《各种建设工程合同示范文本范本(五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《各种建设工程合同示范文本范本(五篇).docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 各种建设工程合同示范文本范本(五篇)最新各种建立工程合同示范文本范本一 乙方：_大路工程工程经理部 因乙方承建的_大路工程，依据建立需要在_（桩号：_）与甲方的_发生穿插穿越一次。 成品油长输管道属高压、易燃易爆。一旦管道破损，成品油大量泄漏，极易发生火灾、爆炸和人身伤亡等事故，同时造成重大的社会不良影响。为了确保施工过程中，成品油管道安全和施工人员人身、财产安全以及乙方承建的国道310西安过境大路工程建成后运营安全，需要对穿插处的管道进展爱护施工。依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国石油自然气管道爱护法的有关规定，经双方共同协商，签订本协议。 1、严禁在成品油管道中心线两侧各5米范
2、围机械开挖，确需动土开挖时，必需在甲方人员监护下人工开挖，人工开挖过程中严禁损坏管道防腐层、光缆等设施。严禁移动、损坏、撤除管道及附属设施 2、在管道中心线两侧50米范围内制止爆破作业。 3、甲方允许乙方施工机械从实行了爱护措施后的车辆通道位置通过，其他未经爱护的管道上方制止施工机械、车辆的通行、碾压。 4、乙方施工便道、堆料场应选择离开管道5米以外，严禁在管道上方堆放物资。 5、除以上各条中甲方允许施工和横穿管道的行为外，其他的施工和碾压横穿管道行为一律制止。 1、甲方职责 1）、在与管道穿插或平行的乙方施工作业区内负责： a、明确标示成品油管线走向； b、在成品油管道中心线两侧各5米范围拉
3、警示带； c、划定50米范围内制止爆破作业掌握线。 2）、负责审查和批准由乙方提出的工程建立爱护方案以及施工过程中对成品油管道安全爱护的方案和治理措施。 3）、负责指派专职安全人员对施工作业现场进展安全监护工作，对乙方的违反管道安全治理的作业有权制止，以及要求乙方停工整改等，准时做好与乙方的协调工作。 4）、甲方委派专职技术及安全人员全程监护管道爱护施工至整个施工完毕。 5）、有权对乙方不符合施工方案的行为进展制止，并在24小时内以书面形式告知乙方；若告知书下达后，乙方仍连续该行为，甲方在第一时间内书面形式告知业主，并向有关部门报案，造成的一切后果，由乙方负责，同时业主担当治理责任。 6）、甲
4、方应积极主动协作乙方进展管道爱护施工并供应相应的便利和帮忙，不得以各种非正值理由推诿，以影响施工进度。 2、乙方职责 1）、负责施工现场的治理，严格根据甲方审批后的施工方案执行，并落实各项管道安全爱护措施。 2）、依据穿插穿越的实际状况，制定管道安全爱护措施，报甲方审批、备案。 3）、负责催促施工单位严格根据中华人民共和国石油自然气管道爱护法和本商定中相关的规定，将措施落实到位，确保在管道安全运营的条件下施工。 4）、因乙方不遵守本协议而强行施工造成甲方管道的损伤、破坏、爆炸等事故，责任全部由乙方担当，同时担当由此引起的对第三方的责任。 5）、乙方负责指派专职的安全人员对施工作业现场进展安全监
5、视，发觉作业过程中安全隐患、重大险情，马上停工，并报告甲方，甲乙双方共同协商处理措施。 6）、乙方必需严格根据甲方审批后的施工方案进展施工，若在施工过程中，对施工方案有异议，需准时向甲方提出，待双方争论达成全都意见，方可施工。 1、乙方提前与甲方联系，由双方技术人员现场确认与延炼西安成品油管道穿插地段的管道埋深、方位，为设计单位供应精确的根底数据。 2、乙方在与延炼西安成品油管道穿插段施工时，需提前通知甲方，告知施工区段的详细位置、时间、联系方式等状况，甲方接到通知后，尽快组织人员到达现场，会同监理方、施工方对施工进展监护，施工作业严格按审批通过的方案执行，并积极协作，主动承受甲方的检查和监视
6、。 3、严禁乙方在不通知甲方或甲方人员未到达现场的状况下，擅自开挖穿插段，若乙方私拘束穿插段作业和未实行措施在管道上方通过，导致施工受阻、管道损坏等，一切责任由乙方担当，造成后果由乙方全部担当。 1、监护范围：_，桩号：_ 2、监护期限：_年_月_日至_年_月_日。 本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。若协商不成，由西安市人民法院裁决。 乙方承建的_大路分别在_（桩号：）穿插穿越施工。乙方担当甲方的现场监护、标识、探测等费用，共计_元。 1、本协议由双方代表签字并加盖公章后生效。 2、本协议一式陆份，甲方、乙方及业主各执两份。 甲方负责人：_联系电话：_ 乙方负责人：_联系电话：_ 甲方（
7、盖章）：_乙方（盖章）：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 签订日期：_ 最新各种建立工程合同示范文本范本二 建立工程工程治理目标责任书 甲方： 乙方： 为加强建立工程工程治理，充分调动工程治理人员的积极性，保证全面履行甲方对建立单位的承诺，实现工期、质量、安全、文明施工等各项治理目标，提高经济和社会效益，依据合同法甲方将本工程托付给乙方组织施工，经甲乙双方协商全都，签订本责任书，严格遵照执行。 一、 工程概况 1、工程地点： 3、工程名称： 4、工程合同价款：综合单价元/，工程款总计约工程量结算。 5、建筑面积与工程构造：建筑面积 ，砖混构造。 6、工程内容：图纸范围内的全部工程。 7、工期：
8、按甲方要求工期。 8、承包方式：固定总价。 二、治理方式： 甲方对该工程实施全过程宏观掌握与治理。乙方依据甲方法定代表人授权范围，对工程实施综合施工治理，自主经营、自负盈亏，担当甲方与建立单位所签订合同中规定的承包人的全部责任和义务，担当相应的经济和民事责任。 三、 资金治理 1、乙方对该工程拨付的款项必需实行专款专用，不准挪用;工程施工期间甲方不垫付工程人工、材料、机械等各种款项。 2、乙方要严格根据甲方财务制度和规定建立各类台账，合理躲避各种风险，否则由此产生的后果均由乙方担当。 四、工程质量与保修 1、工程质量等级：合格 2、乙方在施工期间必需加强工程质量治理，保证质量等级的实现，达不到
9、质量等级视为违约，乙方向甲方支付工程总价款5的质量违约金，建立单位赐予的罚款和返工等损失均由乙方担当。 3、在保修期内，乙方不准时保修，甲方有权安排人员进展保养，其所需费用从乙方应得款项中扣支(另加10%的治理费)。 4、保修金按甲方与建立单位签订的合同执行，保修期满、建立单位返还后退还乙方。 五、安全生产与文明施工 六、工期治理 乙方要按建立单位或甲方规定的工期保质保量按期完成，建立单位赐予的提成或拖延工期的奖罚均由乙方担当。 七、人力资源治理 1、乙方对新进场的工人必需进展上岗前的培训和教育，对需办理上岗证的人员，必需按规定办理上岗证，做到持证上岗，对未经教育或无证者不准上岗，否则，由此造
10、成的后果均由乙方担当。 2、严格执行用工治理制度，对临时性用工准时到公司人力资源部门办理有关手续，其工资、劳保、福利等费用均由乙方担当，否则按私招乱雇处理，由此造成的全部后果均由乙方担当。 3、工程款拨付后，乙方首先保证工人工资的发放，不得无故拖延工人工资，否则，甲方有权从乙方工程款中直接扣除所拖欠工人工资，因乙方工资发放不准时消失上访等大事，每发生一次乙方向甲方支付10万元的信誉补偿金。 八、乙方权利和义务： 九、合同的解除 如消失以下状况之一甲方可撤销本责任书，另行托付他人治理该工程： 1、工程施工过程中，消失了乙方未能实现主要责任指标的状况; 2、乙方没有全面履行第八条中商定的职责，治理
11、混乱，经甲方考核，认犯难以完成承包指标; 3、严峻违反甲方的企业治理制度，经批判教育未能改正; 4、违法、违规经营，造成恶劣影响的; 5、建立单位和甲方均认为乙方不称职的; 十、甲方对乙方的罚款除必需现金支付的外，均从乙方工程款中扣支。 十一、本合同未尽事宜按甲方与建立方签订的建立工程施工合同及甲方下发的文件规定执行。 十二、本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，双方签字或盖章后生效，工程保修期满、双方账务结清后自行终止。 甲方：(盖章) 代表人：(签字) 乙方：(盖章) 代表人：(签字) 签订日期： 年 日 月 最新各种建立工程合同示范文本范本三 天津工业大学 企业文化结课论文 姓名学号 0888888888学院工商学院专业工商治理成绩 2023年12月22日 企业文化和品牌文化建立