《专业分包工程的合同【最新7篇】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专业分包工程的合同【最新7篇】.docx(34页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、专业分包工程的合同【最新7篇】专业分包工程的合同 篇一 甲方: 乙方: 按照_中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将_工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。 第一条、建设工程概况 1、总体工程名称: 2、分包工程名称: 3、工程地点: 4、分包工程范围: 5、承包形式: 6、工程期限: 计划开工日期:_年_月_日,计划竣工日期:_年_月_日,合同总工期为_日。 7、质量标准: (1)工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的建筑安装工程及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工程必须达到质量评定等级。 (2)标
2、准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、双方的责任、权利与义务 1、甲方的责任、权利与义务 (1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作; (2)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查; (3)督促乙方确保主合同责任的全面履行; (4)制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,有权要求乙方按有关规定执行; (5)制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施; (6)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底; (7)负责本工程的全面技术管理,批准施工技术方案,解决图纸和施工中的技术问题,
3、检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认; (8)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作; (9)按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求,对工程的质量进行监督检查,有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改,乙方不得有异议; (10)根据施工组织设计要求,对工程的进度进行检查落实,有权对进度进行调整,乙方不得有异议。 (11)甲方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的。 (12)承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理_。发包人已经办理
4、的_视为承包人办理的_。 2、乙方的责任、权利与义务 (1)乙方应全面了解总(分)合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外); (2)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的熟练工人投入工作;严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守安全生产制度,保证施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款; (3)未经甲方允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系; (4)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求,按时提交每月的施工
5、计划,有阶段期要求的提交阶段期计划以及相关的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施。 (5)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管和操作人员的有效证件、持证上岗情况; (6)按时提交有关报表、完整的原始技术资料,配合甲方办理交工验收; (7)乙方须保证甲方交付后的工地条件良好,妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施,同时做好工地周边建筑群、地下管线和已完工部分的成品保护工作; (8)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类_,其费用自理。乙方自行投保的范围(内容)为:按相关规定办理。 (9)乙方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代
6、表,不得擅自更换,应提前通知甲方,并保证更换的代表是具有相应资质的。 (10)分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害_,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理_,支付_费用。 第四条、承包价款的确定、支付与结算 1、本工程价款按下列两种方式确定: (1)本工程为招标工程,合同价款为_元(大写:_元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,除甲方同意工程量增减或设计变更外,结算时不再进行调整。 (2)本工程为非招标工程,在全部工程的施工图预算未审定前,合同价款(暂估价)为_元(大
7、写:_元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,但_结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。 2、价格调整的因素 (1)工程遇到下列情况乙方应在_日内,将调整原因、金额以书面形式通知甲方,甲方确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付。甲方收到乙方通知后_天内不确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。 (2)_有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托工程造价管理部门公布的价格调整; (3)招标工程甲方或建设单位同意工程量增减或设计变更。 第五条、工程质量与检查验
8、收 1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检验,达到交工验收条件为准; 2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换。 3、工程质量按建设单位方规定要求合格率100% 4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担。 5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。 6、由于甲方供应材料迟误致使其他施工单位施工工序提前施工,而造成乙方施
9、工经济损失由甲方负担经济责任。 第六条、材料、机械设备供应与管理 1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚; 2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。 3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。 4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。 5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材
10、料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。 第七条、安全生产与文明施工 1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。 2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任。 3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。 4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质,不得安排无资质人员从事非本专业工作。 第八条、工期延误 1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾,乙方应立即通知甲方,并采取措施尽力减少损失。不可抗力
11、事件结束_小时内,双方就损失情况和工期延期进行协商,形成书面协议。 2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款,致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误。 3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方,准备相应索赔资料向建设单位索赔,索赔费用分配双方另行协商。 4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_小时。 第九条、保密 1、在合同履行期间,乙方所获得的图纸资料及在施
12、工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 2、未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。 3、未经甲方书面同意,乙方不得应用本工程图纸资料。 4、对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露。 5、本合同的保密条款在合同解除或终止后,保密资料依法定途径公开前,同样具有约束力。 第十条、工程转包与再分包 乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。 第十一
13、条、合同的担保 1、_自愿为乙方履行本合同所有义务(包括违约金、罚款)向甲方提供不可撤销的连带责任担保。本合同被解除或提前终止或无效,_仍应依担保约定继续承担担保或返还财产、赔偿损失等责任。 2、保证人_在本合同项下的保证范围包括乙方因本合同及乙方承包的每一个工程项下的与履行施工合同有关的一切债务(包括但不限于:拖欠的税款;拖欠的人工工资;拖欠的材料设备款;拖欠的施工机械模板、钢管租赁费;工程质量不合格造成的经济损失、违约金及赔偿金;工期违约的违约金及赔偿金;工程质量、安全事故造成的经济损失、违约金及赔偿金;工伤赔偿金等)、甲方为乙方垫付的款项、违约责任及甲方为实现债权与担保权利而发生的相关费
14、用(包括但不限于诉讼费_费、_、鉴定费、差旅费等)。 3、_保证期间自签订本合同起至乙方承包的工程全部竣工、保修金收清后满两年时止(质量安全终身责任)。 第十二条、合同解除 1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同: (1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达三次的; (2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的; (3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的; (4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。 2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的,乙方有权解除合同。 3、乙方应在甲方解
15、除合同_日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。 第十三条、违约责任 第十四条、争议解决 1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,可以调解或者和解,调解不成或者和解不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。 2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。 3、发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工; (2)调解要求停止施工,且为双方接受
16、; (3)_机构要求停止施工; (4)法院要求停止施工。 第十三条、本协议壹式贰份,双方各执壹份,自签字之日起生效。 第十四条、本协议未尽事宜双方协商解决。 甲方: 乙方: 签订日期: 专业分包工程的合同 篇二 甲方(承包人): 乙方(分包人): 按照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将_工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、分包工程范围: 4、承包形式: 5、工程期限: 计划开工日期: 年 月 日,计划竣工日期: 年 月 日,合同总工期为 日
17、。 6、质量等级: 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 (1)对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;督促乙方确保主合同责任的全面履行;制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,规范生产; (2)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作,认定合格后在有关技术资料中签认; (3)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作;工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作; (4)甲方要及时派驻合格的工地
18、代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的; (5)及时给相应的人员和设备上保险,发包人给相关人员上的保险,视为承包人上的保险。 2、乙方的权利与义务 (1)乙方应全面了解总(分)合同的各项规定(有关承包工程的价格.虎知道huzhidao虎知道.com细节除外);对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的工人投入工作; (2)严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守安全生产制度,保证施工安全; (3)加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定;自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖
19、延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款; (4)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求, 不得擅自更改甲方的计划,有不同意见可与甲方协商; (5)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;工程竣工时,配合甲方办理交工验收; (6)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等保险,发生意外事故要及时整改,做到文明生产,安全生产; (7)乙方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,不得擅自更换,应提前通知甲方,并保证更换的代表是具有相应资质的。 第四条、承包价款 1、承包价款的确定 承包价款以甲方与建设单位结算审计后确定的费用为计价基础 2承包价款的支付与结算 甲方按建设单位工程
20、施工计量认证后的拨款额_%支付乙方工程款,工程完工后支付乙方工程款为建设单位拨付额的_%,余款待工程竣工验收合格后,承包人收到建设单位支付的工程结算款后_日内按建设单位拨款额结算。 第五条、工程质量与检查验收 1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检验,达到交工验收条件为准; 2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换; 3、工程质量按建设方规定要求合格率_%; 4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承
21、包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担; 5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,整改费用由甲方支付; 第六条、机械设备、材料 1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚; 2、乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。 3、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。 4、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原
22、值从承包者承包款中扣除。 5、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。 第七条、安全生产与文明施工 1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查。 2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任。 3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作。 4、乙方所有特殊工种工人必须持上岗证或操作许可证上岗作业,不得安排无证人员从事非本专业工作。 第八条、工期延误 1、分包人应当按
23、照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误,经承包人确认,工期相应顺延: (1)承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地,分包人虽以书面形式提出申请,但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地,以至影响施工造成停工的。 (2)分包人应在约定情况发生后_日内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的,视为该情况未影响工期。 2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任。 第九条、合同解除 1、乙方有下列情
24、形的,甲方有权解除合同: (1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_次的; (2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_%的; (3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的; (4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。 2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额_%以上的,乙方有权解除合同。 3、乙方应在甲方解除合同_日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_%作为违约金支付给甲方。 第十条、违约责任 甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,则应承担相应的违约责任。 第十
25、一条、解决争议的方法 1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。 2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。 第十二条、本协议壹式_份,双方各执_份,自签字之日起生效。 第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决 甲方(盖章): 代表: _年_月_日 乙方(盖章): 代表: _年_月_日 专业分包工程的合同 篇三 甲方(总包方): 乙方(分包方): 水电分包: 消防分包方: 遵照中华人民共和国经济协议法和国务院建筑安装工程承包协议条例精神
26、,并本着互惠互利原则和为明确双方责任,现经甲、乙双方协商一致,共同签定以下协议条款: 一、工程名称:苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程 二、工程地点:苏州市高新区塔园路68号 三、分包工程范围:水、电安装及消防工程 四、工程期限: 月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。 五、材料设备供应:安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。 六、技术资料供应:由甲方向乙方施工图各两套。 七、付款方法: 1、乙方每月25号前向甲方提供月报。 2、付款方式参照总承包施工协议约定的付款方式。 八、结算依据: 1、本工程水电安装计价按工程总包协
27、议相关条款执行,并以审核后的施工图预算和决算为依据。 2、本工程施工过程中,如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。 3、乙方按甲方工程总包协议所定类别等级收取各项费用,乙方办理结算。 4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税),甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。 5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20000元)。 九、工程质量、工程验收、工程检修 1、安装工程质量应符合设计和国家规范,要求达到验收合格标准。 2、工程完工经各方面质量检查验收合格后,双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工
28、程具体验收事宜由乙方负责。 3、交工前15天,乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方,并同甲方一道交建设单位和质监机构。 5、工程保修 本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算,水、电安装工程为壹年。在保修期内,因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修,费用由乙方承担。 十、安全责任 1、乙方进场后,必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。 2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施,确保生产安全,杜绝事故发生。 3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故,责任由肇事方承担,若由乙方务工人员造成的一切安全事故,责任由乙方自行承担。 4、乙方务工人员违
29、反甲方的规章制度和安全纪律,甲方可根据其规章制度和纪律,对乙方给予一定的经济处罚,情节严重者,直至追究法律责任。 十一、施工工期 严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况,服从甲方安排,配合好其他相关工种的交叉作业。 1、如因乙方原因延期交工,建设单位的工期罚款由乙方负责。 2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成,甲方有权对乙方进行罚款处理,罚款金额视情节而定。 十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表,乙方分别委派、同志为现场代表,代表双方履行协议,并商定未尽事宜。 十三、违约责任 1、本协议从签订生效之日起,双方必须全面覆行协议所规定的事项,任何一方不得擅自变更或解除协议。 2、双方由于某一
30、方的责任造成本协议不能履行或不能完全履行,其责任方应承担违约责任,并按合同协议法有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。 十四、协议份数 本协议一式三份,三方各执一份。 十五、协议期限 本协议双方签章后生效,全部工程交工验收结清工程价款后失效。十六、未尽事宜,双方协商解决,并签定补充协议。 十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后) 总包单位:(盖章)分包单位:(盖章)分包单位:(盖章)代表人:代表人:代表人:_年_月_日_年_月_日_年_月_日 苏州高等职业技术学校新建、改建教学楼工程水电与消防工作界面划分 一、室内、外消火栓系统: 1、电气部分:消防水泵控制箱至水泵及消火栓启泵按钮系统(二路
31、供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的消防控制柜进线端子,端子以下工作由消防施工单位负责施工); 2、室内消火栓给水管道系统; 3、室外消火栓给水管道系统。 二、室内、外喷淋系统管道安装: 1、电气部分:喷淋水泵控制箱至水泵(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的喷淋控制柜进线端子,端子以下工作由消防施工单位负责施工); 2、室内、外喷淋给水管道系统。 3、泵房消防、喷淋给水系统(消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工)。 三、火灾报警系统(火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供 到消防控制室)。 四、防排烟系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施
32、工单位提供的排烟风机控制柜进线端子,端子以下工作由消防施工单位负责施工)。注:上述工作内容由南京消防完成,其余安装内容由苏州二建项目组完成(共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工)。 备注:现浇混凝土面禁止开孔,要求分包单位按施工图纸预埋套管,如有预埋不到位从新开孔,罚款3000元/孔,连续开孔5000元/孔。 总包单位: (盖章)分包单位: (盖章)分包单位: (盖章)代表人: 代表人: 代表人: _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 专业分包工程的合同 篇四 甲方(承包方): 负责人: 乙方(分包方): 负责人: 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实
33、信用的原则,经双方共同协商,现就_项目的擦窗机系统安装专业分包事宜达成一致,订立本合同,并遵照执行: 一、承包方式、内容及结算方式 1、承包方式: 2、承包范围: 3、工程工期: 计划开工日期:_年_月_日,计划完工日期:_年_月_日。 4、工程价款: 5、结算方式: 每月_日,按乙方完成进度实际工程结算,工程完工时付至合同价款的95%,余款5%作为质保金,满_年后一次性付清。 二、甲方职责 1、甲方管理人员经常进行安全检查,检查后提出意见。 2、甲方应及时提供技术支持和技术指导,并且及时协调有关建方的工作,确保工程施工顺利。 3、工程开始前,及时向乙方提供图纸,完成技术交底。 4、收到乙方竣
34、工通知时,及时安排人员验收。 三、乙方职责 1、乙方必须严格按照施工图纸及规范要求进行施工,严格执行甲方的工作指令任务,执行国家现行的施工规范及质量规范要求,保质保量,按时完工,乙方所采购的辅材必须是合格产品 2、甲方提供的设备,材料到达现场,乙方负责卸货并运到仓库或作业面,乙方对甲方提供的设备和材料负有保管责任,如发生丢失,乙方应赔偿有关损失。但甲方必须给乙方提供仓库。 3、乙方对施工过程中的成品和半成品应妥善保管,如发生损坏和丢失应承担修复和赔偿责任。 4、乙方必须遵守工地一切规章制度。 5、为防止各类安全事故发生,确保各方人员人身安全和安装工作的正常运行,乙方必须遵循以下安全施工管理制度
35、。 (1)乙方特种工人,包括电工、焊工等工种,必须持有有效证件。在上岗作业前,乙方必须对工人进行安全教育,杜绝施工中发生违章指挥、违章操作及“进施工现场必须戴安全帽,不准穿拖鞋,严禁酒后上岗作业,起重及吊物下严禁通行,严禁攀爬脚手架和吊栏”等规章制度。 (2)甲方负责人强令乙方人员违章作业时,乙方人员有权拒绝执行。 (3)乙方因施工不慎或违反安全操作规程造成人员伤亡事故和各种经济损失者,其责任和损失由乙方全部承担。 (4)乙方应为所属施工人员购买人身意外伤害保险。 四、甲方权利 乙方违反下列情况之一者,甲方有权单方终止本协议,乙方不得异议,甲方仅须支付乙方工程款的60%。 1、乙方不按国家现行
36、施工规范进行施工,质量未达到国家验收标准; 2、乙方不服从甲方、业主、监理方的指挥、安排、监督、验收; 3、乙方无理取闹、破坏现场,不保护已经验收的工程或擅自停工。 五、乙方权利 甲方违反下列情况之一者,乙方有权单方终止本合同,甲方不得异议,甲方需支付乙方完工工程款的95%,余款5%作为质保金,贰年后支付。 1、甲方强制乙方人员违章操作,乙方人员拒绝后仍强制要求执行; 2、甲方无任何正当理由要求乙方停工,乙方解释无效; 3、甲方应提供基本的施工条件,施工图,施工材料和设备等,未能及时提供,乙方提出以后,仍不履行义务的。 六、保修 工程保修_年,_年内因乙方施工质量原因造成管道、线路故障,乙方必
37、须在接到通知后_小时内无条件赶到现场维修。如乙方违反该义务,则甲方可委托他人履行,维修费用由乙方承担。 七、附则 1、本合同如有未尽事宜,双方再协商补充。 2、本合同一式_份,甲、乙双方各执_份,供双方共同遵守执行。 3、因履行本合同发生争议,双方协商不成时,均可向合同履行地的人民法院起诉。 甲方: 乙方: 签订日期: 专业分包工程的合同 篇五 甲方(发包方): 乙方(承包方): 因工程建设需要,甲方将 及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务
38、和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程情况: 全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。 二、承包范围、方式、内容 (一)承包范围: 本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。 (二)承包方式: 本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是: 包工: 乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。 包料: 甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝
39、、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。 包质量: 本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。 包工期: 乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。 包安全: 乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。 (三)承包内容: 1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。 2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。 3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方
40、要求,一切费用由乙方负责。 4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。 5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。 6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。 (四)其它约定 1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。 2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。 3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。 4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。 5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。 6、模板拼缝密实,梁柱节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂
41、直度,只能在5mm内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。 7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。 8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。 (五)工程单价和付款方式: 1、工程单价 根据以上乙方承担的工程范围和要求,结合甲方的实际情况,本单项工程模板制作安装,单价定为模板接触面积为元/m2计算)。/m2计算,安全按2、付款方式: 采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工
42、资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。 三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。 四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 签订日期: 专业分包工程的合同 篇六 发包方:_村民委员会(以下简称甲方) 承包方:_(以下简称乙方) 为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国合同法及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。 一、土地的面积、位置 甲方经村民会议同意并报乡人民政
43、府批准,将位于_乡_村面积_亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_,西至_,北至_,南至_。附图已经甲乙双方签字确认。 二、土地用途及承包形式 1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。 2.承包形式:个人承包经营。 三、土地的承包经营期限 该地承包经营期限为_年,自_年_月_日至_年_月_日止。 四、地上物的处置 该地上有一口深水井,在合同有效期内,由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时,按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。 五、 承包金及交付方式 1.该土地的承包金为每亩每年人民币_元,承包金每年共计人民币_元。 2.每年_月_日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。 六、甲乙双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1.对土地开发利用进行监督,保证土地按