《编制可研合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《编制可研合同模板.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程工程建议书及可行性争辩报告编制合同工程名称：工程地点：合同编号：2023-(由编制人编填)发包人：编签制订 日人：期二 0 一二年月日编制证书等级：询问资质丙级中华人民国建设部监制国家工商行政治理局发包人： 编制人：发包人托付编制人担当工程编制，经双方协商全都，签订本合同。第一条 本合同依据以下文件签订：1.1 中华人民国合同法、中华人民国建筑法、建设工程勘察编制市场治理规定。1.2 国家及地方有关建设工程勘察编制治理法规和规章。1.3 建设工程批准文件。建设规模编制阶段及容序号工程名称层数建筑面积(m2)建议书可行性争辩报告施工图估算总投资(万元)费率%估算编制费元合计说明其次条 本合同
2、编制工程的容：名称、规模、阶段、投资及编制费等见下表。第三条 发包人应向编制人提交的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1本工程编制要求12023.52本工程相关批文12023.5第四条 编制人应向发包人交付的编制资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜建议书及可行性争辩报告82023.第 五 条本 合 同 收 费 估 算 约 为￥元人民币按实际投资额计算。编制费支付进度详见下表。付费次序占总编制费%付费额元付费时间第一次付费30签订合同时其次次付费70交付图纸时说明：开头工作后定金抵作编制费。第六条 双方责任6.1 发包人责任：6.1.1 发包人按本合同第三条规定
3、的容，在规定的时问向编制人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求编制人违反国家有关标准进展编制。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以，编制人按合同第四条规定交付编制文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，编制人员有权重确定提交编制文件的时间。6.1.2 发包人变更托付编制工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成编制人编制需返工时，双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重明确有关条款外，发包人应按编制人所耗工作量向编制人增付编制费。在未签合同前发包人已同意，编制人为发包人所做的各项编制工作， 应按收费标准，相应支付编制费。6.1
4、.3 发包人要求编制人比合同规定时间提前交付编制资料及文件时， 假设编制人能够做到，发包人应依据编制人提前投入的工作量，向编制人支付赶工费。6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关编制问题的工作人员，供给必要的工作生活及交通等便利条件。6.2 编制人责任：6.2.1 编制人应按国家技术规、标准、规程及发包人提出的编制要求， 进展工程编制，按合同规定的进度要求提交质量合格的编制资料，并对其负责。6.2.2 编制人按本合同其次条和第四条规定的容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.3 编制人交付编制资料及文件后，按规定参与有关的编制审查，并依据审查结论负责对不超出原定围的容做必要调整补充。编制
5、人按合同规定时限交付编制资料及文件，本年工程开头施工，负责向发包人及施工单位进展编制交底、处理有关编制问题和参与竣工验收。在一年工程尚未开头施工，编制人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问效劳费，收费额由双方商定。第七条 违约责任：7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，编制人未开头编制工作的，不退还发包人已付的定金；已开头编制工作的，发包人应依据编制人已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段编制费的一半支付；超过一半时，按该阶段编制费的全部支付。7.3 由于编制人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的编制资料及编制文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收编制费的千
6、分之二。7.4 合同生效后，编制人要求终止或解除合同，编制人应双倍返还定金。第八条 其他8.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中商定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.2 本合同一式 贰 份，发包人 壹 份，编制人 壹 份。8.3 本合同经双方签章并在发包人向编制人支付订金后生效。8.4 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、 、会议纪要等，均为本合同组成局部，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：编制人名称：盖章盖章法定代表人：签字法定代表人：签字托付代理人：签字托付代理人：签字住所：地址：电话：电话：开户名称： 开户银行： 银行账号：