购房合同简约版（11篇）.docx

《购房合同简约版（11篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《购房合同简约版（11篇）.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 购房合同简约版（11篇）一、标的房屋详细信息及价格详情 1、甲方所售房屋位于_，铺面面积为_平方米，楼层_层，楼房套房_平方米，车库_平方米，单房_平方米，车库、一楼门面为框架构造，二楼以上为倒置砖混构造，平面图见本合同附件。 2、房屋价格及其他费用，甲、乙双方协商全都，每平方米_元，甲方所售房屋总金额为人民币_。（大写：_） 二、收款事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_。 3、甲方给乙方的付款方式：支票。 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：_。 5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物全部权归乙方全部。 6、定金：

2、_。 三、房屋交付及验收 （一）甲方应在办理完立契过户手续之日起_工作日内将该房屋交付给乙方。 （二）该房屋交付当日，甲、乙双方均需到场。待该房屋交付完毕后，甲、乙双方应签订物业交割单。 （三）该房屋交付前，因该房屋所产生的各项费用如：水、电、煤气、物业、供暖等费用，由甲方担当；该房屋交付并签订物业交割单后，因该房屋所产生的各项费用如：水、电、煤气、物业、供暖等，由乙方担当。该房屋交付时，甲方应供应上述费用交纳的单据。 如该房屋原产权单位要求立契过户前签订物业、供暖协议并提前预付物业、供暖费用的，乙方应根据原产权单位要求办理。 （四）甲方交付该房屋的装修、设备状况应符合国家标准。 （五）甲方发

3、觉收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后_个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内依据产品的详细状况帮助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。 （六）该房屋毁损、灭失的风险，自房屋正式交付之日起转移给乙方。 四、其他留意事项 1、今后如房屋重建，甲方应成认乙方的住房面积，如国家征地、土地赔偿及住房面积赔偿均归乙方全部，甲方负责积极协作。 2、本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔。 五、免责条款 1、双方商定由于水灾、火灾、地震、台风、战斗等不行抗拒的缘由，导致合同不能全部或局部履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。 2、受到上述免责事

4、项影响的一方，应在_天内通知另一方。 3、假如受上述免责事项的影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过_天，则任何一方均有权接触合同而不担当任何后果，也可有双方协议实行其他补救措施。 六、违约责任 1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额_的违约金。 2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额_的违约金。 七、争议解决的方式 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方担当律师费，交通费等相关合理费用。 八、其他 1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而猎取的对方之商业及技术隐秘，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有

5、关信息。 2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则视为无效。 3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 签订地点： 签订时间： 购房合同简约版5 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方友好协商，甲方自愿将位于_内楼房一套出售给乙方达成协议如下： 一、甲方自愿将_楼房一套（楼室），面积为_平方米，包括贮存室一间，出售给乙方。 二、房屋价格为_元，自本协议签订之日乙方将房款一次性付给甲方，甲方向乙方出具收款条。 三、甲方在收到乙方款当日须将房屋

6、钥匙交给乙方，并将原购置房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。 四、甲方应帮助乙方办理房屋登记手续。 五、甲方向乙方交付房屋钥匙时，房屋全部权转移给乙方全部。 六、甲方保证房屋产权无争议。 七、本协议一式两份，自甲乙双方签字后生效。 甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_ _年_月_日 购房合同简约版6 甲方：（以下称甲方） 乙方：（以下称乙方） 甲乙双方经协商，就房屋买卖一事达成如下协议： 一、甲方将位于_市区路（街）_号，建筑面积_平方米，使用面积_平方米的构造房屋一套出售给乙方； 二、房屋总价款为_人民币。 三、本协议签订后日内乙方一次性将房屋全部价款支付给甲方； 四、由于该房屋目前正在建立之

7、中，因此，本协议签订后一年内甲方将房屋交付给乙方； 五、受到目前政策的限制，房屋五年之内不能办理过户手续。待房屋可办理手续之时，甲方应积极帮助乙方办理房屋过户手续，过户费用由乙方担当。 六、甲方要保证按期交房，否则每逾一日将按总房款的支付给乙方作为违约金； 七、因甲方缘由导致房屋无法过户给乙方造成损失，全部由甲方担当。 八、本协议签订后，双方共同去公证机关进展公证，公证费用由方担当。 九、未尽事宜，双方应友好协商，协商不成任何一方均可向人民法院提起诉讼。 十、本协议一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 购房合同简约版7 甲方：_身份证：_ 乙方：_身份证：_ 甲

8、方欲出售其名下_房屋，特托付乙方供应购房人的信息，帮忙甲方与购房人签定房屋买卖合同。经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以咨双方共同遵守。 1、出售房屋的根本状况 甲方房屋位于：_；建筑面积：_；房屋全部权证号为：_。 本房屋为央产房或经济适用房、房改房，甲方已取得上市出售备案表，可以合法出售。 本房屋用于自住，未出租，无它项权利设置；或，本房屋用于出租，租期_年_月_日终止，承租人已书面声明放弃优先购置权，不购置此房。（附声明附件）或，本房屋的共有权人_，其已书面声明放弃优先购置权，不购置此房。（附声明附件） 2、甲方托付事项 （1）乙方代为查找购房人； （2）乙方带着有购房意向的人实际参观

9、房屋； （3）乙方向购房意向人供应甲方房屋状况的证明文件等。 3、甲方义务 甲方保证其有权出售该房屋。如基于该房屋发生任何纠纷，均由甲方负责。 甲方向乙方供应房屋的权属证书复印件，甲方该复印件与原件全都； 甲方向乙方供应房屋钥匙一套。 4、乙方义务 乙方应当为甲方查找适宜的买方。 乙方带着购房意向人参观甲方房屋时，不得损坏屋内设施。 乙方对甲方房屋不享有任何的权利。 5、托付期限 本合同托付期限为_月，期满之前，甲方不得解除托付。 甲方可以解除本托付，但因其解除托付行为给乙方造成损失的，应当担当赔偿责任。 合同期满乙方未找到买家的，本合同终止，乙方向甲方返还甲方供应的材料。 经双方协商全都，可

10、以续定托付合同。 6、乙方酬劳 乙方完成居间事项，即甲方与乙方供应的买房人签订房屋买卖合同，甲方向乙方支付_元的居间效劳酬劳。该酬劳于甲方与乙方供应的买房人签订房屋买卖合同之日支付。 7、违约责任 甲乙双方应仔细履行本合同，如有违约，应赔偿守约方的损失。 8、争议解决 双方在履行本合同中的争议应先协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼或向北京仲裁委员会提起仲裁（选择其一）。 本合同共_页，自双方签字之日起生效。 本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 购房合同简约版8 甲方（出卖方）：_ 身份证号：_ 现住址：_ 乙方

11、（购置方）：_ 身份证号：_ 现住址：_ 依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方及家庭全部人在公平、自愿、协商的根底上就房屋买卖事宜达成如下协议供相互遵守： 一、甲方将位于_号楼_单元_号室房屋和地下停车位（地下停车位_）、库房出卖给乙方，其中房屋总面积_平方米。 二、房屋价格：双方商定该房的总价为大写人民币_万_仟元整（￥_）。乙方已付清了定金贰万元（￥_），乙方将剩余伍拾玖万伍仟元整（￥_）夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。 三、此房屋为装修房屋拎包入住室，房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。 四、付款方式：一次性全额付清房款（定金_元），以收据为

12、证。 五、其他商定： 1、甲方应于合同签订之日起将房屋钥匙（把），购房协议，购房及入网缴费的全部原始票据，预缴费卡（水、电、自然气、有线电视、供暖）等全部交付乙方。房屋在签合同之日前的全部产生的费用甲方一次性缴清（其中物业费截止_年_月，水、电、自然气、有线电视、供暖等以本协议签订时实际余额为准。） 2、乙方在办理产权过户或登记时甲方必需积极协作，无任何条件给乙方供应身份证、户口证明及婚姻证明等，并签字、压印。如不协作或提出其他要求，则视为违约，担当违约责任。以后办理产权过户所需费用由乙方担当。如因甲方的延误，致影响过户登记，因而患病的损失，由甲方负赔偿责任。 3、甲方保证其出卖给乙方的房屋，

13、产权清晰，绝无债权抵押和他项权利设定或其它纠纷，房屋产权永久性归乙方全部。 4、乙方应在双方办理房屋网签变更手续完毕当日一次性向甲方支付剩余房款_元整。如乙方延误支付剩余房款，致影响过户登记，因而患病的损失，由乙方依法负赔偿责任。 六、甲方同意协作乙方供应办理房屋所需要的材料及手续，签订购房合同，过户手续过程中的全部费用均由乙方担当。甲方随时协作乙方办理房屋网签变更手续。 七、本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。 八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。 九、合同附件： 1、甲、乙双方夫妻的身份证、结婚证、户

14、口本复印件； 2、甲方的购房协议书原件（如房产证、不动产登记证和国有土地使用证办齐应全部交付给乙方）。 3、甲方供应全部原始购房票据原件。 （以下无正文） 甲方签字（夫妻双方）：_电话号码：_ 乙方签字（夫妻双方）：_电话号码：_ 签订日期：_年_月_日 购房合同简约版9 甲方：_ 身份证号码：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 鉴于甲方已经于 年 月 日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同，该合同商定标的房屋为_房，建筑面积为_平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_元，总价为人民币_元。 经双方友好协商，甲方情愿归还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利

15、义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下商定，由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币_万元； 2、签订本协议之日起_个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户； 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_万转让甲乙双方设立的共管账户； 4、甲方归还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续准时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_万元； 5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同（该合

16、同与编号为的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后_个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_万元给甲方。 二、双方保证与承诺 1、甲方保证在本协议签订后_个工作日内，归还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续； 2、甲方保证在签订本协议后_个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品

17、房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票； 3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同； 2、乙方违反本协议第一条第4款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当违约金人民币_万元； 3、乙方违反本协议第一条第5款商定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一担当违约金，收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的，每次担当违约

18、金人民币_万元； 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币_万元； 5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_万元； 6、开发商_有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不全都的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款商定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商

19、无果的双方全都同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议商定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面商定，乙方可以凭借书面通知及书面商定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以以下明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方：_ 联系人：_ 地址：_ 电话：_ 电邮：_ 乙方：_ 联系人：_ 地址：_ 电话：_ 电邮：_ 3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。 4、甲方于 年 月 日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字

20、）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 购房合同简约版10 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，就门面房购销事宜达成如下协议： 一、甲方将位于灵宝市新华路市一中的一间上下两层门面房屋，建筑面积为84平方米，以人民币贰拾玖万捌仟整（￥：298000.00元）出售给乙方。 二、甲方承诺对该门面房拥有全部权和处置权。甲方承诺该房屋出售给乙方前没有出售给第三方，没有任何债权、债务、抵押的纠纷。 三、甲方如违反合同其次条的规定，自愿赔偿乙方损失50万元。 四、本合同签订后该房屋的全部权及使用权归乙方全部，本合同签订后与该房屋发生的债权、债务、抵押等纠纷由乙方负责，与甲

21、方概无关系。 五、自签订本合同后，甲、乙双方不得反悔，假如任何一方反悔，要赔付另一方房屋款的双倍违约金。 六、交款方式：现金一次性付清房款。 七、此合同双方签字后马上生效，具有法律效力。 八、此合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ _年_月_日 购房合同简约版11 甲方(出卖人)：_ 住址：_ 身份证号码：_ 工作单位：_ 电话：_ 乙方(买受人)：_ 住址：_ 身份证号码：_ 工作单位：_ 电话：_ 就甲方出售、乙方受让甲方名下_房屋一事，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以咨双方共同遵守。 第一条：出售房屋的根本状况 甲方房屋位于：_；建筑面积：_；房屋

22、全部权证号为：_。 本房屋为央产房或经济适用房、房改房，甲方已取得上市出售备案表，可以合法出售。 本房屋用于自住，未出租，无它项权利设置； 本房屋用于出租，租期_年_月_日终止，承租人已书面声明放弃优先购置权，不购置此房。(附声明附件) 本房屋的共有权人_，其已书面声明放弃优先购置权，不购置此房。(附声明附件) 其次条：成交价格 经甲、乙双方友好协商，本房屋成交价为人民币_。 第三条：付款方式 实行一次性付款； 或分期付款，详细付款时间：_。 第四条：房屋实际交付时间 甲方于_年_月_日前将房屋腾空，交付乙方占有使用。在此之前，乙方无权要求提前交房。 第五条：付款时间与产权过户时间 经双方友好

23、协商，甲、乙双方商定在_年_月_日共同办理产权过户，详细方式如下： 第六条：房屋交付时的状况 详细见附件。 第七条：物业治理等相关费用的担当 房产过户前的水、电等实际发生的费用及物业费用等由甲方担当；交付后由乙方担当。在房屋过户之前前往小区物业治理部门办理物业交接。 第八条；违约责任 甲乙双方应依据房管局的要求预备办理过户所需的身份证明文件及其它法律文件，如因甲方缘由(房管局的工作安排或不行抗力除外)造成过户拖延的，每逾期一日，甲方向乙方交付房屋总价_的违约金；如逾期超过_天仍无法办理产权过户或甲方违约不办理过户的，乙方有权要求单方解除合同，收回房屋总价款，并要求甲方支付房屋总价款的违约金；

24、如因乙方缘由(房管局的工作安排或不行抗力除外)造成过户拖延的，每逾期一日，乙方向甲方交付房屋总价_的违约金；如逾期超过_天仍无法办理产权过户或乙方违约不帮助办理过户的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付房屋总价款_的违约金。 如甲方未按商定日期腾房交付房屋的，每逾期一日，甲方应向乙方交付房屋总价_的违约金；如逾期超过_天，乙方有权要求腾房，行使房屋的全部权。 如乙方未按商定方式交付房价总款(银行正常工作安排或不行抗力除外)，每逾期一日，乙方应向甲方交付房屋总价_的违约金；如逾期超过_天仍未交付房价总款或拒绝交付的，甲方有权要求单方解除合同，并要求乙方支付房屋总价款_的违约金。 第九条：争议的解决 双方在履行协议中的争议应先协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼或向北京仲裁委员会提起仲裁(选择其一)。 第十条：定金条款 签订本协议时，乙方向甲方交付定金人民币_万元整，此定金在支付房价款时实际充抵。 本协议共_页，自双方签字之日起生效。 本协议一式三份，双方各执一份，办理过户时交房管局一份，具有同等法律效力。 甲方(托付代理人)：_ 乙方：_ _年_月_日