《广告牌制作合同-广告牌制作安装合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广告牌制作合同-广告牌制作安装合同范本.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、广告牌制作合同第一篇：户外广告牌制作合同户外广告牌制作合同甲方：（以下简称甲方乙方：以下简称乙方根据中华人民共和国合同法的有关细那么规定，结合广告产品具 体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原那么，签订如 下条款，共同遵信执守。一、工程名称和地点1、工程名称：型广告塔座2、工程地点：二、工程内容：1、依据甲乙双方确认的XXXXXXX施工，钢结构加工包括结构外表刷两遍XX漆XXX色）,工程做法及选材标准详见施工图。委托加 6、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况 下，乙方有权对该广告（牌）进行处理或拍卖，同时此合同终止。造成 停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞
2、留损失。施工人员误工 每人每天300元、工期顺延。在广告牌所有余款未付清之前、广告 牌的所有权归乙方所有。7、甲方负责广告牌的前期审批，如因乙方批准手续不全，施工期间 遇到城管以及其他监察机关的纠察时甲方负责协调至正常施工止、工 期相应顺延。（二）乙方责任1、乙方负责按质按量完成合同所约定的工程内容，并确保广告（牌） 结构平安性。广告牌设计根本抗风设计值为8级）。广告吸塑字质保 期为2年，（光源）保修期为1年，在质保期如因钢结构配件质量问 题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由 乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）;如因安装不当 导致广告牌出现质量问题，责任由
3、乙方承当;在施工过程中，乙方要 认真做好施工平安工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三 方造成的人身和财产损失由乙方承当责任。2、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工 程总造价的3%赔偿甲方损失。3、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然 灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。4、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否那么，甲方有权拒付 工程款。5、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方承 当。以后的设施维护由甲方按使用说明书定期检修和维护。6、保修期内，乙方不能按
4、照标准进行维修维护或保修质量不符合要 求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格。7、乙方只对审批有效的工程负责、甲方临时追加的工程如出现城管的纠纷、甲方负责协调至正常施工为止、造成停工待料或窝工情况,甲方负责其施工人员滞留损失。施工人员误工每人每天300、工期顺 延。七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成 时，由该工程所在地人民法院裁决。八、附件：广告牌效果图壹套、报价表壹套附那么：（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同 遵守。（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件。如图纸内容变 更，
5、附变更备忘录。（四本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效。甲方代表人签字：乙方代表人签字： （盖章）（盖章）年月日年月日 第四篇：广告牌制作合同户外广告牌制作合同甲方：武汉世通物流股份乙方：武汉市天鹰时代广告根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合广告产品具体情况, 经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原那么，签订如下条款， 共同遵信执守。一、工程概况1、工程名称：常码头汽配用品大市场。2、工程内容：甲方委托乙方完成四项户外广告牌制作与安装工作（详 见附件1工程清单3、工程承包方式：本工程由甲方以包工包料方式委托乙方制作安装, 乙方需根据甲方要求加工广告牌结构及施工安装。4、工程质量：乙方
6、必须严格按照甲乙双方认可的图纸及行业相关工艺要求制作、施工。5、工程期限：15天，从本合同签订之日起计算。二、工程总造价及付款方式1、工程总价：共计叁万壹仟贰佰伍拾捌元（31258元2、付款方式：全部制作完成经甲方验收合格后，一次性支付全款。三、双方责任：一）甲方责任1、广告牌相关审批手续由甲方办理，乙方给予协助。2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督。3、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。二乙方责任1、乙方负责按质按量完成合同所约定的工程内容，并确保广告牌结 构平安性。广告牌质保期为2年，在质保期如因钢结构配件质量问题 在正常使用下发生结构破坏，由乙方负责赔偿
7、损失；如因制作、安装、 维护不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承当。2、广告牌安装完成后，四年内乙方负责维护保养，并承当相关费用。3、工程质量验收：乙方工程已竣工，通知甲方进行验收。4、乙方对在广告牌制作、安装、维护及使用过程中，发生的一切平 安事故承当全部责任，给甲方造成损失的，应负赔偿责任。四、违约责任及争议解决：1、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标到达相关规定。如未到达相关规定，乙方应承当返工及相应损失。2、乙方未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的3%赔偿甲方损失。3、如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工 程所在地人民法院裁决。五、
8、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决, 并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同样效力。甲方代表人签字：乙方代表人签字：盖章盖章 年月日年月日第五篇：户外广告牌制作合同范本户外广告牌制作合同范本委托人甲方：法定代表人：联系 ：地址：承揽人乙方）：法定代表人：联系 ：地址：依据中华人民共和国合同法和有关法规规定，乙方接受甲方委托 制作、安装、维护等事项。双方经协商一致，签订本合同，信守执行。一、工程内容一）工程名称：户外广告牌规格及材料详见附件一）二工程范围：制作、安装、维护三）工程地点：四工程时间：制作、安装工
9、期7天从收到定金之日开始算起）， 预计开工时间2022年月日。五）工程总造价：人民币：壹万壹仟元整（rmb : 11100元包含 制作、安装、维护费用。二、付款时间一）合同签订后2天内甲方向乙方支付工程总造价的30%即rmb : 3330 7CJo二工程制作完工并通过甲方验收合格后，支付乙方合同总价70%即 rmb : 7770 元。三留500作为质保金一年后付（完工验收时只收rmb : 7270元）四）乙方向甲方提供工程总造价的工程正规发票。三、广告牌的制作、安装、验收及保修一）甲方负责广告的设计，合同签订后1个工作日内提交设计稿、 效果图及施工方案给乙方。二施工应平安、文明标准、施工保险由
10、乙方负责购置。施工期间 发生一切意外与甲方无关，甲方不承当任何责任。三）现场施工期间与物业配合由乙方负责，户外招牌广告工程质量 到达“四防标准。即：防雷、防风抗8级风力、防雨、防漏。四）乙方在5个工作日内完成广告牌的制作、安装、乙方在完成工 程后通知甲方验收。甲方应在三天之内现场验收，验收标准为甲方签 字确认的实景照片。五）竣工日起一年内，乙方负责整体保修。四、双方权利义务及违约责任一）甲方权利义务及违约责任1、甲方提供广揭发布的场地，如需费用由甲方承当。2、甲方按本合同第二条约定的付款时间和第五条付款方式向乙方支付合同价款金额。甲方未按期支付工程款项，造成乙方不能按时开工 或工期延误一天，需
11、额外向乙方支付合同总额的0.1%作为违约赔偿 金。造成乙方不能按时开工或工期延误损失和后果由甲方负责承当。二乙方权利义务及违约的责任1、经甲方签字后的招牌效果图和施工方案，乙方不可任意修改。2、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天需向甲方支付合同总造 价的0.1%作为补偿金额。3、乙方确保广告牌结构平安性，如：安装不当或设计不合理导致广 告牌出现质量问题，一切责任由乙方承当。4、在保修期内，发生质量问题，由乙方按照甲方通知后48小时内 予以维修假设遇紧急情况，乙方按照甲方通知后需立即前往维修， 维修费用由乙方承当。五、付款方式甲方按照乙方提供的账户、账号信息汇款至乙方账户。账户名称： 开户行：
12、 工数量为xxxxxxxx型广告塔n座。2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装面板、 马道、根底、灯具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工 图两套含钢结构及根底施工图三、承包方式和造价：型广告塔n座，单价每座0000.00元大写：xxxxxk合计人 民币XXXX元，大写：XXXXXX元整；本工程由甲方以包工包料方式委托乙方加工广告塔钢结构及基第二篇：户外广告牌制作合同户外广告牌制作合同甲方：以下略称甲方乙方：以下略称乙方依据中华百姓民主国合约法的相关细那么规定，接合广告产品具 体事情状况，经双边协商完全一样，本着自愿、平等、互相有利为原 那么，订立如下所述条款，并肩遵信
13、执守。帐号： 六、争议解决双方发生争议协商解决不成时，向合同签订地所在人民法院起诉。七、其它约定一）本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方盖章之日起生 效。二）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，合同附件及相关说明 确均为本合同的组成部门，与本合同具有同等的法律效力。甲方公章乙方公章合同签订人：合同签订人：签订时间：签订时间： 签订地点：一、工程名字和地点1、工程名字：泰然新能源路边广告牌2、工程地点：泰然新能源公 司二、工程内部实质意义：1、根据甲乙双边明确钢结构结构。2、乙方负责广告牌钢结构配件加工及钢结构配件运送、面板、根底、 安装。三、工程造价：。然新能源路边广告牌合计我国法定货币
14、元，大写: 元整；本工程由甲方以包工包料形式拜托乙方加工钢结构路边广告 牌。四、工程价款付出、结算形式：付款形式：合约订立后甲方付出给乙方工程总造价的60%,计人民币元（大写:元整）；钢结构配件运到在场当天再付出工程总造价的20% , 计我国法定货币元大写：元整；甲方验工通过后，甲方负责与乙 方结清余款。五、工程时间15天， 六、双边责任一）甲方责任1、甲方负责广告牌的前一阶段审查批示，如因甲方准许程序不全， 开工时期碰到城管以及其它监察扳机的纠察时，甲方负责协调至正常 开工止。协调时期停工应由甲方归还乙方开工担任职务的人误工求 助，误工求助按每日每人150元计，工期相应顺次延期。2、开工前甲
15、方为乙方开工接通电源，电源通至开工在场20米以内， 甲方辅佐乙方选好材料堆放场地。3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其花销； 材料储存安放时期由乙方负责监守，如因监守不尽力导（好范文网 wWW.HAOWOrD.Com）致遗失或毁坏与甲方无关。4、甲方派驻工地代表，对工程进程度、工程品质施行监督，处理工 程验收程序，解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜。5、甲方应按本合约趁早拔付工程款子。如工程款不可以趁早到位, 工期相应顺次延期。导致停工待料或窝工事情状况，甲方负责其开工 担任职务的人停留不动亏损。开工担任职务的人误工每人每日150 兀。6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算。
16、7、如甲方未按合约约定时间界线付出余款，甲、乙双边经协商失效 事情状况下，乙方有权对该广告塔（牌施行处置或竞拍，同时此合 约终止。二）乙方责任1、乙方负责按质按量完成合约所约定的工程，并保证年质保。2、乙方开工担任职务的人在开工时期应笃守甲方地区范围的管理规 定，听从管理，遵纪守法，如有犯法违纪行径，甲方有权依照相关规 定实行责罚，经过严重的移交地方公检法部门追究其法律责任。3、开工中显露出来的问题由甲、乙双边协商解决。如碰到没有方法 抵抗天灾如刮风降雨、雪等）或停电端由，工期顺次延期。4、工程品质验收：以国度公布的开工及验收标准和品质检查验看标 准为根据。工程品质达不到验收标准，甲方有权拒付
17、工程款；如乙方 工程已竣工，文字表达通告甲方施行验收，甲方在收到验收通告五号 内未验结束工作程，故视为验收经过。5、非经甲方文字表达容许，乙方不能转包工程，否那么，甲方有权 拒付工程款。6、在包修期内，乙方首年对广告牌保护、保护调养一次，花销由乙 方承受。往后的设备保护由甲方按运用文字说明定期检查修理和保 护。七、违约责任：假设甲乙双边发生组葛，由双边协商解决；协商不了 时，由该工程存在的地方地人规定公民和法人财产关系的法律院裁 决。八、附件：附那么：一）合约未央事宜，由双边协商解决，补给协议，作为合约附件并 肩笃守。二本合约一式两份，具备同守效劳，甲、乙双边各持一份。三本合约从甲方首期付款到
18、乙方帐户之日起发生效力。甲方：代表人：一年月_日乙方：代表人：一年月_日第三篇：广告牌制作合同广告牌制作合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法的有关细那么规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原那么，签订如 下条款，共同遵信执守。一、工程名称和地点1、工程名称：2、工程地点：3、二、工程内容：1、依据甲乙双方确认的效果图施工、工程做法及选材。2、乙方负责广告牌钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装、吸塑字、根底、由乙方自理。合同生效后，三、承包方式和造价：1（大写：元）整、最终详细金额根据报价表的单价和实际尺寸、数量计算、2、本工程由甲方以包工、包料、包审批手续的方
19、式委托乙方加工、安装、四、工程价款支付、结算方式：付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的50%,计人民币 元（大写:元整）;广告制作安装完毕验收合格再支付工程总造价的 47%，计人民币元（大写:整）;3%作为乙方的保修保障金合计人民币（大 写：元整），满一年后5天内，甲方负责与乙方结清余款。五、工程期限为15天，其中加工配件5天，运输1天安装9天。六、双方责任（一）甲方责任1、开工前甲方为乙方施工接提供电源，由乙方负责接通电源。甲方 协助乙方选好材料堆放场地。2、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责其费用;材料存放期间 由乙方负责看管，如因看管不力造成丧失或损坏与甲方无关。3、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程 中应由甲方解决的问题，以及其它事宜。4、甲方应按本合同及时拔付工程款项。如工程款不能及时到位，工 期相应顺延。造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损 失。施工人员误工每人每天300元。5、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。