《2022建设工程设计合同(合集15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程设计合同(合集15篇).docx（86页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建设工程设计合同(合集15篇)建设工程设计合同1发包方： _公司（以下简称甲方）承包方： _（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ;2、工程地点：_;3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项
2、服务费用_元予乙方。4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证 后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者；（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代
3、、换而耽误施工进度者；（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者；（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；（7）发生重大设计变更。第三条 工程合同 造价：1、本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（含税）。2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1、进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的
4、超运距运费和其他费用由发包方负责；2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已采购的材
5、料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收1、本工程质量要求为优良；2、承包方必须严格按施工图纸、说明文 件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查；3、发包方聘用的现场监理工程师为_;4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5、隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6、工程竣工验收，应以施工图纸、
6、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1、发
7、包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施；5、在工程施工中发生下列
8、事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法人代表（签字）：_ 法人代表（签字）：_签订地点：_签约时间：_年_月_日建设工程设计合同2发包人：(以下简称甲方)设计人：(以下简称乙方)发包人委托设计人承担设计，工程地点为致，签订本合同，共同执行。第一条 本合同签订依据1. 1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘察设
9、计市场管理规定。1. 2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1. 3建设工程批准文件。第二条 设计依据2. 1发包人给设计人的委托书。2.2发包人提交的基础资料。2.3设计人采用的主要技术标准是：国家标准、燃气、冶金、石化行业技术标准及其他相关设计标准和规范。第三条 合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3. 1合同书及附件。3.2发包人要求。第四条 本合同项目的名称及设计内容：项目名称： 设计内容：第五条 发包人给设计人提交的有关资料、文件及时间甲方须提供一切设计方所需资料，时间根据设计方的需要确定。第六条
10、设计人给发包人交付的设计文件、份数、时间及交付地点交付地点：石家庄或邮寄。第七条 费用双方商定，本合同设计费总额为 元整(￥ 元)。第八条 支付方式设计人完成本项目，向发包人提交施工图时，发包人向设计人一次性支付设计费叁万零柒佰捌拾元整(￥ 元)。第九条 双方责任：9.1发包人责任：9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准、规范进行设计。9.1.2发包人变更委托设计项目、条件，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗
11、工作量向设计人支付返工费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按该阶段支付设计费。9.1.4发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付相应的设计费。9.2设计人责任9.2.1设计人应对本项目的技术先进性、可靠性、投资经济性、合理性负责。9.2.2设计人应按国家及行业规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条及本合同技术附件规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改完善或补充，设计人有责任承担在设计文件执行过程中作相应的服务。
12、由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额双方按损失额度确定。9.2.4设计人应按时提交设计文件。9.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加发包人组织的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7施工与调试期间，设计人应及时处理出现的设计问题，确保施工顺利进行。9.2.8设计人未经发包人许可，不得将设计任务转包或分包给第三方，否则由此而引起的设计质量、功能问题，由设计人承担责任。9.2
13、.9在设计过程中，设计人应满足发包人在不超出原定设计范围内提出的要求。第十条 保密发包人所提供的所有资料以及设计成果资料未经发包人同意。设计人不得向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 纠纷解决本建筑工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。第十二条 合同生效及其它12.1本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。12.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.4本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用
14、章即生效，一式计人各执 ，具有同等法律效力。12.5经双方授权代表签署的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程设计合同3委托方（甲方）：_代表人：_设计人（乙方）：_设计证书等级：_根据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙双方就_项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。一、项目概况1、工
15、程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：风险提示：设计费合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据工程设计收费标准确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。二、合同价款及支付方法1、本工程的总工程款预计为_元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为_元/平方米，估算总设计费_元。2、付款方式风险提示
16、：定金定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_%作为定金。（结算时，定金折算为工程款）（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支
17、付工程款的_%作为进度款。（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的_%作为设计费。（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的_%作为设计费。（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的_%作为进度款。（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的_%作为进度款。（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_%作为进度款。剩余工程款_%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。三、图纸要求1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜色。2、乙方每期提交的图纸均应提供_份，甲方要求提交更多份数时，乙方不得拒绝。3、乙方提交图
18、纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_天，从甲方支付定金时开始计算，乙方完成每期图纸不得超过_天，若乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的，由甲方负责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计费。5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至甲方满意，且不得加收设计费。6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计费。四、甲方责任1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。3、本工程建筑材料、设备的加工定
19、货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。五、乙方责任1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。风险提示：设计合理使用年限设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为5年；第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为25年；第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限
20、为50年；第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为100年。对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_年，若应设计问题达不到要求的，乙方应承担相应责任。风险提示：保密、知识产权发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计
21、算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。六、保密条款本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上重复使用，甲方须与乙方协商。七、违约责任风险提示：赔偿金的确定由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一
22、部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时，从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费_%
23、，作为违约金。2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。八、合同效力条款1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准。2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前_天书面通知对方，对本合
24、同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终止的除外。九、附则1、本合同签订后工程不得转包。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，交工程所在地建筑主管部门备案_份。3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成
25、得书面协议作为本合同附件执行。甲方：_地址：_代表人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日乙方：_地址：_负责人：_联系方式：_合同签订地：_合同履行地：_签订时间：_年_月_日建设工程设计合同4建设公司单位：_甲方设计公司单位：_乙方。一、建设工程名称作为甲方委托乙方承担_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、建设工程甲方义务1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应提供必要的工作条件。3、作为甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改
26、；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。三、建设工程乙方义务1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、作为乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底
27、，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四、建设工程设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、建设工程违约责任1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担
28、赔偿金。六、建设工程其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_建设工程设计合同5工程名称：_工程地点：_合同编号：_(由设计人编填)设计证书等级：_发包人：_设计人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人：_设计人：_发包人委托设计人承担，经双方协商一致，签订本合同。第一
29、条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定.1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表.第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：_第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费的支付进度详见下表：第一次付费_预付款第二次付费_提供全套设计文件说明1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多
30、退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4、本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计.发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间.6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同
31、)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付设计费.6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前提交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费.6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件.6.1.5发包人应保护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图纸.数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔.6.2设计人责任：6.2.1设计人应
32、按照国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责.6.2.2设计人采用的主要技术标准为：国家相关现行规范6.2.3设计合理使用年限为_年6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付设计资料及文件.6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件.本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底.处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所
33、需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定.6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设
34、计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费.7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的/%.7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计的文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二;7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金.第八条其他8.
35、1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人员另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,供应商.发包人需要设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出
36、国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决，协商不成时，按下列第(一)种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉.8.8本合同一式肆份,发包人叁份，设计人壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.
37、11本合同未尽事宜，双方可签定补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：本工程所用到的相关专业资质均有乙方提供，必须满足相关规定。发包人名称：_设计人名称：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_委托代理人(签字)：_委托代理人(签字)：_住所：_住所：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_银行帐号：_银行帐号：_建设工程设计合同6建设单位(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_设计单位(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确责任,分工协作,共同完成建设
38、项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段
39、的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_
40、日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设莆募?皇絖_份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范