《大学城中环东路教师公寓北区项目基坑支护及土方开挖工程施工专业承包招标文件.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大学城中环东路教师公寓北区项目基坑支护及土方开挖工程施工专业承包招标文件.pdf（134页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、大学城中环东路教师公寓（北区）项目基坑支护及土方开挖工程施工专业承包招标文件招 标 单 位：广州市番禺区住房保障办公室项目代建单位：广州市番禺信息技术投资发展有限公司招标代理单位：广东建发工程管理有限公司日 期：二。一 一 年九月重要提示1.参加投标之前，投标人应查询企业I C卡、拟报项目负责人的使用状态以及预存报名费账户中的存款额度，以免出现企业I C卡以及拟报项目负责人不能被使用以及预存报名费账户中的存款额度不足的情况。上述情况有可能导致投标信息无法录入广州建设工程交易中心交易服务系统。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。2.评标委员会对投标
2、人资格审查的大部分信息直接取自投标人在交易中心企业库登记的信息，请投标人及时维护、更新企业库的信息,确保其有效性。因投标人未及时维护、更新广州建设工程交易中心企业库的信息，造成其资格审查通不过的后果，由投标人自负。3.电子评标的项目，投标文件一律不接受纸质文件，投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者(广东省数字证书认证中心(G D C A)发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人可以到广东省数字证书认证中心设立在广州建设工程交易中心的代办点办理电子签名认证证书。4.为规范电子评标项目工程量清单的编制与填报，请各招
3、、投标人在编制与填报工程量清单时认真阅读广州建设工程交易中心网站“电子资审、评标”栏目的相关内容。5 .实施资格后审的招标项目，在中标公示期间，招标人或招标代理机构应在单位内设置的查询点，接受投标单位关于资格审查和废标及相关情况的查询。招标人或招标代理机构的查询联系人，应保持其通讯方式的有效性和畅通性。投诉时须提交相关的查询资料。6.招标代理单位接受投标资审情况查询的主持人及经办人应熟悉了解、清楚相应招标项目的相关情况，包括报名投标单位资审合格或不合格的具体原因及合法依据。报名投标单位应凭报名凭证（投标报名费单据或已递交的投标担保金单据）、法人代表授权书、单位证明向招标代理单位进行情况查询，招
4、标代理单位和前来查询的报名投标单位，应对查询情况用书面形式作为备忘确认证明。7.招标代理单位上述的工作情况，将列入招标代理单位的综合诚信评价排名的考核。8.招标控制价的内容与招标公告同时发布。9.招标人或招标代理机构在投标信息录入时，如投标人为联合体的，须将联合体所有成员单位的全称完整录入广州建设工程交易中心信息系统。目录目 录.4第 一 章 投 标 须 知.5一、投标须知前附表.5二、投标须知修改表.8三、投标须知通用条款.12（一）总则.12（二）招标文件.13（三）投标文件的编制.15（四）投标文件的递交.22（五）开标、评标、定标及合同签定.25第二章 开标、评标及定标办法.28一、开
5、标、评标及定标办法修改表.28二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法.30（一）总则.30（二）开标评标办法程序和细则.33商务综合诚信评标法.33第 三 章 合 同 条 款.46第四章 投标文件格式.119第五章 技 术 条 件（工程建设标准）.131第 六 章 图 纸 及 勘 察 资 料.132第 七 章 工 程 量 清 单.133第 八 章 招 标 控 制 价.134第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用G Z Z B 2 0 1 0-0 0 5-2 招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效
6、力。对范本 投标须知通用条款和 开标、评标和定标办法通用条款可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。项目条款号内容说明与要求11定义招 标 人（即发包人）：广州市番禺区住房保障办公室项目代建单位：广州市番禺信息技术投资发展有限公司招标代理：广东建发工程管理有限公司设计单位：广州市泰基工程技术有限公司监理单位：_ _22.2.1工程名称大学城中环东路教师公寓（北区）项目基坑支护及土方开挖工程施工专业承包32.2.2建设地点广州市番禺区小谷围岛大学城中心区42.2.3建设规模北区地块（DN 05 02）总用地面积9 302平方米，建筑面积约3
7、9 34 1平方米（含地下室124 5 3平方米，）基坑支护周长约36 0米，最大牙挖深度约12.7米（具体数据以施工图设计为准）。52.2.4承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。62.2.5质量标准合格72.5.1招标范围按发包人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包以下所含全部内容：（1）项目红线范围内的基坑支护及开挖、场地内清理平整、降排水工程、地下管线迁移、临设（包含业主、监理办公生活面积）、临时道路工程及场地内施工临水（表后部分）、临电安装（临变箱低压端出线以后部分）及应急预案与演练等。（2）施工管理和配
8、合：即对招标人另外发包的总包单位（后续进场）进行配合；对招标人另外发包的其它专业工程进行配合，主要包 括（包括但不限于）：基坑变形、沉降监测、总包单位施工机械设备进场等。（3）负责办理工程开工所需的各项手续，包括但不限于施工许可证（或临时施工许可证）、报监手续、余泥排放证、排污手续等，并承担相关费用（政府规定由建设方缴纳的相关费用由承包人先行缴纳，发包人收到相关书面凭证后在工程款中一并支付）。（4）负责收集、整理、归档所有关本工程范围内的工程资料（包括但不限于图纸、质量、安全等方面的资料）。工程资料的质量及份数必须达到广州市建设主管部门的相关标准，该工程验收合格后6 0 日历天内移交给项目总包
9、施工单位。在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的一切费用均包括在乙方合同价款中。（5）为完成本工程所必须完成的其他工作。（6）具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。项目条款号内容说明与要求82.5.2工期要求_ _ _ _ _ _ _ 年_ _ _ _ _ 月一日计划开工，施工总期：暂定120日历天。93.1资金来源番禺区财政拨款10投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告11资格审查方式电子化资格后审。1213.1报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价，按 建设工程量清单计价规范（GB50500-2008）执行。纳入年度审计项目计划的政府投
10、资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。1315.1投标有效期里日历天（从投标截止之日计起）1416.1投标担保1 收取方式：方式一：由交易中心代收。2.投标担保额度：至 万 元（在招标过程中不可调整）。3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1 款。157.5领取招标文件及图纸由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。165.1踏勘现场时间：自2011年 9 月 1 9 日起具备现场踏勘条件:方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；现场详细地点：广州市番禺区小谷围岛大学城中心区178
11、.1招标答疑1.方式：网上答疑：2.投标人质疑期限：在投标截止日期前卫日3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前？日4.进入到提问区域的密码为5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1 款。1811投标文件的组成投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。两册合编成一本。1917.1投标文件份数投标文件密封包封为1 包（内含电子投标文件旦套，其中正本1份，副本1 份）。2019.1投标文件的递交时间和地点收件人：广州市番禺区住房保障办公室广州市番禺信息技术投资发展有限公司。L 投标文件的递交时间：2011年幺月坦日幺时组分 至 2011年风_ 月9.日 也 时 延 分。2.地点：广州建设工程
12、交易中心番禺交易部室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2119.2履行投标登记时间和地点1.履行投标登记时间：2011年 坨 月 幺日幺时延分 至 2011年 也 月 9.日 时 过 分。2.地点：广州建设工程交易中心番禺交易部室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2224.1开标时间和地点1.开标时间：2011年 10月 1 0 日9 时 30分2.地点：广州建设工程交易中心矗交易部室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。2333.4开标评标办法商务综合诚信评标法项目条款号内容说明与要求243 8.2履
13、约担保方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的 期。2 5招标控制价本项目招标控制价为人民币17 3 4 5 5 18.6 2 元,其中安全文明施工费为 5 3 4 9 19.9 9 元,余泥渣土运输与排放费为4 9 08 4 4 4.7元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。2 6保修期按 照 建设工程质量管理条例规定2 7评标参考价候选下浮率计算评标参考价的下浮率X从 0、0.5%,1%,1.5%,2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。2 8评标委员会人数组成人数：标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该 评 标委员会由5人或以上单数组成。2 9企业综合诚
14、信评价排名计分本项目的企业综合诚信评价排名得分，以 地基与基础工程专业排名为准。同一资质组成联合体投标的，企业综合诚信评价排名得分以组成联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。不同专业资质组成联合体投标的，应在联合体协议书中明确联合体各方的分工，联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程的专业中，综合诚信评价排名得分最高的为准。该联合体的企业综合诚信评价排名得分以联合体各成员的企业综合诚信评价排名得分的平均值计算。同时具有招标要求专业资质的投标人，专业企业综合诚信评价排名得分以其承接该工程所需专业的最高分为准。以专业企业综合诚信评价为准的，8个 专 业（地基与基础工程专业
15、、建筑幕墙专业、建筑智能化专业、建筑装饰装修专业、桥梁工程专业、消防设施工程专业、城市及道路照明工程专业、机电安装工程施工企业）综合诚信评价排名之外的专业，不参与平均值计算。3 013.4、13.5.2合同价款的调整办法按合同专用条款2 3 条的约定调整。二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZ Z B2 0 1 0-0 0 5-2 招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址:）下载查阅。条款号：1 1.2 （5）修改类型：修改原文：拟委派项目负责
16、人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书：条款号：1 1.2 （7）修改类型：修改原文：企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）；现文：企业类似工程业绩证明材料（投 标 人 自2 0 0 9年1 1月1日至今在广州地区完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指：地基与基础专业单项中标金额600万元或以上工程）。需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明（造价以中标通知书为准）。如以上资料不能证明业绩规模的技术指 标
17、（指面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。）如投标单位的业绩是多资质联合体的，则按照联合体成员单位书面约定的份额为准计算，否则进行均分。条款号：1 1.3.1 （6）修改类型：修改原文：（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：合法的余泥渣土运输单位 已在广州余泥管理政务网（）公布的运输公司及排放点；施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；施工总承包单位安全总责承诺书（适用于施工总承包招标项目）或
18、遵守 施工总承包单位安全总责承诺书的 承 诺 书（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执 行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。现文：（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：合法的余泥渣土运输单位 已在广州余泥管理政务网（）公布的运输公司
19、及排放点；施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；遵 守 施工总承包单位安全总责承诺书的承诺书。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执 行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受:通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。条款号：1 1.3.1.（9）修改类型：删除原文：（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的
20、机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价5 0%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。条款号：2 9、3 0、3 1 修改类型：修改原文：29.签署初步的施工协议2 9.1中标单位在中标公示后15日内必须与招标人签署初步的施工协议。不按期签署相关协议的，视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金或履约保证金，并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。3 0.合同协议书的
21、签订3 0.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3 0.2中标通知书发出之日起3 0日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。3 0.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。3
22、1.履约担保3 1.1在收到中标通知书后的1 5日内,中标人应按本须知前附表第2 4项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。3 1.2中标通知书发出之日起坨日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：2 9.签署初步的施工协议2 9.1 中标单位在中标公示后5日内必须与招标人签署初步的施工协议。不按期签署相关协议
23、的，视为自动放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金或履约保证金，并且有权确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。3 0.合同协议书的签订3 0.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。3 0.2 中标通知书发出之日起5日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过
24、部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。3 0.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。3 1.履约担保3 1.1 在收到中标通知书后的5 日内，中标人应按本须知前附表第24项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。3 L 2 中标通知书发出之日起5 日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中
25、标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、投标须知通用条款(-)总则1,定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：(1)“招标人”(即发包人)、“项目建设管理单位(或称“项目代建单位”)、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。(2)“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。(3)“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。(4)“招标文件”指由招标代理发出的本文件(包括全部章节、附件)及招标答疑会会议纪要和招标文件
26、的澄清与修改文件。(5)“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。(6)“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。(7)“电子文件”指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。2、招标说明2.1 本招标工程项目按照 中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。2.2 工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。2 .3 设计说明：详见招标图纸。2 .4 工程施工特点：详见招标图纸。3 .资金来
27、源本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项4 .合格投标人的条件详见本项目招标公告5 .踏勘现场5.1 投标人应按本投标须知前附表第1 6 项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现
28、场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤 害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。6.投标费用6.1 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。（二）招标文件7.招标文件的组成7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要：第 一 章 投 标 须 知第 二 章 开 标、评标及定标办法第 三 章 合同条款第四章投标文件格式第五章
29、技 术 条 件（工程建设标准）（另册）第 六 章 图 纸 及 勘 察 资 料（另册）第 七 章 工 程 量 清 单（另册）7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。7.3投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。7.4招标人（或委托招标代理机构）使用依法设立的电子认证服务提供者（广东省数字证书认证中心
30、（G D C A）签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名。该电子签名对招标人产生与手写签名或者盖章同等的法律效力。7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件，同时发布的还包括施工图纸、招标控制价。7.6 招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。7.7 投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名。7.8 招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。8.招标答疑8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图
31、纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题递交给招标人或招标代理人，递交问题时一律不得署名。网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站一进入“招标答疑”专区一“切换至投标人”一通过项目编号或名称找到所需的项目一在上述的答疑时间内点击“投标人问题列表”一输入密码（密码为：）进入到提问区域一无记名或匿名提出自己的问题以及查看所有的问题。8.2 投标人应在投标截止前1 0 日停止质疑。招标人应在投标截止日期7日前解答招标文件的疑问，并形成答疑纪要在交易中心网站“招标答疑”专区发布。8.3 招标答疑会会议纪要一经在广州建设工程交易中心网站发
32、布，视作已发放给所有投标人。8.4答疑会会议纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑会会议纪要。8.5 若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后发布发出的答疑会议纪要为准。9.招 标文件的澄清与修改9.1 招 标文件发出后，在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。9.2招标文件的澄清、修改及有关补充通知在交易中心网站发布。招标文件的澄清、修改及有关补充通知一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。9.3招标文件的修改补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。9.4招标文件的澄清或修
33、改均以广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的内容为准。9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。(三)投标文件的编制1 0.投标文件的语言及度量衡单位1 0.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。1 0.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。1 1.投标文件的组成：1
34、1.1 投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。两册合编为一本。1 1.2 资格审查文件主要包括的内容：(1)投标申请公函；(2)广州建设工程投标信息表(格式见第四章)；(3)企业资质证书；(4)建筑施工企业安全生产许可证；(5)拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；(6)项目负责人安全培训考核合格证(B类)；(7)企业类似工程业绩证明材料(投 标 人 自2 0 0 9年1 1月1日至今在广州地区完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指：地基与基础专业单项中标金额6 0 0万元或以上工程)。需同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明(造价以中标通知书为准)
35、。如以上资料不能证明业绩规模的技术指 标(指 面 积、高度、跨度、管 径 等)的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。)如投标单位的业绩是多资质联合体的，则按照联合体成员单位书面约定的份额为准计算，否则进行均分。(8)专职安全人员的施工安全考核证书(C类)。注：资格审查内容的(3)至(8)项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。1 1.3 经济标主要包括的内容：1 1.3.1 投标函部分：(1)企业法定代表人证明书；(2)投标人代表的法定代表人授权委托书；(3)投
36、标函(格式见第四章)；(4)广州建设工程施工招标投标书(格式见第四章)；(5)响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书(格式见第四章)；(6)余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：合法的余泥渣土运输单位 已在广州余泥管理政务网()公布的运输公司及排放点；施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；遵 守 施工总承包单位安全总责承诺书的承诺书。相关承诺书须包含以下内容：严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执 行“一不准进、三不准出”规定。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受:通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年
37、，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。(7)投标人按照规定的格式及内容要求签署的 投标申请人声明(格式见第四章)；(8)列明主办单位的联合体工作协议(采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；1 1.3.2投标报价部分：（1）投标总报价说明；（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放赛用按招标文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：/工程总价；/编制说明；/工程概况；/工程项目投标
38、价汇总表；/单项工程投标价汇总表；,单位工程投标价汇总表；/分部分项工程报价表；/措施项目清单与计价表（一）；/措施项目清单与计价表（二）；,其他项目清单与计价表；,暂列金额明细表；/材料设备暂估价明细表；/专业工程暂估价明细表；/计日工计价表；/总承包服务计价表；/规费和税金项目计算表；/人工、主要材料设备、机械台班价格表（3）综合单价分析表；（4）专业工程投标报价表（格式见第四章）（5）按照招标文件要求填写的 参与编制经济标投标文件人员名单；（6）其它辅助说明资料。1 1.3.3 工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程
39、量清单及2 0 0 8 年中华人民共和国国家标准 建设工程工程量清单计价规范（G B 5 0 5 0 0-2 0 0 8）及广东省相关定额及清单规范执行。1 1.3.4 投标人应认真核对图纸并复核清单的工程量及项目，如发现工程量清单与图纸内容不符，应在招标疑问收集期间提出质疑，并向招标人提出修正意见。若在招标疑问收集期间没有收到任何质疑的，即视为投标人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况。（选择性条款）1 1.4投标人应使用符合 广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）交易中心实施细则的计价软件制作工程量清单报价表和单价
40、分析表（如本招标文件要求单价分析表）。1 1.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名工作。电子投标文件介质使用只读光盘C D-R光盘，所有电子投标文件不能采用压缩处理。1 1.6投标人应使用依法设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名。该电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1 1.7除工程量清单报价表相关的内容、广州建设工程施工招标投标书 及 专业工程投标报价表外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。1 1.8投标文件应按上述编排的要求编制。如不按上述编
41、排要求编制的，所引起系统无法检索、读取相关信息时，其结果将由投标人自行承担。1 2 .投标文件格式1 2.1 投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。1 2.2 投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理。1 3 .投标总报价及造价承包和变更结算方式1 3.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第1 2项所规定的方式。1 3.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目
42、和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。1 3.3 投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3 项的建设地点，完成投标须知前附表第7 项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规赛、暂列金额、暂估价、安全文明
43、施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。1 3.4 投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照 广
44、州市建设工程招标投标管理办法第二十四条的规定。1 3.5 工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：1 3.5.1 中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；1 3.5.2 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行
45、换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期 广州地区建设工程常用材料综合价格 计算，广州地区建设工程常用材料综合价格没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。1 3.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价，下浮率为中标价相对于招标控制价的 下 浮 率（下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价）。1 3.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。13.6 暂列金额、暂估价13.6.1 暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并
46、包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。13.6.2 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。13.6.3 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备
47、、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。13.6.4 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5 款规定确定。13.6.5 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用
48、政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。13.7 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽
49、视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。13.8 属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。1 3.9 纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据(适用于纳入年度审计项目计划的项目)。1 4 .投标货币1 4.1 本工程投标总报
50、价采用的币种为人民币。1 5 .投标有效期1 5.1 投标有效期见投标须知前附表第1 3 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。1 5.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第1 6 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。1 6 .投标担保1 6 .1 投标人应按投标须知前附表第1 4 项所述