《2023年个人安置房购房合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年个人安置房购房合同.docx（9页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2022年个人安置房购房合同2023个人安置房购房合同1 出卖人(甲方)：_ 联系电话：_ 买受人(乙方)：_ 联系电话：_ 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其它有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品达成如下协议： 一、甲方在_，土地属国家出让地，乙方对该商品房做了充分全面的了解，情愿购置该房产。 二、乙方购置的.甲方商品房为_，该商品房合同商定的建筑面积为_平方米。 三、面积确认及面积差异处理 1、合同商定面积与产权登记面积有差异，以产权登记面积为准。 2、商品房交付后，产权登记面积与合同商定面积发生差异，以方同意根
2、据产权登记面积据实结算房价款，多退少补。 四、计价方式与价款 1、该商品房按建筑面积单价为每平方米_元，房款总计人民币(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。 五、付款方式 1、乙方于_年_月_日与甲方签订购房合同时，交定金(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。 2、签订施工合同时买受人一次性付清总房款的_%，付款金额为(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)。余款_%(大写)_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写：￥_元)在房屋交付使用时一次性付清。 六、甲方在_年_月_日交房给乙方使用(不行抗力的因素除外)。 七、甲方以电话通知的方式，告知乙方付款的时间，乙方
3、在接到电话之日起10日内，交付合同规定的款项，若不按时付款，甲方有权向甲方追索逾期利息，利息根据银行借款利息计算，超过30天向甲方有权终止其购房合同，不予退还全部的购房款和押金，全部责任由乙方自己担当。 八、甲方代办理房产证、土地使用证、水、电开户，全部手续费、税费(销售不动产税)、契税等费用由乙方担当。乙方应准时供应办证所需要的证件及一切费用。 九、交房标准：内墙、天棚粗沙抹面，室内地面不找平，内墙一般粉刷，水、电主管线按到户(室内由乙方自己担当)。 十、违约责任：乙方要求中途变更合同或退房，甲方拒绝乙方已付全部押金和购房款。 十一、甲乙双方在履行合同过程中发生争吵时，就协商解决，协商不成时
4、，可依法向当地人民法院起诉。 十二、甲方在_个月内房产证、土地证办好交付给乙方。 十三、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，房产部门备案一份，合同自签订之日起生效。 甲方(签字)：_ 乙方(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 2023个人安置房购房合同2 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方就位于_的一处房屋的买卖事项，依据我国物权法、土地治理法等相关法律规定，经充分、公平协商，自愿达成如下全都协议； 一、本合同双方当事人均为_。 二、房屋状况：本合同项下的房屋位于_房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在_名下。 三、该交易房屋由甲方全额出资建筑，使用的土地为_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意
5、，可以长期占有、使用。 四、在房屋交付给乙方前，甲方保证： 1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利； 2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利； 3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款_%的违约金。 五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_万元，该价格包括该房屋使用所占土地的”费用、房屋建筑的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。 六、房款支付：自该合同双方签字之日起_日，乙方一次性付清全部款项，并
6、将该款项汇入甲方账号为的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额_的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。 七、房屋交付：乙方依据第六条将全部房款汇入甲方供应的账号之日起_日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付_元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止；如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的缘由除外。 八、在接到
7、乙方办理房产过户的书面通知后日，甲方应当依据乙方的需要，积极协作乙方办理房屋产权过户的相关手续；如甲方拒绝或无故拖延，不予以协作，甲方须向乙方每日支付_元违约金，直至帮助乙方办理完房产过户为止；因不行抗力、政策性或乙方自身等其他与甲方无关的缘由造成无法办理过户的，与甲方无关。 九、该房屋交付给乙方后，该房屋（包括土地、房屋及附属设施）的全部权益归乙方全部，包括但不仅限于征地补偿、拆迁补偿等；如甲方得到该上述补偿款后应当将该款项全部给付乙方，如甲方无故拖延或拒绝给付乙方，除全部给付补偿款外，须向乙方支付_元的违约金。 十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵害乙
8、方基于本合同商定而享有的占有、使用和处分房屋的权利；甲方因包括但不限于房屋买卖、个人债务等个人缘由侵害乙方的权利，造成乙方无法连续占有、使用或处分房屋的，甲方除返还本合同全部购房款外，须根据发生阻碍乙方占有、使用或侵害乙方处分房屋权利的实质性影响之时的市场价格补偿乙方。 十一、在本合同签订之日起，甲方未经乙方同意，不得将该房屋出卖给任何第三方：如甲方违反本商定，擅自处分房屋，甲方须返还全部购房款并支付全部购房款_%的违约金。 十二、其他事项： 1、假如双方就本合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先恳求本村村委会、所在街道办事处协调解决。 2、双方应当请至少两名本村集体成员作为本次交易的见
9、证人，并在本合同上签字摁手印。 3、本合同正本一式六份，双方各持三份；自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。 甲方（签字）：_乙方（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 2023个人安置房购房合同3 甲方： 身份证： 住址： 乙方： 身份证： 住址： 甲乙双方经友好协商，现就乙方以甲方名义购置安置房事宜达成以下协议，以供双方共同遵守： 第一条乙方以甲方名义购置由_集团有限公司开发的位于_市_x区_路x号_栋x单元x层x号安置房(合同商定建筑面积共计116.23平方米，其中套内面积102.85平方米，公摊面积13.38平方米)。并签订编号为:_的安置房买卖合同，该合同由乙方持有和保管。 其次条
10、上述安置房买卖合同所商定的一切权利由乙方享有，一切义务由乙方担当。乙方应根据合同的商定充分、准时履行交付房款及相关税费等合同义务，否则，由此造成的一切损失由乙方自行担当。 第三条甲方不享有上述安置房买卖合同的权利义务。未经乙方书面同意，甲方不得以任何理由与开发商就上述安置房买卖合同签订任何补充协议、变更合同内容、解除合同或者终止合同的履行等，也不得向任何第三人转让该合同的权利义务。否则，由此造成的一切损失由甲方担当。 第四条乙方是上述安置房的实际出资人，该安置房的全部权归乙方全部，乙方享有该安置房的占有、使用、收益及处分的权利。甲方不得以任何理由要求享有前述权利。该安置房基于业主所派生的”一切
11、权利义务由乙方享有和担当。 第五条本协议签订后，乙方给付甲方人民币x元，作为借名及甲方帮助办理相关手续的补偿。甲方在借名期间不得再以任何理由向乙方主见任何费用、补偿。 第六条借名期间，如需以甲方名义办理产权证的，甲方应当准时予以协作办理。除非经乙方书面同意，甲方不得增加任何共有人，也不得将产权证办至第三人名下。甲方应当在实际取得产权证之日起x日内交由乙方保管。如政策变化，乙方在_符合购房条件的，乙方有权随时要求将上述安置房过户至乙方或者乙方指定人员名下，甲方不得以任何理由干预。 第七条借名期间，如乙方需出卖、出租、赠与上述安置房或者用于抵押的，甲方应当准时予以协作，不得以任何理由拒绝。未经乙方
12、书面同意，甲方不得将上述安置房用于抵押。 第八条、借名期间，与上述安置房买卖合同和上述安置房有关的一切费用均由乙方担当，相关的缴费凭证、发票等均由乙方保管。如需有甲方亲自缴费的，乙方应当准时将费用返还甲方，甲方亦应当准时将相关缴费凭证、发票交由乙方保管。 第九条借名期间，上述安置房不属于甲方的财产，如甲方有不测的，甲方的继承人无权继承该安置房;如甲方需要分割财产的，不得对该安置房进展分割。 第十条甲方应遵守诚恳，在借名期间不得以任何理由、任何方式侵害乙方的权益。如甲方及甲方近亲属侵占、转卖、抵押、赠与以及被法院强制执行该安置房的，甲方应当按上述安置房的市场价格赐予甲方赔偿并赔偿由此对乙方造成的
13、一切损失。如甲方知晓任何第三人主见该安置房权益或者法院强制执行、保全该安置房的，或者甲方作为债务人被诉至法院且诉讼金额到达万元的，应当准时通知乙方，以便乙方实行应对措施，否则，由此造成的一切损失有甲方担当。 第十一条上述条款当中，凡需要以甲方的名义办理相关手续的，甲方应当接到乙方的通知之日起日内根据乙方的要求亲自办理或者签署书面授权托付书交由乙方自行办理。否则，应当赔偿乙方由此造成的一切损失。 第十二条协议生效之后，任何一方均不得反悔，不得以任何理由解除协议，或者主见协议无效。否则，应赔偿另一方由此造成的一切损失。 第十三条未尽事宜，由甲乙双方协商解决。如需对本协议进展变更的，应当签订书面补充协议，补充协议作为本协议的组成局部。 第十四条假如发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向七星区人民法院提起诉讼。 第十五条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即生效。 甲方：乙方： 时间：时间： 签订地点：