《还建房买卖合同14篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《还建房买卖合同14篇.doc（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 还建房买卖合同集锦14篇还建房买卖合同1 本合同由以下两方当事人于_年_月_日签定： 出卖人：身份证号：（以下简称甲方） 地址： 联系方式： 买受人：身份证号：（以下简称乙方） 地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国_市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条：甲方愿将自有座落于建筑面积为的还建房屋出卖给乙方。 其次条：本合同 第一条所列该房屋的买卖价格为，合计为：人民币，本合同生效后，乙方向甲方一次性支付全款。 第三条：甲方按以下方
2、式向乙方交付房屋：甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙交付乙方； 第四条鉴于该房屋的房屋全部权证及土地使用权证（以下简称“两证”）须由甲方协作村委会，开发商办理在乙方名下，办理产权证手续的费用由乙方担当。 第五条甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自转变房屋构造，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第六条违约责任 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方担当违约责任； 2、未违约方有权要求： （1）违约方连续履行本合同商定的义务； （2）违约方于限期内实行补救措施
3、； （3）违约方担当因违约行为对未违约方造成的经济损失。 3、甲方未按本协议商定协作乙方办理该房屋的两证”手续的，甲方应赔偿乙方的一切损失。 第七条共有权人与甲方系夫妻关系，同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本合同中的义务向乙方担当连带责任。 第八条本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第九条本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。 甲方（签字）：共有权人（签字）： 年_月_日 乙方（签字）： 年_月_日 还建房买卖合同2 出卖方（甲方）： 姓名：_身份证号码：_ 地
4、址：_电话：_ 买受方（乙方）： 姓名：_身份证号码：_ 地址：_电话：_ 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、诚信的根底上，就乙方向甲方购置房屋事项达成协议，现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条甲方自愿将合法取得的坐落于_的还建房壹套出售给乙方，房屋构造为_，房屋性质为_，建筑面积（有用建筑面积）不低于100平方米，并保证已取得房屋其他产权人或利害关系人同意。 其次条经过双方协商，乙方应向甲方支付的总房款为 三、该房屋需在20xx年12月31日前交付，逾期未交付，乙方有权按已交付的房价款向出卖方追究违约利息。详细利息应自实际付款之日起计算
5、，月利息根据_计算，逾期超过_个月，则视为甲方不履行本合同，甲乙双方同意根据以下方案处理： 1、终止合同，甲方退还乙方已付房款及利息，并根据累计付款的_%向乙方支付违约金； 2、合同连续履行，甲方根据乙方累计付款的_%向乙方支付违约金； 3、_。乙方有权解除合同； 四、房屋双证（土地证、产权证）需在房屋交付后5年内由甲方负责为乙方办理妥当，甲乙双方同意根据以下方案处理双证办理事宜： 1、由甲方负责办理双证并支付相关费用，乙方供应相关资料并予以协作； 2、若截至20xx年12月31日甲方仍未为乙方办理双证，甲乙双方同意根据以下方案处理： 2.1乙方有权提出终止合同，甲方应在乙方提出退房后_天内退
6、还乙方支付房款_元，并支付房价_%的违约金；乙方愿担当房屋交付后至退房期间的房屋使用费用，该费用的计价方式根据同区域、同类房屋租赁费用计算； 2.2双证办理过程中消失的包括可能的契约税、增值税由甲方担当； 2.3乙方因双证未办理胜利造成的交易等方面的损失由甲方赔偿； 五、房屋价格根据总建筑面积100平方米加超出局部计算，每平方米价格为3000元，总金额为三十万元，超出局部在房屋交付后由乙方在一年内付清。 六、乙方根据甲乙双方商定，100平方米的房款共计三十万元人民币分两次付清，乙方于_年_月_日前向甲方支付人民币_元和_年_月_日前向甲方支付_元，逾期未支付，甲方有权解除合同，并追究乙方违约利
7、息；详细付款方式由甲乙双方协商确定。 七、甲方保证房屋交易是该房屋不存在产权纠纷，不存在按揭、抵押债务、税项及一房多卖等，如消失产权纠纷事项，由甲方担当全部责任。 八、本合同履行过程中发生争议，有甲乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由_仲裁委员会仲裁。 九、本合同未尽事项，有甲乙双方另行议定，并签订补充协议。 十、本合同共_页，一式_份，甲乙双方各执一份，_各执一份，均居同等效力。 十一、本合同经甲乙双方签字生效。（本合同自_日起生效。） 出卖方（甲方）（签章）：买受方（乙方）（签章）： _年_月_日_年_月_日 还建房买卖合同3 本合同由以下双方当事人于 签定 售房方：身份证号：（以
8、下简称甲方） 地址： 联系方式： 购房方： 身份证号：（以下简称乙方） 地址：联系方式：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于武汉市东西湖区小区单元室，建筑面积为 的还建房出卖给乙方，包含附属设施见附件一（附件一：甲方与武汉市东西湖区 签订的房屋拆迁补偿协议）。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备、在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条 本合同
9、第一条所列该房屋的买卖价款元，本合同生效后，乙方一次性向甲方支付人民币元。 第三条 甲方按以下方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋； 2、本合同生效当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方； 第四条 甲方保证，其与开发商武汉市东西湖区 签订的房屋拆迁补偿协议中商定应由甲方担当的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清晰，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该
10、房屋主见权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的全部权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方担当全部的赔偿责任。 第六条 该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商武汉市东西湖区小区主见权利的，甲方应 协作向开发商主见权利。 第七条 鉴于该房屋的房屋全部权证及土地使用权证（以下简称“两证”）须先办至甲方名下后再过户给乙方，甲方应在取得该房屋的两证后三日内将该房屋的两证交付乙方。并保证在该房屋能办理产权过户手续时，按乙方的要求甲方协作办理该房屋过户至乙方名下的产权变更登记手续，办理产权过户手续的费用由乙方担当。 第八条 违约责任 1、除甲乙双方协商，
11、凡任何乙方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向违约方担当违约责任； 2、甲方未按本协议商定协作乙方办理该房屋的过户手续的，甲方应赔偿乙方一切损失。损失的计算方式为该房屋的总价的50%，如该房屋的市场价值上涨的，甲方还应赔偿该房屋当时的市场加工与签订本合同时的市场价格之间的差额。 第九条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，两方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条 本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。第十一条 本合同共2页一式三份，甲、乙两方各执一份，公证人一份。本合同自甲、乙两方签章之日起生效。 甲方（签字）： 共有权人（签字）
12、： 年 月日 乙方（签字）： 年 月日 公证人（签字）： 年 月日 还建房买卖合同4 出卖人： 身份证号： （以下简称甲方） 地址： 联系方式： 买受人： 身份证号： （以下简称乙方） 地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于小区一期第 栋 室建筑面积为80 的还建房屋出卖给乙方，包含附属设施见附件一（附件一：甲方与 公司签订的房屋拆迁补偿协议）。上述房屋、房屋占有范围内的土
13、地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为5500/m2，合计为：人民币 肆拾肆万元（￥44万元 ），本合同生效后，乙方向甲方支付房屋买卖预付款，人民币肆拾肆万元（￥44万元 ），交房后以实际面积结算，结算款交房后一次结清。 第三条 甲方按以下方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋； 2、本合同生效当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方，并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。
14、 第四条 甲方保证，其与开发商 公司签订的房屋拆迁补偿协议中商定应由甲方担当的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清晰，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主见权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的全部权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方担当全部的赔偿责任。 第六条 该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商 公司主见权利的，甲方应协作向开发商主见权利。 第七条 鉴于该房屋的房屋全部权证及土地使用权证（以
15、下简称“两证”）须由甲方协作村委会，开发商办理在乙方名下，办理产权证手续的费用由乙方担当。 第八条 甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自转变房屋构造，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第九条 违约责任 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方担当违约责任； 2、未违约方有权要求： （1）违约方连续履行本合同商定的义务； （2）违约方于限期内实行补救措施； （3）违约方担当因违约行为对未违约方造成的经济损失。 3、甲方未按本协议商定协作乙方办理该房屋的两证”手
16、续的，甲方应赔偿乙方的一切损失。 第十条 共有权人与甲方系夫妻关系，同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本合同中的义务向乙方担当连带责任。 第十一条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条 本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 第十三条 本合同共2页一式三份，甲、乙双方各执一份，公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 甲方（签字）： 共有权人（签字）： 年 月 日 乙方（签字）： 年 月 日 公证人（签字）： 年 月 日 还建房买卖合同5 出卖人(以下简称甲方)： 身份证号： 地址： 联系
17、方式： 买受人(以下简称乙方)： 身份证号：地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于 建筑面积为 的还建房屋出卖给乙方。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条 本合同第一条所列该房屋的买卖价格为人民币 元(￥ 元 )，本合同生效后，乙方向甲方支付房屋买卖预付款，人民币 万元(￥ 万元 )，交房
18、后以实际面积结算，结算款交房后一次结清。 第三条 甲方按以下方式向乙方交付房屋： 甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋; 第四条 甲方保证，其与开发商公司或村委签订的房屋拆迁补偿协议中商定应由甲方担当的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清晰，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主见权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的全部权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方担当全部的赔偿责任。 第六条 该
19、房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商公司或者村委主见权利的，甲方应协作向其主见权利。 第七条 甲方出卖给乙方的该房屋，乙方在使用期间不得擅自转变房屋构造，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第八条 违约责任 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方担当违约责任; 2、未违约方有权要求： (1)违约方连续履行本合同商定的义务; (2)违约方于限期内实行补救措施; (3)违约方担当因违约行为对未违约方造成的经济损失。 第九条 本合同在
20、履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条 本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 第十一条 本合同共2页一式三份，甲、乙双方各执一份，见证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 第十二条 其他 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 还建房买卖合同6 卖方（下称甲方）： 买方（下称乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法等有关法律、法规规定，甲、乙双方本着公平、自愿、协商全都的原则，就以下房屋买卖，订立本合同，共同信守。 第
21、一条 甲方全部房屋，座落于 村( ) 栋 房，为构造，建筑 面积 平方米，用地面积平方米。 还建房的资料附后. 其次条 经甲、乙双方协商全都，上述房屋买卖成交价格为人民币万元,（大写） 万元。 第三条 房款支付时间及条件. 1、本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后，乙方应付人民币（大写）元. 2、房屋交接之日,乙方再支付甲方人民币款人民币（大写）万元. 3、在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时, 乙方再支付甲方人民币款人民币（大写）元. 第四条 甲方应在201 年 月日，将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清晰，如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方，并
22、自行商定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时，由甲方担当全部责任。 第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，根据全部房款的向乙方支付违约金；乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，并按全部房款的向乙方支付违约金。 第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方，视为不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方按全部房款的向甲方支付违约金。 第七条甲方按乙方的要求，在政策或法律允许时,将房屋过户或物权登记到乙方或乙方指定的任何第三方名下，携带“房屋全部权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税
23、费，按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自担当。办理过户的武汉市存量房买卖合同或其它法律协议,仅用于备案，不能变更或替代本协议书。 第八条 因不行抗力造成违约的，甲、乙双方友好协商解决。 第九条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十条 特殊商定： 1、结算与清理条款:在政策或法律允许时，甲方按乙方的要求，自愿无偿帮助办理上述房产全部权及土地使用权过户办理物权登记手续。如因政策或法规缘由，本合同无效，乙方免费使用房屋至实际腾退之日，甲方应归还乙方购房款外，并从购房之日至本合同确定无效之日或腾退房屋之日，房屋市场价值增值部份或房屋投资款（选
24、择价高者），由甲方赔偿给乙方。 2、如甲方拒不办理过户手续，甲方要求乙方腾退房屋或因甲方或第三方的缘由乙方不能正常使用房屋的，除归还购房款外，乙方免费使用房屋至实际腾退之日，并从购房之日至拒不办理过户办理物权登记之日或房屋实际腾退之日，房屋市场价值增值部份或房屋投资款（选择价高者,不低于购房款的两倍 万元人民币）的两倍，由甲方赔偿给乙方,在此前提下,本协议解除。 3、如因产权登记在或还建房权利来源于甲方名下的缘由，造成乙方经济损失，由甲方担当一切责任.甲方应赔偿乙方直接损失、间接损失和可期盼利益（包括但不限于聘请律师代理费）。 4、甲方承诺保证乙方享有其它住户及还建户拥有的一切同等权利. 第十
25、一条 本合同履行如发生争议，由甲、乙双方友好协商解决，协商不成时，向武汉仲裁委员会申请仲裁。 第十二条 本合同一式四份，双方各持一份。本合同一式 份（原件），每份页，自甲、乙双方签字并盖章后生效（自然人每页签字），甲方持 份，乙方持份。合同附件为本合同的组成局部。 第十三条 附件： 1、甲方夫妻身份证复印件、结婚证复印件（双方分别签字证明真实性，仅用于履行本协议使用）。乙方身份证复印件. 2、甲方房产证和土地证原件及复印件。还建房的资料附后. 甲方：（签字盖章） 乙方：（签字盖章） 还建房买卖合同7 本合同由以下两方当事人于20xx年 2月 日 签定： 出卖人： 身份证号： (以下简称甲方)
26、地址： 联系方式： 买受人： 身份证号： (以下简称乙方) 地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条 甲方愿将自有座落于 小区一期第 栋 室建筑面积为80 的还建房屋出卖给乙方，包含附属设施见附件一(附件一：甲方与 公司签订的房屋拆迁补偿协议)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条 本合同第一条所列该房屋的
27、买卖价格为5500/m2，合计为：人民币肆拾肆万元(￥44万元 )，本合同生效后，乙方向甲方支付房屋买卖预付款，人民币肆拾肆万元(￥44万元 )，交房后以实际面积结算，结算款交房后一次结清。 第三条 甲方按以下方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋; 2、本合同生效当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方，并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件交付乙方存档。 第四条 甲方保证，其与开发商 公司签订的房屋拆迁补偿协议中商定应由甲方担当的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部
28、权益一并转让给乙方。 第五条 甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清晰，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主见权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的全部权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方担当全部的赔偿责任。 第六条 该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商 公司主见权利的，甲方应协作向开发商主见权利。 第七条 鉴于该房屋的房屋全部权证及土地使用权证(以下简称“两证”)须由甲方协作村委会，开发商办理在乙方名下， 办理产权证手续的费用由乙方担当。 第八条 甲方出卖给乙方的该房屋，
29、乙方在使用期间不得擅自转变房屋构造，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。 第九条 违约责任 1、除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方担当违约责任; 2、未违约方有权要求： (1)违约方连续履行本合同商定的义务; (2)违约方于限期内实行补救措施; (3)违约方担当因违约行为对未违约方造成的经济损失。 3、甲方未按本协议商定协作乙方办理该房屋的两证”手续的，甲方应赔偿乙方的一切损失。 第十条 共有权人 与甲方系夫妻关系， 同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本
30、合同中的义务向乙方担当连带责任。 第十一条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十二条 本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 第十三条 本合同共2页一式三份，甲、乙双方各执一份，公证人一份。本合同自甲、乙双方签章之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 还建房买卖合同8 出卖人(以下简称甲方)： 居民身份证号： 住址： 联系电话： 买受人(以下简称甲方)： 居民身份证号： 住址： 联系电话： 经甲乙双方协商全都，甲方将全部的楼房一套
31、一次性卖给乙方，依据中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规之规定，双方本着公平、自愿、协商全都的原则，签订本协议，供双方遵守履行： 第一条：房屋根本状况 该楼房位于小区第号楼单元室，层高为。该房屋面积_平方米。 其次条：买卖价格 重、甲乙双方协商全都，乙方自愿以_元(人民币)价格购置甲方的该套楼房，大写_元整。甲方自愿卖给乙方。 2、该款支付方式：在签订合同时，乙方将上述款项一次性支付给甲方。 第三条：交接方式 合同签订后，乙方支付完楼房价款，乙方即获得了对该楼房全部权。 第四条：合同签订后乙方应自行办理房产手续，甲方应积极协作乙方，有关的费用由乙方自行担当。 第五条：楼房交接后，甲方应保持
32、该楼房现状。 第六条：合同签订后，甲方应保证该房屋不存在抵押、质押或法律查封否则视为违约。 第七条：合同签订后,以后发生的费用均由乙方自行担当。 第八条：违约责任 甲乙双方应严格履行上述合同内容，单方不得终止或变更，若违约，违约方应向对方交违约金为总价款的40，并赔偿因此造成的经济损失。 第九条：本合同未尽事宜甲乙双方另行协商，经过协商达成全都的协议与合同具有同等法律效力。 第十条：本协议一式二份，甲乙双方各执一份， 自双方签字盖章后具有法律效力。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年 月 日 还建房买卖合同9 卖方（甲方）： 姓名：_身份证号码：_ 买方（乙方）： 姓名：_身份证号码：_ 依据
33、中华人民共和国及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、诚恳的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议： 第一条甲方自愿将合法取得的位于中北路延长线、号地还建房一套出售给乙方。房屋构造为框架，房屋性质为还建房，建筑面积平方米。并保证已经取得房屋其他产权人或利害关系人同意。 其次条经过双方商定，乙方应支付的总房款为（人民币）元整，大写（人民币）肆拾伍万元整。双方签定合同时，乙方向甲方支付购房首付款人民币肆拾万元整，余款伍万元等甲方将该房在市人民政府红山街办事处姚家岭村村民委员会把合法、有效房屋产权手续变更为乙方所得后，乙方再向甲方支付。同时，甲方还可领取年月份的还建房过渡费，从
34、年月后至交房日止的还建房过渡费归乙方全部，甲方应于签订合同当日将过渡费领取凭证交给乙方。 第三条甲方在收到乙方支付的购房款时必需向乙方出具收条。 第四条甲乙双方权利义务 、甲方应于收到乙方所付购房款首付款后，不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人，房屋产权变更手续由甲方帮助乙方办理。如甲方无法在年月日前或房屋建成后点选房屋时将合法有效的房屋产权变更为乙方，将视同甲方违约，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的”倍赔偿乙方损失。 、甲方向乙方所售的还建房，进展摇号择房时，优先选择权由乙方行使，由乙方进展摇号择房。 、甲方售给乙方本套房屋的实测发证面积大于或小于平米
35、时，所需补交及退还的房款与甲方无关。 、甲方从本合同签订之日起到将房屋产权过户给乙方期间，不得擅自将该套房屋出售或出租给其他人。甲方应积极协作乙方办理房屋产权事宜。 、甲乙双方均不得擅自解除本合同。 第五条费用分担 因乙方购置该套房屋所产生的税、费由乙方担当，五通、大修基金及其他后期费用由乙方直接向有关部门缴纳。甲方应予以帮助。 第六条违约责任 如甲方擅自将房屋出售、出租给他人或者其他因甲方缘由导致乙方无法取得房屋产权的，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方按乙方主见权利时该房屋的市场评估价格的倍赔偿乙方损失。 第七条本合同发生争议的解决方式 本合同在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商
36、不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 第八条本合同共两页，一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字按手印之日生效，具有同等法律效力。 甲方（签章）： 乙方（签章）： 年 月 日 年 月 日 还建房买卖合同10 本合同由以下两方当事人于 年 月 日签定： 出卖人： 身份证号： (以下简称甲方) 地址： 联系方式： 买受人： 身份证号： (以下简称乙方) 地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
37、第一条：甲方自愿将自有座落于 区第 栋 单元 室建筑面积为 的还建房屋出卖给乙方，包含附属设施见附件一(附件一：甲方与公司签订的房屋拆迁补偿协议)。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备，在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条：本合同第一条所列该房屋的买卖价款为人民币 万元(￥ )，本合同生效后，乙方一次性向甲方支付房屋买卖款。若该房屋在办理过户手续前价值有变动的，双方不得以任何理由要求对方补差价。 第三条：甲方按以下方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋; 2、本合同生效
38、当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方，并将甲方及共有权人的身份证复印件、户口薄复印件、结婚证复印件交付乙方存档。 第四条：甲方保证，其与开发商公司签订的房屋拆迁补偿协议中商定应由甲方担当的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条：甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清晰，无任何担保等他项权利设置、查封、债务或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主见权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的全部权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方担当全部的赔偿责任。 第六条：该房屋出卖给乙方后，如因房屋存
39、在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商公司主见权利的，甲方应协作向开发商主见权利。 第七条：鉴于该房屋的房屋全部权证及土地使用权证(以下简称“两证”)尚未办理。甲方承诺在该房屋能办理产权过户手续时，按乙方的要求甲方协作办理该房屋过户至乙方名下的产权变更登记手续，办理产权过户手续的一切费用由乙方担当。 第八条：违约责任。除甲乙双方协商，凡任何一方未能全面履行本合同商定之义务，即构成对本合同的违约，应当向未违约方担当违约责任; 第九条：共有权人 与甲方系夫妻关系，同意甲方全权处理出卖该房屋的相关事宜，并愿对甲方在本合同中的义务向乙方担当连带责任。 第十条：本合同在履行中发生争议，由甲、乙
40、两方协商解决。协商不成的，两方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十一条：本合同附件是本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 第十二条本合同共贰页，一式贰份，甲、乙两方各执一份。本合同自甲、乙两方签章之日起生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 共有权人(签字)： 年 月 日 年 月 日 还建房买卖合同11 售房方： 身份证号： 地址： 联系方式： 购房方： 身份证号： 地址： 联系方式： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国_市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在公平、自愿、诚恳信用原则的根底上，同意就乙方向甲方购置房屋事项达成如下协议：现全都同意订立合同条款如下，以
41、资共同遵守。 第一条甲方愿将自有座落于_市东_区小区单元室，建筑面积为的还建房出卖给乙方，包含附属设施见附件一（附件一：甲方与_市东_区签订的房屋拆迁补偿协议）。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、设备状况等房屋附属设施、设备、在本合同中均简称为“该房屋”。 其次条本合同 第一条所列该房屋的买卖价款元，本合同生效后，乙方一次性向甲方支付人民币元。 第三条甲方按以下方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并协作乙方实际接收该房屋； 2、本合同生效当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方； 第四条甲方保证，其与开发商_市东_区签订