《维修合同(五篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《维修合同(五篇).docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 维修合同(五篇)修理合同篇一 乙方： 第一条加工物、数量、酬劳、交货期限 其次条乙方对甲方供应的材料的检验标准、时间及提出异议的期限：无 第三条加工物的技术标准、质量要求：根据国家标准或行业标准验收 第四条乙方对定作物质量负责的期限及条件：自最终验收合格之日起，保修期一年，假如在质保期内消失故障，乙方负责在收到甲方通知（包括电话、传真、特快、信件等）两日内进展调换或修理，由此发生的费用均由乙方担当。如乙方未按商定期限履行或拒绝履行上述保修义务，则应支付滞纳金，日滞纳金数额为合同总价款的_ %，两次修复仍不能解决问题的，甲方有权解除合同，收回合同价款，并由乙方担当由此而引起的一切损失。 第五条
2、加工物的包装及运输费：由乙方担当，包装物不回收。 第六条甲方供应技术资料、图纸的时间、办公及保密要求：甲方供应的图纸或样品、技术资料乙方必需严格保密，对由于乙方造成的技术资料、样品、图纸等资料的泄密而引起的一切损失由乙方全部担当。 第七条乙方发觉甲方供应的图纸或样品、技术要求不合理的，在壹日内向甲方提出书面异议。甲方应在收到书面异议后的壹个工作日内答复。 第八条甲方不允许第三人完成加工物的主要工作。 第九条加工物的交付方式及地点：乙方根据甲方通知现场修理。 第十条加工物的检验标准、方法、费用、地点及期限：检验标准： 1、依据第一条、第三条内容进展验收。并由乙方负责设备安装、设备调试；并出具验收
3、合格报告。 2、检验地点：甲方现场 3、检验期限：_年 _月 _日。 第十一条酬劳的结算方式及期限：每次修理任务完成，双方对每次修理工程进展验收确认、核实工作量，每半年结算一次，乙方供应发票，验收合格支付合同价款90 %，余款质保期满无质量问题一次付清。 第十二条甲方在合同签订日起无日内交付定金_。（人民币大写_）。 第十三条本合同解除的条件：双方协商。 第十四条违约责任： 乙方交付的修理物不能正常使用或验收不合格，甲方有权要求在规定期限内重新修理，乙方担当返工费用 在质保期内乙方担当因加工物质量问题给使用方造成的一切损失。 乙方必需在商定期限内交货，否则每拖延一天向甲方支付违约金合同价款1
4、%。 第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向东营市有管辖权的人民法院起诉。 第十六条本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。 第十七条其他商定事项：本合同有效期_年 _月 _日至_年 _月 _日。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 修理合同篇二 供方: 受理编号: 需方: 签订地点: 签订时间: 年 月 日 一、供需双方本着公平互利、协商全都的原则，签订本合同，以便共同遵守。 二、产品名称、型号、序号、故障缘由、处理方法、收费金额 产品名称
5、规格型号 产品序号 故障缘由 处理方法 修理费 零件费 返程运费: 差旅费： 上门效劳费： 合计人民币金额（大写）： 三、修理方式、修理地点：_ 四、修复设备的交付方式、地点：_ 五、需方在按本合同付款后，供方实施修理，在_日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。 六、设备修复后，对于该设备的同一故障，供方供应三个月的保修。 七、合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必需经双方同意，并另订合同，方为有效。 八、违约责任：按中华人民共和国合同法及其它相关规定执行。 九、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，由_仲裁委员会仲裁。 十、上述条款如有未尽事宜，应以
6、书面补充，_作为附件。 十一、本合同另附件_张，本合同一式_份，双方各执一份，传真件有效。 十二、其它商定事项：_。 修理合同篇三 甲方： 乙方： 依据有关规定，经双方协商全都达成协议如下： 甲方设计人员上门测量尺寸前，乙方需付定金_元，此款可抵充货款。 甲方在测量尺寸后_天内供应设计图（如需出具效果图的，由双方协商）。乙方依据甲方出具的设计图纸完成厨房根底工程（即天花、墙地砖、水电气布置）后，通知甲方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最终的设计图。 图纸确认后不得随便更改。如有一方需对已确定的设计图进展较大修改，必需征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际状况增减费用，安装时间相应顺
7、延。 甲乙双方签字确认后，可选择以下第_种方式付款： （1）乙方于_年_月_日付清全部货款，计人民币_元，最终依据尺寸（见附件：材料结算清单）具实结算。 （2）乙方与_年_月_日向甲方预付款的_%，计人民币_元；待甲方送货上门，乙方验收货物后，向甲方支付货款的_%，计人民币_元；最终安装完工后，乙方根据双方签字确认的设计图进展验收，验收合格后，即付清货款的_%余额，计人民币_元（依据尺寸见附件：材料结算清单具实结算）。 （3）其他方式： 甲方应于_年_月_日前交货，甲方送货安装必需提前_ _天通知乙方。 甲方担当_（地区）的运输费用、搬运费用，但乙方所属_物业治理部门收费由乙方担当。甲方保证所
8、供应的产品质量1年内包修，终生维护（收取材料费）。 （一）甲方责任 1、乙方支付定金后，甲方没有在商定时间内供应设计图，甲方应向乙方双倍退还定金。 2、甲方应严格依据双方确定的设计图进展加工制造，如因甲方缘由导致成品与合同商定不符的，责任由甲方担当。担当方式：_。 3、甲方延迟交货的，每延期一天，应按货款总值的_%向乙方支付逾期交货的违约金_元。 （二）乙方责任 1、乙方应当自行标准完成厨房根底工程（即天花、墙地砖、水电气布置） 2、如甲方提交设计图后，则不予退还定金。 3、乙方付款后，甲方即开头生产，如乙方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。 4、乙方逾期付款，每延期一天应按货款总
9、额的_%担当违约金。 甲、乙双方如确因不行抗力的缘由，不能履行或需延期履行本合同的，应准时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的缘由。 本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，可按以下第_种方式解决： 1、提交_仲裁委员会仲裁； 2、依法向人民法院起诉。 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。 本合同一式_份，由甲、乙双方各执一份，副本_份。 甲方： 乙方： 日期： 修理合同篇四 甲方： 乙方： 因甲方公司楼顶在使用期间消失渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水进展修理，经双方协商，协议如下： 1、修理时间：
10、20x年x月x日起到20x年x月x日止。 2、修理地点：孔雀湖康体中心 3、修理方案须甲方确认，并且乙方应在修理之前征得甲方同意。 4、修理以及修理质量的监视：对于涉及到该房屋所消失的全部渗水部位都必需进展修理。在修理期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监视和帮助局部工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责，消失工伤事故由乙方负责。 6、房屋修理期的留意事项：甲方有义务帮助乙方做好各项施工前的预备，（如垃圾材料的堆放）。 7、修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先商定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。 8、在修理期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。 9
11、、依据双方的协商，本次修理实行乙方包工不包料的方式实施。 10、本工程修理发生的费用共计人民币壹万元整（大写10000.00元整），工程完工之日付伍仟元整（5000.00元）。待保修期满之日付清全部尾款。 11、本房屋漏水修理合同一式两份，双方各持一份。 12、关于保修：保修期6个月，自修理完毕之日起算，保修期内发生问题时乙方应马上派工作人员前往查看，并实行其他相关措施。 13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 修理合同篇五 甲方： 乙方： 甲、乙双方依据双方签订的_工程户内精装修总承包工
12、程施工合同，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议： 一工程质量保修范围和内容： 1、乙方在质量保修期内，根据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法等相关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当装修施工合同中的全部施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方缘由造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者有意或非有意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必需积极协作修理，费用双方协商由责任方担当，但费用收取不能高于市场综合水平标准。 二。
13、工程质量保修期： 双方依据建立工程质量治理条例及有关规定，商定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。 三。保修金支付： 本工程将保存按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业治理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。 四。保修要求条款： 1、交楼期间精装修施工单位必需在现场组建特地的交楼修理办公室，每一户安排专业人员伴随我司交楼人员进展验收移交。要求参加交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必需仔细记录，按交房记录卡记录的整改工程反应精装修总包工程治理层并以最快速度进展整改修理。 2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为修理顶峰期，期间必需派足够的固定修理人员（详细数量依据现场实际需要另行确定）在现场组建特地的修理办公室，并每天到物业公司报到登记，以便消失业主招修时快速反响、即时处理。 3、修理顶峰期过后，总包单位必需指定修理负责人，修理负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进展修理，履行保修义务，保证修理的质量及效果。