购买房屋合同协议书简短房屋购买合同协议书(六篇).docx

《购买房屋合同协议书简短房屋购买合同协议书(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购买房屋合同协议书简短房屋购买合同协议书(六篇).docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 购买房屋合同协议书简短房屋购买合同协议书(六篇)有关购置房屋合同协议书简短一 乙方： 依据双方协商签订如下业务合同： 甲乙双方本着互惠互利的原则，依据国家法律的相关规定，经过仔细协商达成如下协议： 1. 甲方于2022年月日托付乙方购置甲方所需办公家具及饰品。 2. 甲方每次选购前向乙方发选购订单，选购订单样本见附件。乙方在收到甲方订单后对订单内容进展书面确认。 3. 乙方在收到甲方选购订单后负责现场量取尺寸。办公家具材料，规格，款式及尺寸需由经乙方供应甲方确认前方可进展家具生产。 4. 交货时间：为甲方向乙方所发订单上注明的日期。 5. 交货地点：甲方在订单上注明的办公地点，运费由乙方负责

2、;乙方负责将家具运送到甲方指定办公地点并安装调试。 6. 质量要求：乙方必需严格根据甲方要求的办公家具材料，规格，款式及尺寸进展选购，乙方不得无故中途变更家具制作，例如但不限于材料，规格，款式及尺寸等。乙方供应的家具必需附合国家有关环保标准。 7. 货物验收：甲方在乙方交货并安装调试后，对家具外观，颜色，商标，数量等进展当场验收。假如在交货后，甲方发觉家具有质量问题，乙方负责进展相应更换或修理。假如甲方发觉家具有害物质超标，有权要求无条件换货或退货。 8. 付款方式：合同签订当日付款30%，家具安装完毕十个工作日内，支付尾款70%。甲方尾款支付完毕后，三个工作日内乙方向甲方开具增值税发票。 9

3、. 违约责任： 假如乙方未按合同规定日期交货，晚到一日每日根据未到货款的千分之一计算向甲方偿付违约金。假如乙方在规定交货日期后累计十五个工作日仍旧不能交货，甲方有权无条件终止合同，甲方不担当由此产生的一切经济损失和责任。乙方延迟交货十五个工作日后，甲方有权打算连续承受违约金作为赔归还是无条件终止合同。 乙方不得无故中途变更家具制作，如材料，规格，款式及尺寸等，否则甲方有权要求乙方赔偿损失或拒收货物，并不担当由此发生的一切损失及责任。 10. 质量保证：全部货品终身维护免费修理（人为损坏和不正确使用造成除外）。若货品在验收后发觉有质量问题，乙方负责修理或调换，产生相应的一切费用由乙方担当。 11

4、. 本合同如有未尽事宜，甲乙双方可以协商解决。如协商不成则通过法院诉讼程序解决。 12. 甲乙双方必需严格仔细地履行合同，如由于人力不行抗拒的缘由而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予担当经济责任。 13. 本合同一式六份，甲方持三份，乙方三份。 14. 本合同双方签字盖章之日起生效。 甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 负责人：（盖章）负责人：（盖章） 日期：2022年 月 日 日期：2022年 月 日 有关购置房屋合同协议书简短二 范本导语：二手房买卖合同的功能大抵是确认双方的合作或交易关系，细化权利义务，提示和躲避风险。如下为二手房买卖合同范本，仅供

5、参考。卖方：_（简称甲方） 身份证号码：_买方：_（简称乙方） 身份证号码：_依据中华人民共和国经济二手房买卖民法典、中华人民共和国_市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置房产签订本二手房买卖合同，以资共同信守执行。 第一条 乙方同意购置甲方拥有的39;座落在_市_区_拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_平方米。（详见土地房屋权证第_号） 其次条 上述房产的交易价格为：单价：人民币_元平方米，总价：人民币_元整（大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整）本二手房买卖合同签定之日，乙方向甲方支付人民币_元整，作

6、为购房定金。 第三条 付款时间与方法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整申请银行按揭（如银行实际审批数额缺乏前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并商定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_等费用结清。

7、 第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，中介费及代办产权过户手续费由_方担当。 第六条 违约责任甲、乙双方二手房买卖合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条 本二手房买卖合同主体 1.甲方是_共_人，托付代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_. 第八条 本二手房买卖合同如需办理公证，经国家公证机关_公证处公证。 第九条

8、 本二手房买卖合同一式份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份，_市房地产交易中心一份、_公证处各一份。 第十条 本二手房买卖合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条 本二手房买卖合同未尽事宜，甲乙双方可另行商定，其补充商定经双方签章与本二手房买卖合同同具法律效力。 第十二条 双方商定的其他事项：出卖方（甲方）_ 购置方（乙方）_身份证号码： _ 身份证号码： _地 址：_ 地 址：_邮 编：_ 邮 编：_电 话：_ 电 话：_代理人（甲方）_ 代理人（乙方） _身份证号码： _ 身份证号码： _鉴证方：鉴证机关：地 址：邮 编：电 话：

9、法人代表：代 表：经 办 人：_日 期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日 有关购置房屋合同协议书简短三 卖方：_ 买方：_ 依据有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公正和诚恳信用的原则，经协商，就乙方向甲方购置标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、根本状况： 1、乙方购置甲方坐落在_市_区_路_弄_支弄_号_号厂房_层，厂房建筑面积_平方米，并配套场地_平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为_年，自_年_月_日到_年_月_日止，实际年限按产权证。 3、厂房区域东侧在_米内、南侧到_米内、西侧到_米内、北侧到_米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币_元，总

10、价人民币_元。 2、土地使用税费按国家有关规定由_方每年支付给有关部门。 3、乙方在甲方园区内的物业治理费每年人民币_元。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币_万元。 _年_月_日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币_万元。其余房款应在甲方办妥相关产权交易后6日内一次性付清，办理中产生的契税由乙方负责。 2、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的 %计若甲方不能办理土地、房产二

11、证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方全部的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。 四、其他规定： 1、甲方在办理好产权证后再给乙方帮助办理产权过户手续，在办理中发生的全部费用契税、工本费等由乙方负责支付。 2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必需通知治理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进展工商注册。 3、厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须帮助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。 4、乙方所购房屋不得撤除，不得在其中举办高污染、高用电量的工程。 5、乙方在所购房

12、屋内组织生产、经营或生活必需遵纪守法，遵守治理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。 6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以帮助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。 7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。 8、甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干预。 9、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。 五、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产治理局和公证处各执一份。 甲方：乙方： 代表：代表： 电话：电话： 签约日期：年月日 签约地址： 有关购置房屋合同协议书简短四 购置方：_ 地址：_

13、身份证号码：_ 电话机手机：_代理方：_ 地址：_ 电话：_ 传真：_ 经甲乙双方协商，自愿达成如下协议： 一、甲方经过对_的具体考察，确定购置该房屋，并全权托付乙方代理购房事宜。 二、乙方代理甲方购置该房屋的单价为_元，实付房款_元，_元。 三、签订本合同时，甲方即付认购金_元，并于_年_月_日前来办理按揭申请手续和交清首期房款_元。否则按甲方弃权处理，并不得要回认购金。 四、甲方要求乙方担保并代理向银行申请_按揭效劳，要求贷款金额为_元，还款期限为_年。 五、甲方须照实填写按揭申请材料交由乙方递交按揭银行，若银行同意按甲方申请的按揭事项，甲方必需准时到银行办理按揭手续，并签订房地产买卖契约

14、，同时缴纳过户时政府规定应由买方交纳的税费以及按揭贷款之评估费、保险费、抵押登记费、律师费、公证费。 六、若甲方不供房款超过_个月，乙方有权帮助按揭银行处分该房屋。 七、若发生以下情形之一时，乙方须将认购金扣除评估费和总房款的0.5%的手续费后二个工作日内退还甲方。 1、按揭银行不同意为该房屋的交易供应按揭效劳; 2、按揭银行同意供应贷款的额度或年限，低于甲方要求的贷款额度或年限而导致该房屋实际不能成交。 八、争议的处理 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进展解释。 2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： 提交

15、_仲裁委员会仲裁; 依法向人民法院起诉。 九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签名或盖章即时生效，均具有同等法律效力。 甲方：_ 代理人：_ _年_月_日 签订地点：_ 乙方：_ 经办人：_ _年_月_日 签订地点：_ 有关购置房屋合同协议书简短五 出卖人： 营业执照注册号： 企业资质证书号： 法定代表人： 联系电话： 邮政编码： 托付代理人： 地址： 邮政编码： 联系电话： 托付代理机构： 注册地址： 营业执照注册号： 法定代表人： 联系电话： 邮政编码： 买受人： 【本人】【法定代表人】姓名： 国籍 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】 地址： 邮政编码： 联系电话： 【托付代理人

16、】【 】姓名： 国籍： 地址： 邮政编码： 电话： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品房达成如下协议： 第一条 工程建立依据 出卖人以_方式取得位于_、编号为_的地块的 土地使用权。 其次条 商品房销售依据 【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日。 出卖人经批准，在上述地块上建立商品房，【现定名】【暂定名】_。建立工程规划许可证号为_，施工许可证号为_。 其次条 商

17、品房销售依据 买受人购置的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为_，商品房预售许可证号为_。 第三条 买受人所购商品房的根本状况 买受人购置的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的工程中的： 第_【幢】【座】_【单元】【层】_号房。 该商品房的用途为_，属_构造，层高为_， 建筑层数地上_层，地下_层。 该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。 该商品房【合同商定】【产权登记】建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。 第四

18、条 计价方式与价款 1.按建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元，总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_币)每平方米_元。 总金额(_币)_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 第五条 面积确认及面积差异处理 依据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进展面积确认及面积差异处理。 当事人选择按套计价的，不适用本条商定。 合同商定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。 商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，双方同意按第_种方式进展处理： 1.双方自行商定： (1

19、)_ (2)_ (3)_ (4)_ 2.双方同意按以下原则处理： (1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款; (2)面积误差比肯定值超出3%时，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。 买受人不退房的，产权登记面积大于合同商定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)局部的房价款由买受人补足; 超出3%局部的房价款由出卖人担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比肯定值在3%以内(含3%)局部的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。 产权登记面积

20、-合同商定面积 面积误差比=100% 合同商定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。 第六条 付款方式及期限 1.一次性付款_ 2.分期付款_ 3.其他方式_ 3.其他方式_ 第七条 买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下第_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理(不作累加) (1)逾期在_日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，合同连续履行; (2)逾期超过_日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_%向出卖人支付违约金。买受人情愿连续

21、履行合同的，经出卖人同意，合同连续履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 第八条 交付期限 出卖人应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下第_种条件，并符合本合同商定的商品房交付买受人使用： 商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，双方同意按第_种方式进展处理： 1.该商品房阅历收合格。 2.该商品房经综

22、合验收合格。 3.该商品房经分期综合验收合格。 4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。 5._ 但如遇以下特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期： 1.遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起_日内告知买受人的; 2._ 3._ 第九条 出卖人逾期交房的违约责任 除本合同第八条规定的特别状况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按以下第_种方式处理： 1.按逾期时间，分别处理(不作累加) 1)逾期不超过_日，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金，合同连续履行; (2)逾期超过

23、_日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的，合同连续履行，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。 2._ 第十条 规划、设计变更的商定 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人： (1)该商品房构造形式、户型、空间尺寸、朝向; (2)_ (

24、3)_ (4)_ (5)_ (6)_ (7)_ 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同承受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。 买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_天内将买受人已付款退还给买受人，并按_利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。_。 第十一条 交接 商品房到达交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进展验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。 所购商品房为住宅的，出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅使用说明书。

25、出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人担当。 由于买受人缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：_ 第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷 因出卖人缘由，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当全部责任。_。 第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任 出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件三)的标准。达不到商定标准的，买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理： 1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 2._ 3._ 第十四条 出卖人关于根底设施、公共配套建筑正常运行

26、的承诺 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件： 1._ 2._ 3._ 4._ 5._ 假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理： 1._ 2._ 买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同承受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。 3._ 第十五条 关于产权登记的商定 出卖人应当在商品房交付使用后_日内，将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按以下第_项处理：

27、1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起_日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的_%赔偿买受人损失。 2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_%向买受人支付违约金。 3._ 第十六条保修责任 买受人购置的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。 买受人购置的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式具体商定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不行抗力或者非出卖人缘由造成的损坏，出卖人不担当责任，但可帮助修理，

28、修理费用由购置人担当。_ 第十七条 双方可以就以下事项商定： 1.该商品房所在楼宇的屋面使用权_ 2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_ 3.该商品房所在楼宇的命名权_ 4.该商品房所在小区的命名权_ 5._ 6._ 第十八条 买受人的房屋仅作_使用，买受人使用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体构造、承重构造和用途。 除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。 出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。_ 第十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协

29、商不成按下述第_种方式解决： 1.提交_仲裁委员会仲裁。 2.依法向人民法院起诉。 其次十条 本合同未尽事项，可由双方商定后签订补充协议(附件四)。 其次十一条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。 1._ 2._ 其次十二条 本合同连同附件共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有状况如下： 出卖人_份，买受人_份，_份，_份。 其次十三条 本合同自双方签订之日起生效。 其次十四条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向_申请登记备案。 出卖人(签章)：买受人(签章)： 【法定代表人】：【法定代表人】： 【托付代理人】

30、：【托付代理人】： 【法定代表人】：【法定代表人】： (签章)(签章) _年_月_日 签于 签于 有关购置房屋合同协议书简短六 甲方： 证件号码： 乙方： 证件号码： 鉴于： 1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个，并自愿将该住房名额及购置权利出让给乙方; 2、乙方拟购置住房一套，同意受让甲方购置单位团购房屋的权利，并购置该房屋。 经甲、乙双方及甲方托付人、中间人的友好协商，本着公平自愿、诚恳守信、互利互惠的原则，就团购住房购置权转让事宜达成如下协议： 一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于-、本住房面积-、每平米均价为-元，户型未定)的购房权转让给乙方，购房资格转让价格为四万元(大写：-

31、万元)，甲方负责帮助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。 二、付款方式：甲乙方在签订本协议当日，由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元，甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。 三、本协议生效后，乙方取代甲方取得本协议 第一条商定的房屋团购资格，甲方在参与团购住房签订正式合同的条件成就时，应当通知乙方签订合同;乙方应根据开发商要求的时间和数额准时交纳购房款，甲方不担当任何购房款。 四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下，必需帮助乙方签订正式合同，并在乙方支付开发商全部房款后帮助乙方办理房屋产权证等相关证件。 五、双方商定，学校给于甲方该套住房的房款补助及其它优待均有乙

32、方享有，但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。 六、甲方保证其具备出售该团购房屋的”权利，就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意，并保证本协议签订后，不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给 第三方，也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。 七、违约责任 1、双方商定如因不行抗力因素导致单位团购住房活动取消，乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时，甲方应退还乙方四万元“房号转让费”，并按中国人民银行同期存款利率支付利息和帮助乙方取回甲方参与团购住房时交纳的全部预付款及利息。 2、因甲方转让购房权利的瑕疵，或以自己名义取得该团购房全部权的，以及违反本协议商定，

33、擅自将团购房资格转让给 第三人的，造成乙方无法取得本协议商定的房屋的，乙方有权解除本协议，甲方应退还本协议 第一条商定的全部转让价格，并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。 3、乙方违反本协议 其次条商定，未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的，甲方有权解除本协议;乙方缘由未准时足额向开发商交纳购房款，造成乙方无法取得团购房的，甲方不担当任何责任，乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。 七、特殊商定：因开发商的缘由造成团购房最终未能交付的，甲方不担当违约责任，但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主见违约责任的权利。 八、在办理完该套住房房产证过户手续后，乙方应按其与后期所购置房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。 九、双方均为自愿达成此转让协议，双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议，由双方协商解决，双方商定由甲方单位所在地人民法院管辖。 十、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字即生效，并具有同等法律效力。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 中间人(签字)_ 日期：_年_月_日