《2022年吉林省一级建造师题集360题题(含答案).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省一级建造师题集360题题(含答案).pdf（122页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年吉林省一级建造师题集360题精选题精选（含答案）第一部分工程经济1、在进行项目的敏感性分析时，考察的不确定因素通常有（）A、建设投资B、产品价格C、产品成本D、内部收益率E、工期、汇率参考答案：A、B、C、E答案解析：暂无解析2、下列不属于建筑安装工程量计算的评审内容的有（）A、审查工程量计算规则是否符合国际惯例B、审查工程量的计算是否存在重复计算现象C、审查工程量汇总计算是否正确D、审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模等现象参考答案：A答案解析：暂无解析3、采用工料单价法计算工程承发包价，需要在计算出单位工程直接工程费的基础上，再加上（）A、措施费B、工程保险费C、间接费D、利
2、润E、税金参考答案：A、C、D、E答案解析：暂无解析4、对于常规的投资项目，在采用直线内插法近似求解财务内部收益率时，近似解与精确解之间存在的关系是（）A、近似解 精确解B、近似解 精确解C、近似解=精确解D、不确定关系参考答案：B答案解析：暂无解析5、企业定额的作用是（）A、企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据，是施工企业进行陈本管理、经济核算的基础B、企业定额是施工企业进行工程投标、编制工程投标价格的基础和主要依据C、企业定额是施工企业编制施工组织设计的依据D、企业定额是计算工人劳动报酬的依据E、企业定额有利于推广先进技术参考答案：A、B、C答案解析：暂无解析6、某有限公司经过5
3、 年经营后，吸收新投资者加入该公司，新投资者出资 50 0 万元,但仅有2 0 0 万元为实收资本，其余3 0 0 万元作为资本。根据会计准则及相关规定，该公司新增的资本公积属于（）A、资本溢价B、股本溢价C、股权投资准备D、拨款转入企业参考答案：A答案解析：新增的资本公积是投资人投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分，属于资本溢价。7、编制施工机械台班使用定额时，需要拟定机械工作的正常施工条件,具体包括（）A、拟定施工机械的作业方法B、确定施工机械的工作班制度C、确定工作地点的合理组织D、确定配合机械作业的施工小组的组织E,确定施工机械的净工作效率参考答案：A、B、C、D答案解析：暂无解
4、析8、某项目建设期两年，第一年贷款1 0 0 万元，第二年贷款2 0 0 万元，贷款分年度均衡发放,年利率1 0%,则建设期贷款利息为（）万元。A、1 5B、2 0.5C、2 5D、2 5.5参考答案：D答案解析：暂无解析9、建设项目周期划分为决策阶段，设计阶段，施工阶段，总结评价阶段,最容易引起项目重大失误或者重大节约的阶段是（）A、决策和设计B、设计与施工C、决策和施工D、决策和总结评价参考答案：A答案解析：暂无解析1 0、某批进口生产设备的F O B 价 为 1 2 0 万美元,C I F 价 为 1 3 0 万美元，人民币外汇牌价1 美元=7.3 8 人民币，关税税率为2 0%o则该批
5、设备的进口关税为（）万元。A、1 7 7.1 2B、1 8 7.7 5C、1 8 8.3 7D、1 9 1.8 8参考答案：D答案解析：暂无解析1 1、在下列各项中，属于外购固定资产成本的有（）A、运输费B、资本化利息C、装卸费D、安装费E、价款参考答案：A、C、D、E答案解析：暂无解析1 2、建筑安装企业支付的病假在6个月以上的生产工人的工资应计入（）A、生产工人辅助工资B、劳动保险费C、待业保险费D、现场管理费参考答案：B答案解析：暂无解析1 3、存货取得成本包括（）A、订货成本和购置成本B、订货成本和储存成本C、购置成本和储存成本D、储存成本和短缺成本参考答案：A答案解析：暂无解析1 4
6、、资产负债表报送的时间单位是（）A、月B、季C、半年D、年参考答案：A答案解析：暂无解析1 5、直接工程费包括（）A、人工费、材料费B、人工费、材料费、施工机械使用费C、人工费、材料费、施工机械使用费、规费D、人工费、材料费、施工机械使用费、规费及税金参考答案：B答案解析：暂无解析1 6、人民币升值，对我国商品进出口的影响是（）A、进口商品相对价格提高，进口降低B、进口商品相对价格降低，进口增加C、出口商品相对价格提高，出口减少D、出口商品相对价格降低，出口增加E、出品商品相对价格提高，出口增加参考答案：B、C答案解析：暂无解析1 7、会计核算中，企业支付的借款利息属于（）A、资本性支出B、投
7、资性支出C、期间费用支出D、营业外支出参考答案：C答案解析：暂无解析1 8、表示一定时期内（通常为一年）本国公民与外国公民在本国内所生产的最终产品和劳务的价值总和的指标是（）A、国内生产总值B、国民生产总值C、国民收入D、国内生产净值参考答案：A答案解析：暂无解析1 9、聘请经验丰富的项目融资顾问对保证项目融资的最终成功，起着非常关键的作用。项目融资顾问需要具备的条件应包括（）A、熟悉项目所在国的政治经济结构、投资环境、法律和税务政策B、具有较强的资金实力，能够为大型项目预垫资金C、对项目本身及项目所属行业的技术发展趋势、成本结构、投资费用等有较清楚地认识D、掌握当前金融市场的变化动向及各种新
8、的融资手段，与主要银行和金融机构有良好的关系E、具备丰富的谈判经验和技巧参考答案：A、C、D、E答案解析：暂无解析2 0、建设工程项目的特征有（）A、一次性B、目标性C、周期性D、限定性E、重复性参考答案：A、B、C、D答案解析：暂无解析2 1、对施工单位而言,施工图预算是（）的依据。A、确定投标报价B、控制施工成本C、进行贷款D、编制工程概算E、进行施工准备参考答案：A、B、E答案解析：暂无解析2 2、若基准收益率等于方案的财务内部收益率，则有（）A、动态投资回收期等于方案的寿命周期B、方案的财务净现值大于零C、方案的财务净现值等于零D、方案的财务净现值小于零E、动态投资回收期大于方案的寿命
9、周期参考答案：A、C答案解析：暂无解析2 3、在单因素敏感性分析时，常选择的不确定性因素主要是（）A、内部收益率B、项目总投资C、产品价格D、经营成本E、产销量参考答案：B、C、D、E答案解析：暂无解析2 4、在建筑工程概算审查工作中，下列属于审查主要内容的是（）A、工程量B、设计方案C、材料预算价格D、采用的定额或指标E、建设规模、标准参考答案：A、C、D答案解析：暂无解析2 5、某设备目前实际价值为2 0 万元，预计残值为2万元，第 1 年设备运行成本为1 60 0 元，每年设备的劣化增量是均等的，年劣化值为4 0 0 元，则此设备的经济寿命是（）A、1 0 年B、2 0 年C、3 0 年
10、D、4 0 年参考答案：C答案解析：暂无解析2 6、合同条件规定了保险的种类及有关要求。保险要求不包括（）A、最低保险金额B、索赔次数要求C、最高保险金额D、保期和免赔额参考答案：C答案解析：暂无解析2 7、在有限追索项目融资中，贷款人的追索权通常持续到（）A、项目整个经济寿命期B、项目经营阶段C、项目开发阶段D、项目谈判阶段参考答案：C答案解析：暂无解析2 8、某施工机械的时间定额为0.3 9 1 台班/1 0 0 m 3,与之配合的工人小组有 4人，则该机械的产量定额为（）m 3/台班。A、0.6 4B、2.5 6C、6 4D、25 6参考答案：D答案解析：暂无解析29、工程量清单是招标文
11、件的组成部分，其编制者是（）A、工程标底审查机构B、有编制能力的招标人C、工程咨询公司D、招投标管理部门参考答案：B答案解析：暂无解析3 0、建设工程项目总概算是由（）等汇总编制而成。A、各单项工程综合概算B、工程建设其他费用概算C、预算费用D、固定资产投资方向调节税E、预备费参考答案：A、B、D、E答案解析：暂无解析第二部分项目管理1、某建设工程采用价格调整公式进行建安工程费的动态结算，承、发包双方在合同中约定基准日期为20 0 9 年 1月 1 7 日，现 有 20 0 9 年 1月、9月和1 0 月的各成本要素的价格指数，欲求20 0 9 年 1 0 月调值后的工程款，则调值公式中各分子
12、和分母分别为（）A、各分母取20 0 9 年 1 月各成本要素的价格指数B、各分子取20 0 9 年 1 月各成本要素的价格指数C、各分母取20 0 9 年 9月各成本要素的价格指数D、各分子取20 0 9 年 9月各成本要素的价格指数E、各分子取20 0 9 年 1 0 月各成本要素的价格指数参考答案：A、D文字解析：调值公式中，分母为基准日期对应的各成本要素的基期价格或价格指数，即 20 0 9 年 1 月；分子为与特定付款证书有关的期间（20 0 9年 1 0 月）最后一天的4 2天前的各成本要素的价格或价格指数，即 20 0 9年 9月的价格指数。2、项目结构的编码依据是（）A、项目结
13、构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A文字解析：暂无解析3、第二类危险源主要体现在（）A、设备故障和缺陷B、能量的意外释放C、人为的失误D、管理缺陷E、危险物质参考答案：A、C、D文字解析：暂无解析4、建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括（）A、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制B、与建设项目工程总承包方有关的组织和协调C、投资控制D、质量控制E、信息管理参考答案：A、B、D、E文字解析：建设项目工程总承包方项目管理的主要任务包括安全管理、项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和与建设项目工程总承包方有关
14、的组织和协调等。而投资管理属于业主方项目管理的任务。5、编制施工成本计划应满足的要求有（）A、组织对施工成本的管理目标B、与施工图预算对应C、合同规定的项目质量和工期D、以经济合理的项目实施方案为基础E、有关定额及市场价格参考答案：A、C、D、E文字解析：编制施工成本计划应满足的要求包括组织对施工成本管理目标的要求、以经济合理的项目实施方案为基础的要求、有关定额及市场价格的要求及合同规定的项目质量和工期要求等，与施工图预算无直接的联系，选项A、C、D、E正确。6、某化工建设工程在项目决策阶段，需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是（）A、施工单位B、建设单位C、地方政府D
15、、施工承包商参考答案：B文字解析：暂无解析7、项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取（）A、原因分析B、改进措施C、调整措施D、纠偏措施参考答案：D文字解析：暂无解析8、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括（）A、审核概算B、审核施工图预算C、定期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告；参加
16、评标及合同谈判。9、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现（）的内部环境。A、组织目标B、市场运行C、市场占有D、财务管理参考答案：A文字解析：暂无解析1 0、按我国合同示范文本，承包人无权要求追加合同价款的情况有（）A、施工中承包人提出的合理化建议未经工程师同意B、由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度C、由于承包人原因导致在某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰D、工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加E、承包人在双方变更后的28天内，未向工程师提出变更工程价款的报告参考答案：A、B、C、D文字解析：在 建设工程施工合同（示范文本）
17、中有：施工中承包人提出的合理化建议须经工程师同意，未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人自行承担由此发生的费用；因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款；如由于承包人原因实际施工进度滞后于计划进度，某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰，工程师发布指示改变了承包人的施工时间和顺序导致施工成本的增加，承包人无权要求补偿。1 1、某施工项目进行成本管理，采取了多项措施,其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的（）A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施参考答案：A文字解析：实行项目经理责任制、编制工作流程图等是进行施工管理的组织措施，非技术措
18、施或经济措施或合同措施，选项A正确。1 2、建筑法规定，建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标志、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在（）等方面，代表建设单位实施监督。A、施工质量B、安全管理C、建设工期D、建设资金使用E、投资控制参考答案：A、C、D文字解析：暂无解析1 3、在直方图中质量特性数据分布均已出现超出质量标准的上下界限,这些数据说明生产过程存在质量（）A、不经济B、不合格C、不实用D、品质好参考答案：B文字解析：暂无解析1 4、世行采购指南规定的履约担保的方式是（）A、现金支票或银行保函B、履约担保书或银行保函C、不可撤销信用证或履约担保书D、不可撤销信用证或银行保
19、函参考答案：B文字解析：暂无解析1 5、对某项施工作业进行风险评价，发生事故会造成中度损失（伤害），根据公式R=P-f评价风险等级为I I I 一中度风险,则由此推断事故发生的可能性（）A、很大B、很小C、中等D、不发生参考答案：C文字解析：通过风险等级评估表和公式R=p -f 可反推出正确答案。1 6、建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部，其中的项目管理层应（）A、体现效益中心的管理职能B、确定施工成本管理目标C、对生产成本进行管理D、达到责任成本目标参考答案：C文字解析：暂无解析1 7、下列关于FH合同条件中计日工作的说法，错误的有（）A、可以用于工程任何部分的施工费用B
20、、可以用于工程量清单中没有合适项目的零星附加项目C、所有承包人实施的以计日工计价的工作，均有权获得用计日工计价的付款D、计日工作项目均应按实际发生费用加上合同中规定的费率计算E、计日工作的报价将影响投标人的评标总价，因此承包人应降低计日工作的报价参考答案：A、C、D、E文字解析：计日工作一般用于工程量清单中没有合适项目，且不能安排大批量的流水施工的零星附加工作，“暂列金额”是供工程任何部分施工,或提供货物、材料、设备或服务，或提供不可预料事件之费用的一项金额,A错；承包人实施以计日工计价的工作需工程师的指示,C错；对于清单中有定价的计日工作项目，应按承包人在投标书中确定的费率和价格计算,D错；
21、计日工作报价不影响评标总价，通常承包人的计日工作报价较高,E错。1 8、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件，因此它的内容涉及的范围与深度（）A、一经编制则不得改变B、必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整C、不会因项目而变化D、可 按 建设工程项目管理规范标准化参考答案：B文字解析：暂无解析19、建设项目工程总承包施工阶段不包括（）A、任命项目经理，组建项目部B、开工前的准备工作C、移交工程资料D、进行竣工决算参考答案：A文字解析：建设项目工程总承包施工阶段工作程序包括：施工开工前的准备工作，现场施工，竣工试验,移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。选 项 A任命项目
22、经理，组建项目部属于项目启动阶段的工作。20、某道路工程基础土方施工的原工程量为4 0 0 0 0 方，后由于设计变更导致工程量增加到5 0 0 0 0 方，原定工期为120 天，合同规定工程量增减10%为承包人应承担的风险。则按比例分析法，承包人提出的工期索赔值为（）A、12 天B、15 天C、18 天D、21 天参考答案：C文字解析:计算公式为：120 X （5 0 0 0 0-4 0 0 0 0 X 110%）/4 0 0 0 0=18 天。21、项目实施策划阶段管理策划应包含（）A、项目风险管理与工程保险方案B、项目实施期项目管理总体方案C、生产运营期设施管理总体方案D、生产运营期经营
23、总体方案参考答案：A文字解析：暂无解析22、在网络计划中，计算工期是根据终点节点的（）而得出的。A、最迟完成时间的最小值B、最早完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最迟完成时间的最大值参考答案：C文字解析：暂无解析23、若对某项目采用赢得值法进行分析，得出效率低、进度较慢、投入超前,则下列参数关系表达式正确描述上述分析的是：A、A C W P B C W S B C W PB、B C W S B C W P A C W PC、B C W S A C W P B C W PD、A C W P B C W P B C W S参考答案：A文字解析：通过进度较慢、投入超前很容易判断出来B C
24、W P 均是比A C W P和 B C W S 要小的，即可以得出B C W S B C W P 和 A C W P B C W P24、项目的结构编码，依据（），对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。A、项目建筑物用途B、项目组织结构图C、项目进度计划D、项目结构图参考答案：D文字解析：暂无解析25、某混凝土地面工程分为回填土，铺垫层和浇混凝土三个施工过程，其单代号搭接网络图如下所示，则铺垫层的最早开始时间为（）天。A、2B、4C、5D、6参考答案：B文字解析：暂无解析26、对工程施工组织设计和技术方案，监理人有（）A、审批权B、制订权C、建议权D、发布权参考答案：A文字解析：暂无解析
25、2 7、分层法在实际应用中按工程类型分：住宅、（）A、火车站B、办公楼C、道路D、桥梁E、隧道参考答案：B、C、D、E文字解析：暂无解析2 8、在工程建设实践中，特殊风险引发承包人向发包人的索赔主要是指（）A、台风、海啸、地震等引发的索赔B、建设规划变更引起的索赔C、承包合同适用的法律法规变更引起的索赔D、战争、入侵、暴动、核辐射等引起的索赔参考答案：D文字解析：特殊风险一般指战争、敌对行为、入侵、核污染及冲击波破产、叛乱、政变、内战等行为。2 9、运用比较法进行施工成本分析的形式中，若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素，以便及时采取措施，保证成本目标实现，应采取（）A、将实际指标与目标指
26、标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案：A文字解析：暂无解析3 0、组织结构模式可用（）来描述。A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：B文字解析：暂无解析第三部分建设法规1、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证，持有开工报告即可开工建设，对此，建设单位应将保证安全施工的措施报送（）A、开工报告发证机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D文字解析：暂无解析2、我 国 民法通则、担保法、物权法中规定了抵押、质押和留置的担保制度,在适用时如果
27、发生法律冲突，则（）A、适 用 民法通则B、适 用 担保法C、适 用 物权法D、由全国人大常委会裁决参考答案：C文字解析：根 据 物权法第 1 7 8 条的规定：担保法与本法的规定不一致的，适用本法。故 B项错误；抵押、质押和留置担保均属于物的担保，应优先适用 物权法的规定，C项正确。3、招标投标法规定,招标投标活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，其中，公开原则是指招标投标活动的（）A、资格审查标准公开B、招标信息公开和招投标过程公开C、评标标准和方法公开D、评标过程公开参考答案：B文字解析：暂无解析4、某工程项目，由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合同无效，则该合同中
28、的条款（）A、都无效B、争议解决条款有效C、价款条款有效D、违约责任条款有效参考答案：B文字解析：根 据 合同法第9 8条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。5、应当先履行债务的当事人，听说对方无偿转让财产，导致可能丧失履约能力，则该当事人不可以（）A、中止履行B、请求对方提供担保C、继续履行合同D、请求法院撤销该行为E、法定解除合同参考答案：A、B、D、E文字解析：合同法第 6 8 条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉;（四）
29、有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中先履行的当事人只是听说，所以其不能行使抗辩权，所以答案是A、B、D、E。6、按 照 建设工程质量管理条例的规定：工程建设过程有关主体的下列行为中，除（）外都是违法的。A、为保证工程质量，设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施工单位的总工程师经过仔细核算，变更了某剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案：B文字解析：暂无解析7、取得建造师执业资格证书的人员申请初始注册时必须具备一定的条件，条件不包括（）
30、A、从事施工管理工作满6年B、受聘于一个相关单位C、达到继续教育条件D、没有明确规定的不予注册的情形参考答案：A文字解析：暂无解析8、甲为逃避向乙偿还债务，将自己名下的房产转让给丙，导致其再无财产偿还债务。以下不是乙行使撤销权应当具备的条件有（）A、甲以市场价的7 5%向丙转让房产B、甲未到相关部门办理房产过户登记手续C、甲与乙之间债权债务关系必须有书面的合同D、乙对甲的债权已经到期E、丙知道甲行为的目的参考答案：A、B、C、E文字解析：暂无解析9、王某是工厂的工人,其对撤销权的了解正确的是（）A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的
31、合同的撤销C、撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使D、撤销权仅是合同中约定的权利E、当事人可以到仲裁机构去申请撤销基于重大误解签订的合同参考答案：C、E文字解析：撤销权有两种，一 是 合同法第 5 5 条规定的合同当事人对可撤销合同所行使的撤销权，二 是 合同法第 7 4 条规定的债权人对其债务人的不当行为所行使的撤销权，所以选项A、B都不正确；撤销权是法定的权利不是约定的权利，故 D错误。所以答案是C、Eo10、下列关于定金的说法中，错误的是（）A、定金的数额不得超过主合同标的额的2 0%B、定金一般是担保作用，违约金是承担违约责任的方式C、违约金与定金均存在于主合同之中D、
32、定金合同从实际交付定金时生效参考答案：C文字解析：定金的数额不得超过主合同标的额的2 0%,A项正确；定金一般起担保作用，8项正确；有关违约金的约定一般存在于主合同中,定金存在于从合同中，C项错误。定金合同为从合同，实践性合同；定金合同从实际交付定金时生效，D项正确。11、安全生产监督管理部门的下述作法错误的有（）A、要求施工单位购买其认可的安全防护用品B、向施工单位推荐安全设备产品目录C、在安全设备检验时，仅收取检验成本费D、在检查中发现事故隐患，责令立即排除E、在检查中发现从业人员未戴安全帽，即要求停工整顿参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析1 2、李某所在的居住小区已被公告列入拆迁范围
33、，李某的下列行为中符合法律规定的是（）A、将自己的旧房翻修扩建,增加了 5 0 平方米建筑面积B、将房屋出租给附近大学的学生居住C、将临街的住房改造为商业铺面D、将房屋转让给邻居赵某参考答案：D文字解析：暂无解析1 3、在开标时，如果发现投标文件出现（）等情况，应按无效投标文件处理。A、未按招标文件的要求予以密封B、投标函未加盖投标人的企业公章并无法定代表人签字或盖章的C、联合体投标未附联合体协议书D、明显不符合技术标准要求E、在开标后送达的参考答案：A、B、C、E文字解析：暂无解析1 4、注册建造师有权（）A、在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执
34、业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D文字解析：暂无解析1 5、某建设工程施工合同签订于2 0 0 8年 3月 2日，合同约定工程开、竣工日期分别为2 0 0 8年 3月 1 0 和 2 0 0 9 年 1 0 月 1日；后工程于2 0 0 9年 1 0 月 1 5 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A、2 0 1 0 年 4月 1日B、2 0 1 0 年 1 0 月 1日C、2 0 1 0 年 4月 1 5 日D、2 0 1 0 年 1 0 月 1 5 日参考答案：C文字解析：暂无解析1 6、甲建筑公司
35、经建设单位同意，将承包工程的劳务作业分包给了乙建筑公司，按 建设工程劳务分包合同（示范为本）签订了分包合同。由于 建设工程安全生产管理条例与 建设工程施工劳务分包合同（示范文本）的规定不符，对现场从事危险作业人员办理意外伤害保险的规定不一致而发生纠纷，你的看法是（）A、按照合同约定，由乙建筑公司自己支付B、由甲建筑公司支付C、由双方协商解决D、双方各付一半参考答案：B文字解析：暂无解析1 7、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中，未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的，除责令限期改正外，处（）罚款。A、1 0 万元以下B、1 0 万元以上2 0 万元以下C、1 0
36、 万元以上3 0 万元以下D、2 0 万元以上5 0 万元以下参考答案：C文字解析：暂无解析1 8、某施工单位在4月 2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月 2 0 日）前 1 0 天。即 4月 1 0 日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为（）A、4月 2日B、4月 1 0 日C、4月 2 0 日D、发生损失之日起生效参考答案：C文字解析：暂无解析1 9、下列权利中属于用益物权的是（）A、抵押权B、质权C、土地承包经营权D、留置权参考答案：C文字解析：暂无解析2 0、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交
37、底时,用于交底的图纸应是最后经（）的图纸。A、建设单位认可B、设计院总工审查合格C、施工图审查机构审查合格D、注册建筑师、结构工程师签字，设计院盖章参考答案：C文字解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查,未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。2 1、下列关于民事责任的承担方式中，表述正确的是（）A、非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人B、修理重做和更换适用于种类物或特定物C、违约金的数额一旦约定不能
38、改变D、加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效判决的，人民法院可以采取公告登报方式，相关费用由加害人承担E、民事责任的各种方式，可以单独适用，也可以合并适用参考答案：A、D、E文字解析：B项修理和重做可以适用于种类物或者特定物，而更换只能适用于种类物C项，根 据 合同法第 1 1 4 条的规定，违约金过高过低的可以予以调整，而非按照约定一成不变。2 2、以下关于民事诉讼的回避制度表述中，正确的是（）A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员，应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出，回避事由在案件审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出E、
39、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、Eo23、根 据 合同法的规定，下列合同中免责条款有效的是（）A、造成对方人身伤害的B、因故意造成对方财产损失的C、过失造成对方财产损失的D、重大过失造成对方财产损失的参考答案：C文字解析：合同法第 53条第2 款的规定，损害财产主观上必须是故意或重大过失，主观上一般过失造成的财产损失不构成免责条款的无效。24、在人身保险合同法律关系中，涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体，下列主体之中，可能为同一人
40、的有（）A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根 据 保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D o2 5、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括（）A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、竣工结算是否编制参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析2 6、某工程安装公司项目经理胡某在脚手架工程存在安全隐患未经验收情况下，强令作业
41、人员冒险进行构件安装，导致脚手架坍塌，发生4人死亡，多人受伤的严重事故，则胡某涉嫌（）A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、失职罪参考答案：A文字解析：暂无解析2 7、下列选项中，（）是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌照的规定，并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B文字解析：依 据 行政复议法第 6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不
42、属 于 行政复议法第 6条规定的具体行政行为。2 8、下列不属于要约邀请的是（）A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以答案是B、E。2 9、某公司2 0 0 9 年 6月 1日应缴纳税款50 0 0 0 元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年1 1 月 1日仍未能按时缴纳税款，则应（）A、补交税款50 0 0 0 元B、补交税款50 0 0 0 元，并征收同期银行存款利息C、补交税款50 0 0 0 元，并
43、从滞纳税款之日起按日征收万分之五的滞纳金D、补交税款50 0 0 0 元，并从滞纳税款之日起按日征收百分之三的滞纳金参考答案：C文字解析：暂无解析3 0、某乡镇企业为解决融资问题，将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款，下列说法正确的是（）A、视为地上的厂房一并抵押B、视为仅抵押了土地使用权C、因抵押物不明确，抵押合同视为无效D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押参考答案：D文字解析：暂无解析第四部分公路实务1、机械设备操作前要进行检查，首先进行（）运转。A、实验B、空车C、实际D、计算参考答案：B文字解析：暂无解析2、背景材料 某公路山岭隧道，里程为K 5+1 0 0 K 8
44、+1 0 0,长度为30 0 0 m；进口段K 5+1 0 0 K 5+4 0 0 为I V级围岩，覆盖层厚度为38 m；K 5+4 0 0 K 8+1 0 0为 V 级围岩，覆盖层厚度为60 25 0 n l，其中K 6+8 0 0 K 7+30 0 为曲线；采用双向钻爆导坑法施工，用 8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是（）A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后，应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D文字解析：
45、暂无解析3、在软弱围岩地段施工时，应遵守的原则有（）A、短进尺B、强爆破C、早喷锚D、勤量测E、紧封闭参考答案：A、C、D、E文字解析：暂无解析4、整个建设项目竣（交）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由（）承担。A、监理单位B、施工单位C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D文字解析：暂无解析5、有关专业分包的规定中错误的是（）A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D文字解析：暂无解析6、下列关于钻孔灌注桩
46、正循环回转法的说法正确的有（）A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头，通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内，然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升，从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E文字解析：暂无解析7、以下属于违反 公路法规定的行为有（）A、在大型桥梁下游3 0 0 n l 处取砂B、在公路隧道上方8 0 n l 处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外1 5 0 n l 处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E文字解析：暂无解析8、桥梁下部的桥墩
47、施工时,对于采用流水施工时，工序太多，过于繁杂而进行简化为墩与墩之间的关系时，此时墩与墩之间的关系是（）A、开始到开始B、完成到完成C、搭接关系D、衔接关系参考答案：A文字解析：暂无解析9、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D文字解析：暂无解析1 0、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中，桥梁的轴线偏位检查频率是（）A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A文字解析：暂无解析1 1、在公路建设中，应当按照
48、项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是（）A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C文字解析：暂无解析1 2、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中，对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证（）A、不应低于极限强度值的7 5%B、不应低于标准强度值的7 5%C、不应低于平均强度等级值的7 5%D、不应低于设计强度等级值的7 5%参考答案：D文字解析：暂无解析1 3、背景材料 某公路山岭隧道，里程为K 5+1 0 0 K 8+1 0 0,长度为3 0 0 0 m；进口段K 5+1 0 0 K 5+4 0
49、 0 为I V 级围岩，覆盖层厚度为3 8 m；K 5+4 0 0 K 8+1 0 0 为 V级围岩，覆盖层厚度为6 0 2 5 0 m,其中K 6+8 0 0 K 7+3 0 0 为曲线；采用双向钻爆导坑法施工，用 8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞内测量时，中线点的布置不宜少于（）点。A、1 2 5+1B、6 0+1C、3 5+1D、3 0+1参考答案：C文字解析：暂无解析1 4、路面工程各结构层之间的施工是（）A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D文字解析：暂无解析1 5、该隧道采用光面爆破的分区起爆顺序为（）A、掏槽眼一辅助眼一周边眼一底板眼B、掏槽
50、眼一辅助眼一底板眼一周边眼C、周边眼一辅助眼一底板眼一掏槽眼D、周边眼一掏槽眼一底板眼一辅助眼参考答案：A文字解析：暂无解析1 6、在所有的工程中必须配置的工人有（）A、测量工B、钢筋工C、木工D、实验工E、张拉工参考答案：A、D文字解析：暂无解析1 7、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于（）m的金属防护门。A、1.0B、1.0 5C、1.2D、1.5参考答案：D文字解析：暂无解析1 8、溶剂型路面标线涂料分为普通型和（）A、可水洗型B、反光型C、突起型D、人工加速耐候性型参考答案：B文字解析：暂无解析1 9、石方路基实测项目有（）A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：