《2022室内设计合同通用15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022室内设计合同通用15篇.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022室内设计合同通用15篇室内设计合同1工 程 名 称：_工 程 地 点 ：_设计证书等级：_发 包 人：_设 计 人：_签订日期：_年 _月 _日发包人委托设计人承担装修室内工程设计，经双方协商一致，签订本协议。第一条 本合同依据下列文件签订：_1.1中华人民共和国民法典建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1. 本设计不包括园林、厨房和智能化设计。2. 本设计不负责建报图和竣工图。第二条 本合同设计工程的内容：_名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：_第四条 设计人应向发包人
2、交付的设计资料及文件第五条 本合同设计收费为_万人民币。设计费支付进度详见下表。1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。2、上述设计费包干价，在本合同项下工程范围内，今后不随涉及内容及设计周期的改变而调整。设计费按双方签订合同约定数，按规定向发包人按比例收取。第六条 双方责任6.1发包人责任6.1.1发包人按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限3天以上时，设计人员有权重新确定提交设
3、计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为设计工作人员，提供必要的工作电脑，办公桌、打印机)生活住宿)及必要的交通等方便条件。6.1.5 设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。6.2设计人责任：_6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、
4、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：_国家有关技术规范及当地技术标准。6.2.3设计合理使用年限为 _年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工，如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，则设计费或工资另行商议。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得
5、向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：_7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期3天支付，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采
6、取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决 。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之一。7.5合同生效后，单方要求终止或解除合同，应赔偿对方的经济损失。第八条 其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号
7、、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列种方式解决：_(一) 提交仲裁委员会仲裁：_(二) 依法向人民法院起诉。8.7本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.8本合同经双方签章第一天起生效。8.9本合同生效后，双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.10本合
8、同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.11其他约定事项：_也可另签补充协议)发包人名称：_ 设计人名称：_公司签证人：_ 盖章) 公司代表：_ 盖章)地 址：_ 地 址：_身份证号：_日期：_年_月 _日 日期：_年_月 _日室内设计合同2委托方（甲方）： 有限公司承接方（乙方）： 空间环境设计工程有限公司根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守一、甲方委
9、托室内设计的地址：省公司办公大楼设计内容：一层大厅、三层中型会议室、四层经理办公区、五层大会议室建筑面积约1200平方米。二、经双方协商，甲方委托乙方室内设计，乙方收取设计费共计人民币38800元。计币叁万捌仟捌佰元整。甲方应在 年 月 日首期付50设计费，计币壹万玖仟肆佰元整。并与乙方约定上门测量的时间和地点（ 年 月 日）。乙方设计师在测量后8天内完成平面布置图、顶面布置图和效果图。三、乙方完成初步设计方案后，甲方至乙方处看图，与设计师经过沟通同意，由双方签字确认。甲方应支付30%设计费，计币壹万壹仟陆佰肆拾元整，乙方在 年 月 日至 年 月 日，共30天完成全套装潢设计图及施工图纸，甲方
10、到乙方处取图，并约定设计交底日期，此时甲方支付乙方15%设计费，计币伍仟捌佰贰拾元整.余下5%尾款在工程开始后半个月内付清。四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，由双方签字确认，施工过程中设计师应有四次去现场放样及指导施工，以达到设计效果，如施工方另有要求设计师出现场，则按800元/天，每次2-3人收取费用。五、如甲方或业主方推翻已确认施工方案，另行设计按每平方米60元收取设计费。六、违约责任：1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3违约金给甲方。2、乙方延期30天以上未完成设计图的，甲方有权解
11、除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价30的违约金。3、乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的30作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。七、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。八、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选定的解决方式划去）：（1）向乙方所在地仲裁委员会申请仲裁；（2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。九、本合同中
12、包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十、本合同一式两份，双方各执一份。甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期：签定合同地址：室内设计合同3甲方：XX装饰设计工程有限公司乙方：甲乙双方经平等协商，特订立本协议，以兹共同遵守。一、甲方就与位于浙江诸暨次坞的客户xx集团有限公司办公楼室内设计签订设计合同一事，特委托乙方负责此项设计内容。二、乙方愿意接受和承担此项设计内容的各项工作。乙方在与本合同合作期商，不得违法窃取、使用和泄露甲方的商业秘密，亦不得有为社会第三人违法窃取、使用、泄露商业秘密及其他违法行为提供便利。三、由于乙方设计所引起的一切责任
13、由乙方直接承担。四、设计委托费用细则1、经双方友好协商，甲方愿意以该合同总价的xx%（以甲方所收的款项为准）作为乙方的设计费用（其中包括陆套施工蓝图），乙方设计必须达到客户确认，材料并注明所用材料的型号、规格及质量等级等。2、甲方与客户签订合同中所列的效果图以及需盖设计院公章费用，甲、乙双方各承担xx%（效果图与盖章费用包含在甲方付给乙方xx%设计费中）。3、合同所需缴纳的税金由甲方承担。五、违约责任双方必须遵照此协议严格执行，如有违反，则应赔偿非违约方相应的损失。六、其他甲、乙双方的委托事项仅限于此项目，如有其他事项，则另行订立委托协议。注合同附件为：XX，该附件与合同具有同等效力。甲方：乙
14、方：签订日期：室内设计合同4施工地点：甲方（业主）：乙方（施工）：共2页第1页序号工程项目单位数量单价合价备注1全屋做不锈钢防盗网平方米302206600用22x22不锈方钢，厚0.82做夹板天花板平方米401506000平面用5厘夹板，竖立面用9厘夹板。夹板为进口夹板。3墙面涂进口ici牌乳胶漆平方米XX04000双飞粉加熟胶粉打底再涂ici两遍。4地面铺国产佛山鹰牌600x600耐磨砖平方米607548005主人房做衣柜项140004000做法见施工图下略附则：1、双方约定：本工程施工期为40天，停水停电及不可抗力因素除外。在甲方款项到位情况下，乙方每拖延工期一天扣工程总造价的千分之三。2
15、、施工期间管理机关收取的费用由甲方支付，罚款除外。3、乙方在甲方指示下犯错被管理机关罚的由甲方支付。4、因偷工减料或货不对版造成对甲方利益伤害的项目，应推倒重做。本合同一式两份，甲乙方各执一份，同具法律效力。新增项目另行签置合同。甲方（签名）：乙方（签名）：室内设计合同5_有限公司 以下简称甲方_装饰工程有限公司 以下简称乙方兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款：一、室内装饰工程地点：_合计 设计面积约7200 平方米二、室内装饰工程设计项目三、乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜：1、绘制总平面布置图。2、拿出设计方案,制作主要空间的透视
16、效果图。3、绘制平面、地面、顶棚、立面、节点大样等详细施工图。4、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。四、总设计费计人民币_万元。五、设计费付款方式：1、签约时，付总设计费的 _%; _元2、交平面布置图时，付总设计费的 _%; _元3、交施工设计图时，付总设计费的_%; _元4、完工时付总设计费的_%。 _元以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则第3、4项甲方应一次付清。若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费用。甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每
17、日付总设计费的千分之一计算滞纳金。六、平面配置应于签约后_日内交付，全部施工设计图应于签订合同后30日完成(即应于 _年_ 月 _日前交图)乙方有拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一，乙方若超过约定交图期限 _日之上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙方归还已收的付金。七、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时完成部分设计的费用(按全国室内装饰设计取费办法五款规定)。八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先征得甲方同意。九、除有第
18、七条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。十、本合同书系指设计委托，如需施工应另行签订施工委托合同书。十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，应甲方出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。十二、 甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费、双方应以合作的态度协商解决。十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其
19、他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地室内装饰装饰行业主管部门调解。甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。 十五、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。甲方：乙方：若通讯地址有变，应以书面通知对方。十六、甲、乙双方同意以 _项目所在地经济法院为仲裁法院。十七、本合同一式四份，由甲、乙双方及见证经济律师各执一份，均具同等效力。十八、本委托合同书自签字盖章之日起生效。甲 方： 乙 方：地 址： 地 址：代表人： 代表人：电 话： 电 话：_ 年_
20、月_日室内设计合同6合同编号：委托方（甲方）：承接方（乙方）： 上海迪家装饰设计有限公司根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规的规定，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。一、甲方委托乙方按以下第 种方案承担室内设计：1甲方委托乙方承担住宅室内设计，地址 ，房型 ，用途 ，使用面积 平方米。设计收费按使用面积计算。2甲方委托乙方承担公共空间室内设计，地址 ，房型 ，用途 ，使用面积 平方米。设计收费按建筑面积计算。二、甲方委托乙方承担室内设计，设计收费标准为每平方米 元，收取设计费共计人民币
21、 元，效果图每张收取人民币 元.三、甲方应在签订合同之日首期付70%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点，或由甲方提供原始平面图供乙方设计。乙方在测量后 天内完成初步设计方案，包括平面布置图、顶面布置图及局部效果图各一张。四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后，填写方案进程表(见附件)，并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方应在 年 月 日至 年 月 日共 天内完成全套装潢设计图及施工工图纸。五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体、增加房屋负荷，必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图，并报请物业及相关部门书面同意后，
22、方可进行室内装饰设计。六、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写方案进程表，由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间顺延或由双方另行约定。如果甲方推翻原设计方案，要求重新修改设计方案，应协商增加相应的设计费，并另行约定设计时间及进程、签订补充协议。七、双方在对设计方案和图纸确认后，甲方必须签字认可，乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。八、施工过程中，乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底，并不少于三次去现场指导施工，以达到设计效果。九、违约责任：1乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应
23、当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。2乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并支付给甲方设计费总价的10%的违约金。3乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应支付给甲方设计费总价的10%的违约金。4乙方完成初步设计方案后，如甲方不愿再履行合同，乙方不退还已收设计费，但必须交给甲方平面布置图、顶面布置图及手绘局部效果图各一张。十、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向上海市室内装饰行业协会申请调解或向上海市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以采取以下第 种方式解决：1向上海仲
24、裁委员会申请仲裁。2向人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份，双方各执一份。本合同包括合同附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十二、双方约定以下补充条款：甲方（盖章） 乙方（盖章）上海迪家装饰设计有限公司地 址： 地 址：上海市东方路1381号蓝村大厦25D电 话： 电 话：400-696-1886年 月 日 年 月 日室内设计合同7合同编号：委托方： (以下简称甲方)设计方： (以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一
25、、 工程概况：1、 工程地点：2、 建筑面积：3、 使用性质：4、 房屋结构：二、 设计程序：1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 m2 元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2 元/ m2计取，设计费总计 元。2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即 元。3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 % 元后，乙方在 天内完成施工图设计，包括平面布置图
26、，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 % 元。6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 元/张)。现甲方要求绘制部位效果图 张，总计 元。7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。8、其它约定：三、 双方责任：1）甲方责任：1、 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。2、 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始
27、设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。3、 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。4、 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。5、 施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。6、 甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按
28、设计费双倍收取违约金。7、 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8、 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。2）乙方责任：1、 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2、 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。3、 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。4、 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、 其它：1、 本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其
29、构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。2、 凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。3、 如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方 元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。4、 对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由
30、此引起的一切后果。5、 本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。6、 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。7、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。甲方名称(签字盖章)： 乙方名称(盖章)：甲方代表： 法定人：电话： 代表人：现地址：邮编：签订日期：室内设计合同8委托方（甲方）：承接方（乙方）：根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便
31、共同遵守。一、甲方委托室内设计的地址 ，房型 ，用途 ，使用面积 平方米。二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米 元，收取设计费共计人民币 元。甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米 元，收取设计费共计人民币 元。甲方应在 年 月 日首期付 50% 设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的 300 元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙
32、方设计师将在 年 月日至 年 月 日，共 天完成全套装璜设计图及施工图纸。四、 图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。五、 双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。六、 甲方如不按合同约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收 100% ，共计 元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图
33、、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。七、 违约责任：1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在 20 天内的，每延期一天应当支付设计费总价的 3% 违约金给甲方。2. 乙方延期 21 天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价 50% 的违约金。3. 乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的 50% 作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。八、 设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。九、 本合同中如有未尽事宜，由
34、双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合同约定（将以下不选项定的解决方式划去）：（ 1 ）向仲裁委员会申请仲裁；（ 2 ）向人民法院提起诉讼。十、 本合同包括合同附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十一、本合同一式两份，双方各执一份。十二、双方约定以下补充条款：1 2 3 甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日设计方案进程表客户姓名室内设计合同9委托方（甲方）：_设计方（乙方）：_甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行
35、，双方特签订本合同供共同遵守执行。第一条工程概况一、工程地点：_二、设计内容：_三、设计面积：_四、设计规格：_第二条价格、计价和支付方式、时间一、本工程设计费为人民币（大写）_元。二、本工程设计费按：每平方米设计费_元。建筑面积_平方米_元/平方米=_元。三、付款方式：1、合同一经签订，甲方3天内应付首期款合同总额_%，计_元。2、乙方提交设计方案，甲方3天内应付款合同总额_%，计_元。3、设计图纸完成提交后，甲方3天内付清设计余款合同总额_%，计_元。4、如有增加设计项目，设计费另计。第三条违约责任1、合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致后重新补订协议。2、甲方变
36、更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时，双方须另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。3、甲方应按本合同第二条规定的金额和时间向乙方支付费用，甲方如果逾期付费超过10天以上，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。4、合同生效后，在合同履行期间，乙方逾期完成委托任务，应向甲方支付违约金合同总额的_%、5、甲方擅自解除合同，乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除合同，乙方应付还甲方双倍设计费。第四条争议解议1、合同履行期间如发生争议，双方协商友好解决。2、协商不成，可以按照本合
37、同约定向_人民法院提起诉讼。第五条未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的设计图纸，方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为，乙方有权索赔。第六条合同生效1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等法律效力。3、本合同签订后不得转包。甲方：_乙方：_日期：_年_月_日室内设计合同10合同编号：_委托方（甲方）：_承接方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法以及其他有关法律、法规规定的.原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。一、甲方委托室内设计的地址_，房型_，用途_，使用
38、面积_平方米。二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米_元，收取设计费共计人民币_元。甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米_元，收取设计费共计人民币_元。甲方应在_年_月_日首期付50设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的_元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后_天内完成平面布置图、顶面布置图及局部效果图各一张。三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_年_月_日至_年_月_日，共_天完成全套装演设计图及施工图
39、纸。四、全套图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认，施工过程中设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以达到设计效果。五、双方在未签订装潢施工合同前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。六、甲方如不按合同约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100，共计_元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。七、违约责任1乙方未在约定时间
40、内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的3违约金给甲方。2乙方延期_天以上未完成设计图的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50的违约金。3乙方无故终止合同，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合同规定的设计费总价的50作为违约金付给甲方。甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。八、设计合同经双方签字认可后，甲方必须按合同约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。九、本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向上海市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按
41、本合同约定（将以下不选定的解决方式划去）：（1）向_仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。十、本合同中包括附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。十一、本合同一式两份，双方各执一份。十二、双方约定以下补充条款：_。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签字）：_ 代表（签字）：_年_月_日 _年_月_日室内设计合同11合同编号：项目名称：项目地点：委托方（以下简称甲方）：承接方（以下简称乙方）：海南拓艺达装饰工程有限公司根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，结合本项目具体情况，经友好协商，特签订本合同，双方共同遵守。第一条 工程项目周边概况：第二条 设计收费及支付方法（一） 本工程设计收费标准参考国家或现行海南家装设计市场每平方收费标准执行； 经甲乙双方商定设计收费为_元，金额大写_元。（二）付款方式甲乙双方采用以下付款方式1、 设计前甲方支付预付款