《2022简单施工合同范本【5篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022简单施工合同范本【5篇】.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022简单施工合同范本【5篇】 以法律行为发生债的关系或变更债的关系的内容者除法律另有规定者，必需有当事人双方之间的合同。以下是我为您整理的最新2022简洁施工合同范本【5篇】，诚心希望能为您供应帮助！ 2022简洁施工合同范本1 甲方：_ 乙方(施工责任方)：_ 甲方承建之_，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，详细为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结
2、算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1)乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。 2)乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。 3)乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2)
3、负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2)强化本施工队伍的平安生产教化，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清
4、。 4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度支配;班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5)必需保证足够的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6)详细施工作业中必需配备所需交通平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。 7)乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响
5、甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 8)该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权马上收回本施工项目。 10)工程完工后，向甲方刚好上报该工程的施工总结。 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验评
6、定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料奢侈及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 五、工期 乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工安排所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的或元向甲方支付罚金。 六、付款方法 1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2)质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程
7、逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 七、其它 1)若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔
8、偿。 八、甲方对本责任书上述各条款具有说明权。 九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2022简洁施工合同范本2 施工单位(甲方)：_承建方(乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理方法、建设施工规范、质量验收评定标准、国家平安检查标准和自治区有关规定，结合本工程详细状况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。 一、工程概况： 工
9、程名称：_工程地点：_建筑面积：_工程结构：_工程内容：_ 二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、 工程造价包工包料一次包死。 三、施工工期：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工交付运用、 四、双方责任 甲方责任： 1、对工程进度、工程质量、平安生产进行监督，并组织工程竣工验收。 2、组织每月施工进度，工程质量、平安、生产会议，支配施工有关事项 3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理看法。 4、按上级有关规定填报有关报表。 5、依据建设单位支付工程进度款的详细状况向乙方按第六条2、3款规定供应施工用资金。 五、乙方责任： 1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、 2
10、、根据施工合同条款，支配好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参与甲方召开的有关会议。 3、严格根据施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。 4、严格遵守建筑工程平安操作规程组织平安施工，对发生的平安事故由乙方全部负责(同时由平安部办理单项工程平安施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。 5、对工程的隐藏部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。 6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。 7、遵守甲方
11、的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的惩罚。 8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再运用。 9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不担当任何责任，如发上经济纠纷，项目担当一切经济责任。 10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩处或罚款，责任由乙方担当。 六、付款方式及付款标准： 1、全部甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。 2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必需经部队领导签字后方可支付。 3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款
12、的50%，做为程材料费。 4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。 5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。 6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，假如乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 甲方代表(签字)：_乙方代表(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 2022简洁施工合同范本3 发包方：_(以下称甲方) 承包方：_(以下称乙方) 甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程面积(包括土建工程、水暖工程、
13、电器工程)：共计_平方米。 4、承包内容：_ 5、建筑安装工程造价：共计人民币_元。 6、工程价款和费用的结算依据和付款方法：_ 7、工程开工日期：_年_月_日。 8、工程竣工日期：_年_月_日。 9、工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 10、甲方主要义务：_ 11、乙方主要义务：_ 12、违约责任 (1)甲方因自己缘由延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。 (2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。 (3)甲方未按约定的时间和要求供应原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以恳求顺延工程日期，还可以恳求赔偿停工、
14、窝工等损失。 (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。 (5)因乙方缘由致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当担当损害赔偿责任。 13、本合同附件：共_份。 14、合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。 15、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，承包方_份，发包方_份，由发包方送_一份。 发包人：_承包人：_ _年_月_日_年_月_日 2022简洁施工合同范本4 发包方：
15、_公司，以下简称甲方。 总承包方：_，以下简称乙方。 分包方：_，以下简称丙方。 甲、乙、丙叁方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、同等、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下： 第一条工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元(其中包括如下费用)。 1、总包管理费_%。 2、市场价格风险调整的不行预见费用。 3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。 4、设计变更调整的费用(以供应的技术文件为依据)。 5、其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
16、7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。 其次条工期要求和开工日期 工期要求： 主厂房：_天(到_年_月_日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位) 第三条平安生产规范执行必需符合国家有关规定要求 第四条材料、设备的选购、供应方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第
17、五条工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、平安文明施工全部达到本协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_万元(其中质量保证金_万元，工期保证金_万元，文明、平安保证金_万元)。 2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_万元。 3、竣工后阅历收达到质量、工期、平安文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。 第六条工程价款及支付方式 1、房屋结顶_天，甲方支付给丙方_万元; 2、丙方支付给乙方总包管理费_%(_万元); 3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_%支付; 4、竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工
18、程款的_%; 5、余款_万元(其中_万元作为工程保修金)，在满一年后支付_万元，_万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6、接受工程价款的单位名称：_帐号：_开户银行：_ 第七条工程质量保修保修期为_年 在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进行保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内干脆扣除。 第八条违约责任及处理 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、
19、平安文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好平安生产工作，若发生任何人员平安事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_元/天计取。 5、丙方必需接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_元/次。 第九条其它 1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，平安等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、
20、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方干脆与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方：_代表：_ 乙方：_代表：_ 丙方：_代表：_ _年_月_日_年_月_日 2022简洁施工合同范本5 发包方(甲方)：_ 代表人：_ 设计方(乙方)：_ 设计等级证书：_ 鉴于甲方
21、是_项目的发包人，乙方是具备设计资质的设计方，甲方托付乙方担当本项目的施工设计工作，为避开合同履行后双方发生不必要的纠纷，特订立本合同规范双方的行为，详细如下： 第一条工程概况 1、工程地点：_ 2、设计项目：_ 3、设计内容：_ 4、承包方式：_ 其次条设计依据 甲方在订立合同时，应交付给乙方托付书及项目相关的审批文件。同时要一并交付设计前的基础勘探资料，甲方应保证资料的完整性和真实性。 第三条乙方任务 1、乙方接受托付书后，应随即进行现场堪测。 2、乙方在收到定金日起_日内须向甲方提交定草图，平面配置及设计草案。 3、乙方在收到第一阶段设计费后_日内须向甲方提交效果图。 4、乙方在收到其次
22、阶段设计费后_日内须向甲方提交正式的施工图。 5、乙方应编定有关的施工说明书。 6、乙方应对工程施工进行必要指导，完成图纸和技术的交底，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难。 第四条设计费以及支付 1、本合同的设计费单价暂定为每平方米_元人民币，大写为_，设计费总计_万元，大写为_。 2、本合同签订之时，甲方须向乙方支付定金，_元人民币，大写为_。 3、乙方提交的平面设计图，经甲方确认验收后，甲方须向乙方支付第一阶段的设计费_元，大写为_。 4、乙方把整个施工图纸交与甲方审定后，甲方须向乙方支付其次阶段的设计费_元，大写为_。 5、剩余价款在双方义务履行完毕后，
23、甲方一次性无息支付给乙方。 第五条保密条款 1、甲方对于本合同中乙方提交的全部图纸负有保密的义务，未经乙方书面同意，不得将图纸用于本合同之外的任何商业活动，也不得擅自复制、更改披露乙方的图纸、资料。 2、乙方对于本合同涉及到甲方隐私的材料同样负有保密的义务。 第六条合同中止与解除 1、甲方如有特别状况，必需终止本合同，应书面通知乙方，并且甲方应当付乙方通知到达时已完成部分设计之费用。同时，定金不予退回。 2、若乙方在合同履行过程中须提前解除合同，则应双倍返还定金，如给甲方造成其他损失，则须一并赔偿。 第七条违约条款 1、甲乙中任何一方违反本合同规定的相应义务，给对方造成损失的，均应负担全部损失
24、。因一方违约，导致合同无法履行的，须终止合同的，违约方应负担守约方因此遭遇的全部损失。 2、甲方不得以设计内容不满足为由，拒付设计费，乙方负有修改义务，双方应依诚信原则协商解决。 第八条争议纠纷解决 双方就本合同约定事项有所争议时，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起诉。 第九条附则 1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方应照常支付设计费。 2、设计时间于_年_月_日起，到_年_月_日止。(审稿时间和修稿时间另算) 3、本合同自双方签字后生效，合同规定的双方义务履行完毕后失效。 4、本合同一式_份，甲乙双方各_份，提交工程所在地建设单位主管部门留存_份。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 2022简洁施工合同范本【5篇】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页