《简易施工合同模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易施工合同模板.doc（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 简易施工合同模板 发包方(以下称甲方)： 承包方(以下称乙方)： 依据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程工程 一、工程名称：_发电工程光伏板安装工程 二、工程地点：_ 三、承包方式：包工、包机械、包安全。 其次条工程期限 合同工期总日历天数10天。 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。 3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价_安装组数进展费用
2、结算。 4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。 第五条安全施工 乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展
3、结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ 年_月_日_年_月_日 简易施工合同模板篇2 发包人代表(甲方)：身份证号：联系电话： 承包人代表(乙方)：身份证号：联系电话： 合同双方依据住宅室内装饰装修治理方法以及相关法律再结合详细状况，经过友好协商达成以下协议。 1、甲方将位于_市_区一件套房交由甲方装修，总面积为_平方米。(甲方拥有对房屋的全部权)。 2
4、、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行爱护措施，否则对于损坏、丧失的.财务乙方概不负责。 3、甲方需要向乙方供应水、电、气等相关设施并说明留意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。 4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明详细要求，否则造成不良后果由甲方担当。 5、乙方要严格根据甲方供应的图纸及详细要求施工，未经同意不得随便改造，否则担当一切后果。 6、乙方要遵守室内装修的治理规定，不得污染环境、不得扰民。 7、乙方要仔细履行合同条约，按时保质保量地完成任务。 8、施工过程中假如消失变更甲方需要准时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。 8、总工程的费
5、用为_元，在工程完毕后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。 双方假如有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍旧有效。 甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章 签订日期：_年_月_日 简易施工合同模板篇3 建立单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商全都，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程工程 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、承包方式：包工包料。 5、承包造价：_元(大写：_)。 二、工程期限 依据本工程，经甲乙双方协商全都，总工期天。(雨
6、天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为_年_月_日至_年_月_日，总工期_天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程标准、规程施工和标准进展施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。 五、其它商定 1、甲方担当的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必需严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，娴熟把握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方治理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定赐予惩罚; (四)甲方有权对安全意
7、识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2、乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必需严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并依据需要为从事高度危急工作的人员购置适当的人身意外损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必需有配备齐全的安全防护用品，不能满意安全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、未尽事宜 其它未尽事宜，
8、双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章：公章： 日期：日期： 简易施工合同模板篇4 合同编号： 发包方：_ 承包方：_ 签约时间： 签约地点： 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据相关法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商全都，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、建筑面积(工程形式)：_ 三、施工地点：_ 四、工期： 1、开工：_年_月_日; 2、竣工：_年_月_日; 3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_ 六、工程质量标准：_ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合
9、同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。 九、质保期：_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监视治理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进展验收、结算。 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进展施工; 如期完成施工任务; 承受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 教育施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和
10、损坏; 担当施工中的一切安全事故责任及费用。 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满; 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼; 3、合同附件为本合同条款的组成局部，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 托付代理人：托付代理人： 简易施工合同模板篇5 总包方(甲方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 分包方(乙方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 依照建立部建筑安装工程总分包实施方法和_市人民政府_号文件的有关规定，经双
11、方协商全都，签订本合同，并严厉履行。 第一条工程工程 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_。 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。 六、分包工程人工费用_元。 七、乙方投入工种及人数_人。 其次条工程结算 按分包工程工程，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进展中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收标准和评定标准进展技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明
12、书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条安全生产 一、甲方对乙方担当的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进展监视检查，乙方必需仔细贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方供应的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用规划，甲方帮助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由
13、乙方负责。 第五条生活治理 一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丧失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量供应。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_元。 二、内檐抹灰分包，到达优质的每预算工日为_元。到达合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工
14、日为_元。 四、清工每工日为_元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。 六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)_元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为_元。 八、分包工程费用明细表(一七项均可列表) 第七条材料供给治理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作以施工。乙方施工中用料铺张及不合理的超出限额局部，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场干净。 第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责
15、，保证使用需要。 二、手工操作工具，由乙方负责。 三、对甲方负责供给的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丧失损坏，乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条现场治理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项治理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关规划、进度、材料供给等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进展。 二、乙方应对施工人员进展遵纪守法和安全生产、爱惜财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场治理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当
16、法律责任，并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程工程，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随便变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。 四、甲乙双方
17、不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时，当事人双方应准时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决： (1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁， (2)向人民法院起诉。 二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_备案。 三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政治理局进展鉴证或公证处公证。 第十二条合同附件及有效期 本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位：_ 法定代表人：_ 分包单位：_ 法定代表人：_ _年_月_日 简易施工合同模板篇6
18、 发包单位：_(简称发包方)(以下简称甲方) 承包单位：_(简称承包方)(以下简称乙方) 发包方经批准进展的建立工程，由承包方担当，为明确双方的权利义务，依据建筑按抓哏内工程承包合同条例等有关法律、法规签定本合同，共同遵守。 第一条工程名称_。 其次条工程地点_。 第三条承包的范围和内容： 1、建筑工程(包括房屋建筑及构筑物)共_个单位工程，建筑面积_平方米。 2、安装工程名称_以上工程均按施工图设计内容范围承包。 第四条工程造价。承包的工程总造价_元(单位工程造价见承包工程工程表)，假如合同期内发生劳务、材料价风格整、区非标准变动按文件规定执行。 第五条承包方式 本工程按以下第_项方式进展承
19、包施工： 包工包料。 第六条施工期限 本公按工期定额和有关规定，施工工期日历_天，定于_年 _月_日开工至_年_月_日竣工。施工期间如发生不行抗拒的自然灾难，工期另行协商。 第七条双方的主要责任 一、发包方 1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道爆破许可证及市内禁区运输通行证。 2、确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标掌握点。 3、开工前接通施工现场水源、电源、拆迁县城内民房和障碍物(亦可托付承包方担当)。 4、组织有关单位对施工图等技术资料进展审定，按合同规定在开工前十五天内将设计图纸_份、标准图_份及有关技术资料送交承包方，审
20、定施工组织设计。 5、按双方协定的分工范围和要求，供给材料和设备。 6、向经办的银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供给)，审定办理拨款和结算。 7、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进展监视，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决应由发包方解决的问题以及其它事宜。 二、承包方 1、负责施工场地的平坦，施工界区的用水、用电、道路和临时设施的施工。 2、按双方商定的分工范围，作好材料和设备的选购、供给和治理，做好施工前的各种预备工作。 3、准时向发包方提出开工通知书、施工进度规划表、施工平面布置图、隐藏工程验收通知、竣工验收通知，提出应由发包方供给的材料、设备的
21、供给规划。 4、严格根据施工图与说明书进展施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。 5、已完工的房屋、建筑物和安装的.设备，在交公前应负责保管、并清理好场地。 6、根据有关规定供应竣工验收技术资料，参与竣工验收，办理竣工结算。 7、在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工程质量问题，负责无偿修理。 第八条材料设备供给 1、发包方负责供给水泥、木材、钢材和施工期间建筑材料预算价风格整表以及规定由建立单位供给的材料设备。按设计要求的品种、规格、型号供给到承包方指定地点。因品种、规格不全，需由承包方调剂代用时，必需经设计部门签证，由此而发生的量差、价差和运费由发包方负责。因材料设备供给不准
22、时影响工程建立，工程竣工时间顺延。 2、发包方供给的材料设备托付承包方选购运输时，差价及运费由发包方负责。 3、承包方负责地方材料和市场选购物资。市场选购物资需到外地选购时，差价运费由发包方担当。 4、双方供给的材料设备必需符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证或化验单。否则进展材质检验，费用由供给方负责。 5、双方供给的材料设备均执行建立行政主管部门公布的材料预算价格。 第九条工程价款的支付与结算 1、本工程质量评定为_质量，依据鲁政发(1987)74号文规定，按合同工程造价增减_%结算。 2、工程竣工结算按以下第_项方式结算。工程竣工验收合格后，_天内结算完毕。 (1)中标价加
23、签证; (2)施工图预算加系数包干; (3)平方米造价包干。 3、预付备料款和工程款，按建立银行规定执行，详细额度和方法是：_。 4、备料款和工程款拨到_%停顿，其余带工程竣工后结算。 第十条工程变更 1、设计图纸经会审定案后，原则上不准变更。如确需变更时，应提前十五天办理变更手续，书面通知对方。因变更造成的经济损失有发包方负责。 2、在施工中，如承包方发觉施工图纸或说明书不符合设计要求，要书面通知发包方，发包方应在七天内办理技术签证。 3、根底施工如遇特别状况，工期可按实际状况顺延。 第十一条工程质量和验收标准 1、承包方严格根据施工图与说明书组织施工，确保工程质量，在施工中如发生质量事故，
24、要分清责任，由此造成的损失，由质量事故责任方担当。 2、隐藏工程完成后，承包方在24小时以前通知发包方进展检查，未经发包方检查不得隐藏。如发包方未按时到场，承包方自行检查隐藏。发包方提出重新检查时，如结果不符合要求，费用由承包方担当;若结果符合要求，费用由发包方担当。 3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收标准和质量检验标准为依据。工程竣工后，由承包方通知发包方，发包方接到通知后，15天内组织验收，阅历收合格，双方签具验收证书，工程移交给发包方治理。 第十二条施工期间临时停水、停电每次在一天以上的损失由发包方担当，凭签证顺延工期。 第十三条工程保修期，按建立部颁发的建筑工程保修方法的规定为
25、_，从_年_月_日至_年_月_日。 第十四条其他条款 第十五条违约责任 一、发包方 1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 2、工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 3、超过合同规定的日期验收，按每日工程总造价的百分之_的比例偿付逾期违约金。 4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关“工程价款结算方法”的有关规定处理;依据国务院(1990)213号文规定，发包方物理拨付工程款时，承包方有权提出停工报告，
26、发包方15天内解决不了，担当一切停工损失。 二、承包方 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的百分之_的比例偿付逾期违约金。 2、工程拖期交工，每日向发包方偿付工程总造价百分之_的违约金。 3、保修期内发生的质量问题，有承包方无偿进展返修。 三、其他商定：_ 第十六条争议解决方式 因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式中选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明详细仲裁委员会)： 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉 第十七条本合同在双方签字盖章并经工商行政治理机关签证后生效
27、，工程交工价款结清后，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。 第十八条本合同正本二份，双方各执一份;副本_份，双方各执_份，报双方主观部门、工商行政治理机关、经办的银行各一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 简易施工合同模板篇7 甲方：_(发包方) 乙方：_(承包方) 甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点：_ 2、工程承包方式： a承包人包工包料; b承包人包工局部包料; c承包人包清工。 3、工
28、期_年_月_日至_年_月_日。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 其次条：关于材料供应的商定 1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供给的材料如不符合质量要求
29、或规格有差异，应制止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工标准GB-20_和建筑装饰装修工程质量验收标准GB-20_并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的商定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关
30、部门批准，施工中不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。 2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式：水路_米，电路_米 5、
31、乙方承包内容： (1)水电开槽、布线、穿线、埋槽; (2)全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋; (3)水电施工穿墙、打孔、切割; (4)开关插座面板安装; (5)小五金的安装; (6)后期灯具的安装(水晶灯另计); (7)其他收费工程另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同商定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终
32、止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它商定 1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作其他工种的穿插施工，超过3次局部每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至_。 5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方_签字(盖章)乙方_签字(盖章) _年_月_日_年_月_日 简易施工合同模板