的施工图纸及国家和地方相关标准，标准结合工程的实际施工状况进展编制，确保编制标底结果合理、精确，维护业主的合法权益不受损害。如编制的差异较大业主有权要求工程造价询问单位重新审核编制。 3、工程造价询问单位组织实施本工程编审决算的人员必需是具有专业的编审资格和类似的编审阅历及
16、良好的职业操守，编审时乙方应将审核人员的相关工作简力和证书 提交业主确认。 五、工程造价询问单位的责任 1、程造价询问单位应当在询问托付协议书的有效期内，向业主供应完整、精确的工程造价询问结果并留有完整、精确资料档案，以便查证。 2、编审过程工程造价询问单位应作好保密措施，并担当相应的责任。 3、工程造价询问单位不得与参加可能与业主利益相冲突的任何活动。 六、业主的责任 1、业主应当履行工程造价询问托付书商定的义务，如有违约责任，应赔偿工程造价询问单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方商定一样的收费金额。 2、业主应协作工程造价询问单位的相关工作和施工现场的勘察等。 3、业主应按协议要求按时支付
17、托付费用。 七、违约与索赔 工程造价询问单位编制结果弄虚作假、质量低劣和泄密，造成业主损失的，应向业主作出赔偿。工程造价询问单位未能在协议时间完成相应工作内容的，业主有权解除协议且对工程造价询问单位不作任何形式的补偿，并保存向工程造价询问单位追诉赔偿相关损失的权利，如因业主或施工单位缘由造成的延期除外。 八、争议与仲裁 本协议在执行中如发生争议时，双方应准时协商解决。如未能达成全都，可提交建立行政主管部门协调，仍不能达成全都时，依据双方商定由苏州仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。 九、其他商定事项 十、本协议正本一式四份，具有同等法律效力，双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 业主：(签章)询问单
18、位：(签章) 法定代表人：(签章)法定代表人：(签章) 地址：_ 地址：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐号：邮编：电话：帐号：邮编：电话： 签于_年_月_日 推举托付生产协议书范文汇总四 甲方(托付方)： 乙方(受托方)： 甲方将其拥有的复方丹参片、感冒灵颗粒前处理与提取托付乙方进展生产,为标准生产过程掌握，依据国家食品药品监视治理局药品生产监视治理方法的相关规定，本着公平、自愿、利益共享的原则，经友好协商，双方同意签订如下延长托付生产协议，承诺共同遵守执行。 一、 托付生产的药品名称、质量标准： 复方丹参片(丹参的提取) 复方丹参片丹参浸膏粉内控质量标准 液体药用塑料桶或不锈钢桶 感冒灵颗
19、粒浸膏 感冒灵颗粒浸膏内控质量标准 二、 托付生产时间：以四川省食品药品监视治理局托付生产批件的有效日期为准。 三、 甲方责任 1、 甲方应取得药品生产许可证、企业法人营业执照及拟托付生产品种的批准文号。 2、 甲方应负责对乙方进展评估，对乙方的生产条件、生产技术水平、质量治理状况进展具体考察，确认采纳托付方式仍能保证遵照gmp的原则和要求。 3、 甲方负责对乙方受托生产的全过程进展指导和监视。 4、甲方应向乙方供应拟托付生产药品的相关批准证明文件、质量标准、生产工艺等全部必要的资料，并应让乙方充分了解与产品相关的各种问题，以使乙方能够按药品注册批准和其它法定要求正的确施所托付的生产。 5、
20、甲方依据制剂生产状况每月25日前向乙方书面提出下月生产规划。 6、 甲方负责托付生产所需原料、中药材的选购、检验、留样及批准放行使用。 7、 甲方严格按有关规定对乙方生产的产品进展验收，不合格产品甲方有权拒收。 8、 甲方应确保托付生产产品用于预定用途，并负责最终生产的产品(成品)的质量和销售。 四、 乙方责任 1、 乙方应取得药品生产许可证、企业法人营业执照及药品gmp证书。 2、 乙方应具备足够的厂房、设备、具有适当资质和实践阅历的人员，以顺当完成甲方所托付的工作。 3、 乙方生产托付产品必需符合国家有关药品治理的法律法规，并严格执行相应的质量标准。 4、 乙方生产的托付产品所使用的容器应
21、与甲乙双方商定的全都，包装上应标明产品名称、生产批号、数量等内容。 5、 乙方应确保发运给甲方的产品符合相应的质量标准，并经乙方质量负责人批准放行。 6、乙方应妥当保存托付生产产品的生产、检验、物料等记录及样品，确保甲方能够随时调阅或检查;当消失产品质量投诉或疑心产品有质量缺陷时，甲方能够便利地查阅全部与评价产品质量相关的记录。 7、 乙方不得从事任何可能对托付生产的产品质量有不利影响的活动。 8、 乙方未经甲方允许不得销售甲方的产品。 五、 违约责任 1、 甲方供应给乙方的相关资料应真实无误，否则由此带来的经济损失由甲方担当。 2、 乙方应严格按国家有关规定保质、保量、准时完成甲方托付加工产
22、品，否则由此造成的经济损失由乙方担当。 六、 附则 1、 本合同一式四份，双方执一份，生产技术部留存一份，申报四川省食品药品监视治理局一份。 2、 托付费用另行文规定。 3、 未尽事宜，双方协商解决。 4、 本合同经双方签字、盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 推举托付生产协议书范文汇总五 甲方：_ 乙方：_ 为了拓展市场，因甲方生产规模不能满意市场需求，甲方托付乙方为甲方加工生产_产品，协议如下： 一、由甲、乙方供应具有法律效力的相关手续，签订托付生产加工合同，在当地主管部门备案。 二、由甲方供应主要原材料及
23、包装物，乙方选购的材料质量必需符合国家及企业相应标准要求。价格双方协定。费用由甲方按数量价格同时结算。 三、乙方未经甲方同意，不得生产与甲方近似产品。 四、产品品种数量依据市场状况以销定产。生产规划按甲方派驻的人员确定生产。为削减运费、降低本钱，经甲方电话或书面托付，在甲方人员监视下，乙方按甲方指定地域帮忙销售。货款由甲方回收。 五、乙方必需按甲方需要生产合格产品，按时交货。如不能按量按时交货，由此造成的损失，由乙方负责。 六、产品本钱因市场价格的动态变化较大，区域跨度大，因此托付加工产品的单位费用计算采纳动态计算方式。即：甲、乙方随时依据主要原料价格和市场状况确定。 七、乙方必需按国家有关标
24、准和企业标准进展加工生产，不合格产品不准出厂。因乙方生产造成的不合格产品，由乙方负责。乙方生产加工产品，由乙质检部门按标准代验代检。 八、产品标识、标准依据国家技术监视局(_年_月_日)颁发的产品标识标注规定第九条四款的规定。厂名厂址采纳营业执照名称。 九、乙方不得销售甲方托付加工的产品，全部托付加工的产品由甲方进展销售。 十、在托付加工过程中生产选购的辅料费用，由乙方先期负责，然后生产一批，甲方给乙方结算一批。 十一、乙方向甲方供应良好的生产条件、卫生条件及成品、半成品库房。免费供应甲方驻厂人员的住房、水电，并帮忙解决生活琐事。并负责协调有关职能部门的关系。 十二、托付加工数量、托付加工品种
25、、托付加工产品执行标准另行书面通知，以书面通知双方签字为准，未有书面通知，乙方投入生产，甲方可按侵权行为投诉。 十三、本合同有效期限为_年_月_日至_年_月_日。如需续签，双方另行协商，到期自然终止。 十四、在乙方保证甲方数量前提下，甲方不在河南境内托付其次方加工生产。 十五、未尽事宜协商解决。 十六、本合同一式四份，在工商局合同仲裁部门备案，双方各一份。 如合同期间发生异议，由甲方所在地解决。 甲方签字：_乙方签字：_ _年_月_日_年_月_日 推举托付生产协议书范文汇总六 上诉人：_ 法定代表人：_ 住宅地：_ 托付代理人：_ 电话：_ 被上诉人：_ 法定代表人：_ 住宅地：_ 上诉人因与
26、被上诉人托付合同纠纷一案，不服_市第一人民法院(_)东一法民二初字第406号民事判决，提出上诉。 恳求事项： 一、依法撤销一审判决; 二、判令被上诉人支付代理费人民币153750元及拖延付款利息【利息根据中国人民银行公布的同期贷款利率，自_年11月1日起计至还清之日止，】 三、一二审全部诉讼费由被上诉人担当。 上诉理由： 一审判决称：“从谈天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误会，而该重大误会足以打算双方是否进展交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的根底上，本院酌定由被告支付原告代理费76875元。“ 一审判决之中所表述的案件事实认定与判决
27、所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理规律混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公正。详细理由如下： 第一，双方经办人员的谈天记录结合庭审过程之中双方供应的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明白代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理标准。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有亲密关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与标准。 更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此泡货按体积算，重货按重量算。
28、古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要根据体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。 我们有充分理由疑心，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们临时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。 更加重要的是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的缘由，与上诉人没有关系上诉人根据双方商定已经履行应当履行的义务，被上诉人迄今不愿收货，而不愿收货的唯一缘由是：不想足额支付代理费。根据合同法第四百零五条的规定，“受托人完成托付事务的，托付人应当向其支付酬劳。“ 被上诉人迄今仍旧否认与我们有托付合同关系，
29、谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本缘由。 其次，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误会，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、全部文件一概不收、一概不签的极端不诚恳的表现可知，被上诉人方全部诉讼参加人他们所说的一切均缺乏以采信。 第三，假如被上诉人的确存在重大误会，应当主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销托付合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误会诉讼的状况之下，法院直接启动重大误会诉讼程序，并且据此作出判决，很明显，
30、程序根本违法。 第四，即使被告对运价确有误会，也不能够适用合同法第五十四条等法律标准。由于，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进展调查、了解、讨论;更何况，原告确实在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，屡次说明白相关问题，根本不行能发生所谓重大误会。 特殊需要留意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误会，即使被告对相关问题了解得不够清晰，也未必“足以打算双方是否进展交易“。涉案交易是否需要如此进展，主要取决于被上诉人的生产方式根据样板生产，还是根据客户要求先打样，双方确认样板之后，根据打样生产;更加重要的
31、是，托付人在发出托付指令之前和托付、协作过程之中，自身确有对所需费用进展明确的义务，上诉人作为受托付人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。 他们在上诉人向_市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就肯定存在重大误会，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入空运与其它运输方式相比最大优势是时间短许多，明显缺点就是费用高出很多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有亲密关系的的企业，即使不能精确把握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误会。这，明显
32、过于牵强，明显说不通嘛。 被上诉人在双方谈判期间确实说过，他们不清晰运输费用根据材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法明显不成立，缺乏信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在托付合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的托付合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。 第五，即使存在所谓“重大误会“，该判决仍旧明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误会之诉，法院不能越俎代庖，直接启动“重大误会“诉讼程序，直接根据“重大误会“进展裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成托付事项，于情于理于法，被上诉人均应当如数支付代理费，肯定不行
33、以“各打五十大板“，将代理费五五对开，判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决，显失公正。 综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公正，依法应予撤销。 此致 敬礼! _市中级人民法院 上诉人：_市亚世国际货运代理有限公司 法定代表人：_ 代书人：_ 联络电话：_ _年_月_日 推举托付生产协议书范文汇总七 本托付书载明： 本人（姓名）是（公司名称）的法定代表人，现授权本人（姓名）作为我公司的代理人，以我公司的名义来贵公司。我们成认代理人签署的全部文件以及与此相关的全部事务。 代理人无权托付。特此托付。 代理： 单位： 代理人身份证号码： 法定代表人（签名）： 代理人（签名）： 日期： 年 月 日