《重庆市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库检测试卷A卷附答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库检测试卷A卷附答案.doc（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、重庆市重庆市 20232023 年一级建造师之一建通信与广电工程实年一级建造师之一建通信与广电工程实务题库检测试卷务题库检测试卷 A A 卷附答案卷附答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、一类电信建筑与高度大于()的二类电信建筑均应设防烟楼梯间，其余的电信建筑应设封闭楼梯间。A.30mB.31mC.32mD.33m【答案】C2、埋设后的单盘直埋光缆，金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标为不低于()M?km。A.2B.3C.5D.10【答案】D3、可提供一次性无间断信道的交换方式是()。当电路接通以后，用户终端面对的类似于专线电路，交换机的控制电路不再干预信息的传输，也就是给用户提供了完
2、全“透明”的信号通路。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A4、关于通信设施安装要求的说法，错误的是（）。A.新建局站的接地不得采用联合接地方式B.酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室C.柴油发电机组的地脚螺栓应采用“二次灌浆”预埋D.布放的电源线必须是整条线料【答案】A5、蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。A.放电电压B.终了电压C.浮充电压D.均充电压【答案】B6、广播电视中心防火要求：建筑面积()m2 以上的录音室、演播室、候播厅、休息厅等应设置灯光疏散指示标志。A.100B.120C.150D.200【答案】A7、关于对广
3、播电视中心安全播出保障等级的说法，错误的是()。A.电视中心安全播出保障等级分为四级B.保障等级越高，对技术系统配置的保障要求越高C.省级以上电视台及其他播出上星节目的电视中心应达到一级保障要求D.有条件的电视中心应提升安全播出保障等级【答案】A8、关于机房设备安装的内容，以下符合验收要求的是（）。A.走线架水平度每米偏差 2mm?B.机架的垂直度偏差应不大于 1%C.可在机架底角处放置金属片，最多只能垫机架的两个底角D.整列机架偏差 3cm【答案】A9、下列子系统中，范围最大的是()。A.干线子系统B.水平布线子系统C.设备间子系统D.工作区子系统【答案】A10、()是一种代码变换，主要解决
4、数字信号传输的可靠性问题。A.信源编码B.信道编码C.信道解码D.信源解码【答案】B11、穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（）措施，防止管道固体传声。P181A.消声B.软连接C.隔振D.双级减振【答案】C12、需要安装的一列设备有多个机架时，应先安装()。A.列头机架B.列中机架C.列尾机架D.都可以【答案】A13、VSAT 小站的组成不包括（）。A.天线B.射频单元C.本地操作控制台D.调制解调器【答案】C14、一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写行政处罚立案呈批表报()批准。A
5、.本部门负责人B.本机关负责人C.上级机关负责人D.行业机关负责人【答案】B15、在电源系统中，()可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电。A.交流工作地B.直流工作地C.保护地D.防雷接地【答案】C16、天馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的()作保护接地。A.内侧B.外侧C.上方D.下方【答案】B17、在大容量的通信枢纽楼，一般采用()为负载供电。A.集中供电B.分散供电C.混合供电D.一体化供电【答案】B18、吊线在终端杆及角深大于()的角杆上应做终结。A.5mB.10mC.25mD.30m【答案】C19、当前国际上传统的模拟彩色电视制式有 NTSC、（）、SECAM 等三种制式。A
6、.SDTVB.PALC.HFCD.DVB【答案】B20、中国 5G 设定的设备密集度达到（）万个/km2。A.100B.300C.600D.1000【答案】C21、关于通信网络同步的说法正确的是（）A.PTN 可实现高质量的网络同步，从而解决 3G 基站间存在的时间同步问题B.SDH 系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的C.CDMA2000 支持异步和同步的基站运行方式，减少了对 GPS 系统的依赖性D.PTN 采用了固定传送模式的数字时分复用技术，减少了时延【答案】A22、在公共杆上架设多副 VU 波段天线时，上下层天线层间距离大于()m，左右间距大于 2m。A.1B.1.5C.2
7、D.2.5【答案】B23、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设()。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】B24、多协议标记交换(MPLS)是基于()的 IP 交换技术。A.重叠模型B.集成模型C.异步转移模式D.软交换【答案】B25、中波、短波发射台场地选择要根据()，按初勘和复勘两阶段进行。A.与城镇防护间距B.主机设备数量C.发射台规模D.发射台任务【答案】D26、光缆的光电性能检验时，按照厂家标明的()用光时域反射仪（OTDR）测光纤的长度；A.扭绞系数B.折射率系数C.单位长度衰减系数D.后向散射信号强度【答案】B27、人孔内光缆保护正确的是（）。A.人（手）孔内超出管孔
8、外的部分用波纹管保护B.光缆接头盒放在管道出入口上方C.光缆接头距离两侧管道出口处的光缆长度要求为 500mm+20mmD.密封性较高的塑料管道采用钢丝刷、抹布清刷管孔【答案】A28、TD-SCDMA 采用 TDD 双工方式，单载频的带宽仅需要（）。A.1.2MHzB.1.4MHzC.1.6MHzD.3.8MHz【答案】C29、TD-SCDMA 的切换技术是（）A.硬切换B.接力切换C.软切换D.更软切换【答案】B30、某传输机房新增四列设备，设备高度和完工后的垂直偏差数据如下，指出不合格的列为()。A.机架高 1.8m，垂直偏差 1.6mmB.机架高 2m，垂直偏差 1.8mmC.机架高 2
9、m，垂直偏差 2.0mmD.机架高 2.6m，垂直偏差 3.0mm【答案】D31、固定型铅酸蓄电池的循环寿命约为()次。A.300800B.300500C.5001000D.500800【答案】B32、阀控式密封铅酸蓄电池在容量试验中，应放出额定容量的()。A.1020B.3040C.5060D.7080【答案】D33、对生效的行政处罚决定，当事人逾期不履行的，作出行政处罚的通信主管部门可以依法申请人民法院强制执行，申请执行书应当自当事人的法定起诉期限届满之日起()日内向人民法院提出。A.100B.120C.150D.180【答案】D34、在雷击区，架空光（电）缆的分线设备及用户终端应有（）。
10、A.保安装置B.架设地线C.安装防雷排流线D.接地电阻【答案】A35、下列不属于电视照明点光源性能指标的是（）A.额定功率B.色温C.光束范围D.发光效率【答案】C36、远程网是()的又一称谓。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】D37、广播电视中心选择场地时，场地环境噪声用精密声级计慢档测量，在()频率范围内，在各测量频率声压级的平均值均宜低于 80dB。A.1154000Hz（11 倍频程）B.1204000Hz（11 倍频程）C.1254000Hz（11 倍频程）D.1304000Hz（11 倍频程）【答案】C38、综合布线是由线缆和相关（）组成的信息传输通道。A.传输介质B
11、.接点设备C.连接件D.信息网络【答案】C39、下列移动核心网（）阶段在呼叫控制与承载的分离、语音和信令实现分组化。完成了移动核心网的电路域由电路交换到软交换的演进。A.2.5G GPRSB.3G UMTS R99C.3G UMTS R4D.4G LTE R8/R9【答案】C40、县级广播电视节目录音室和演播室外墙距火车站、铁道(非电气化)允许的最小距离为()。A.500mB.1000mC.1500mD.2000m【答案】A41、关于光纤的说法，错误的是（）。A.光纤是光通信系统最普遍和最重要的传输媒介B.它由单根玻璃纤芯、紧靠纤芯的包层、一次涂覆层以及套塑保护层组成C.纤芯和包层由两种光学性
12、能不同的介质构成，纤芯对光的折射率比包层的折射率低D.包在纤芯外围的覆盖层就像不透明的物质一样，防止了光纤在穿插过程中从表面逸出【答案】C42、柴油发电机组燃油管的涂漆颜色为（）。A.浅蓝色B.深蓝色C.棕红色D.银粉色【答案】C43、VSAT 小站的组成不包括（）。A.天线B.射频单元C.本地操作控制台D.调制解调器【答案】C44、通信局(站)的天线必须安装()。A.避雷带B.避雷针C.引下线D.地网【答案】B45、基站割接导致直接损失 60 万元，通信管理局需要如何处理（）。A.警告B.通报批评C.追究公司负责人责任D.1-2 年内取消投标资格【答案】D46、在通信网中任意两个或多个用户终
13、端之间建立电路暂时连接的交换方式是()，它暂时连接独占一条电路并保持到连接释放为止。A.电路交换B.报文交换C.数据报方式分组交换D.虚电路方式分组交换【答案】A47、电池单体安装时应保持垂直与水平，底部四角均匀着力，如不平整应使用（）垫实。A.金属垫片B.硬纸板C.塑料垫片D.耐酸橡胶【答案】D48、关于移动交换子系统说法不正确的是()。A.MSC 是 NSS 的核心部件B.VlR 是用来存储来访用户信息，一个 VlR 为一个 MSC 控制区服务C.HLR 是用来存储本地用户信息的数据库，一个 HLR 能够控制若干个移动交换区域D.AUC般与 HLR 处于同一位置【答案】D49、一般情况下，
14、在 DWDM 系统中，()不同波道 OTU 是可以互换的。A.发送端B.中继器使用C.接收端D.放大器使用【答案】C50、一般情况下，在 DWDM 系统中，()不同波道 OTU 是可以互换的。A.发送端 OUTB.中继器使用 OTUC.接收端 OTUD.放大器使用 OTU【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、程控数字交换及硬件系统由（）组成A.话路系统B.控制系统C.外围设备D.操作系统E.应用系统【答案】ABC2、监测台与架空电力线路的防护间距为 1000m 的情况是()。A.35kV 架空电力线到一级台B.35kV 架空电力线到二级台C.63ll0kV 架空电力线到二级台D
15、.500kV 架空电力线到二级台E.500kV 架空电力线到三级台【答案】AD3、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC4、移动无线接入的主要技术有()。A.GSMB.CDMAC.WCDMAD.蓝牙E.无绳电话【答案】ABCD5、电路交换的特点包括（）。A.给用户提供了完全“透明”的信号通路B.实时性较好C.线路利用率高D.不存在呼损现象E.通信用户间必须建立专用的物理连接通路【答案】AB6、基站工程参数表包含基站的（）。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】ABCD7、广播电视中心工艺用房系统设备安装之前，
16、应检查()。A.相关管、槽、沟、井B.接地系统C.临时供电情况D.照明情况E.不间断电源情况【答案】ABCD8、在无线通信局(站)的电磁辐射预测计算时，应考虑以下几方面内容()。A.通信设备的发射功率按网络设计最小值考虑B.天线输入功率应为通信设备发射功率减去馈线、合路器等器件的损耗C.应考虑天线垂直和水平方向性影响D.应考虑多个载频的共同影响E.应考虑背景电磁辐射的影响【答案】BCD9、设备通电过程中的检查应包括()。A.先接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应
17、关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】ABD10、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD11、电缆单盘检验的主要项目包括（）。A.环阻测试B.电缆长度C.绝缘电阻检验D.不良线对检验E.电缆气闭性能检验【答案】ACD12、准同步数字体系(PDH)的特点有()。A.实现了数字传输体制上的世界性标准B.有标准光接口信号和通信协议C.频带利用率较 SDH 高D.复用结构复杂，缺乏灵活性，上下业务费用高，数字交叉连接功能的实现十分复杂E.网络运行、管理和维护(OAM)主要靠人工的数字信号交叉连接和停业务测试【答案
18、】CD13、物联网连接物理对象的技术包括()。A.二维码识读B.射频(RFID)识别C.激光扫描D.红外感应E.云计算定位【答案】ABCD14、目前关于 3G 的标准有()。A.CDMAB.WCDMAC.CDMA2000D.TD-SCDMAE.GSM【答案】BCD15、通信设备的抗震措施应包括()。A.通信设备顶部应与列架上梁可靠加固，设备下部应与不可移动的地面加固B.机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体C.地震多发地区列架必须考虑与房柱加固D.墙终端一侧，如是玻璃窗户无法加固时，应使用扁钢跨过窗户进行加固E.抗震支架要求横平竖直，连接牢固【答案】AB16、PTN 网络结构分为
19、()。A.通道层B.通路层C.传输媒介层D.应用网络层E.中间环境层【答案】ABC17、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报()审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】AB18、关于广播电视中心工艺用电负荷特点的表述，正确的有（）。_3A.可靠性要求极高B.功率因数很低C.单相和非线性负荷多D.用电设备之间会产生干扰E.24 小时连续负荷【答案】ACD19、SDH 传输设备系统级测试的主要项目有()。A.输入抖动容限测试B.误码测试C.输出抖动测试D.网管功能测试E.保护倒换
20、功能测试【答案】BCD20、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。A.系统接地宜采用一点接地方式B.接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接C.架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D.防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E.防雷接地装置与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于 30m【答案】ABCD大题（共大题（共 1010 题）题）一、某施工单位承担了我国东南某地直埋光缆线路工程，采用包工不包料的方式承包。项目负责人在开工前组织全体施工人员开会，由现场勘查人员作安全技术交底，并指定由质量负责人兼任安全员，会议没有做书面记录，会后安装分工分别投入工程施
21、工。在材料进场检验时，检验人员仔细对各种材料外观、材料出厂合格证进行了检查，并对光缆长度以及光电特性进行了抽测，各种检验均有记录。在施工过程中发生以下事件：事件 1：在开挖光缆沟工作进行中，项目部从天气预报中得知强台风即将来临，于是在没有通知监理工程师的情况下，决定赶在台风来，临前把光缆布放在还在开挖的光缆沟中，并立即回填，以免光缆沟被冲毁。事后，监理工程师拒绝为沟深和放缆等隐蔽工程签字。事件 2：施工单位在中继段测试时，发现有一芯光纤衰耗过大，经现场分析确定是由于光缆本身质量不合格造成的。【问题】1指出安全技术交底工作的不妥之处，并说明理由。2说明进场检验工作有哪些不符合规定。3监理工程师拒
22、绝签证是否合理简述理由。4事件 2 发生后施工单位应该如何进行后续工作相关损失分别由谁承担【答案】1安全技术交底工作的不妥之处：(1)项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任)，项目应设专职安全管理人员；(2)由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥，应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工及管理人员进行安全交底；(3)会议没有记录不妥，安全技术交底工作应保存书面的签字记录。2光缆长度及光电特性在进场检验时必须全检(逐一检验)，不能抽测。3监理工程师拒绝签证是合理的。根据规定，监理工程师在关键部位或关键工序的施工过程中应进行旁站检查(到场检验)，确认合格后才
23、能签字。4事件 2 发生后施工单位应进行的后续工作及相关损失的承担：(1)施工单位应向监理和建设单位现场代表汇报(报告、通知)；(2)施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放)；(3)光缆损失由建设单位(供货单位)承担；(4)工期及人工损失由施工单位承担。二、背景某电信工程局（乙方）于某年 4 月 20 日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长 2km，其中挖掘土方 4500m3（5 元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为 450 元/台班，技术工人费为 24 元/工日，现场管理费率为 40%，甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工，在实际施工
24、过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2天，造成窝工 10 个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师 5月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工为 15 个工日。事件三：5 月 19日，接到监理工程师 5 月 20 日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量 900m3。事件四：5 月 20 日至 22 日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日、机械窝工 3 个台班。事件五：5 月 23 日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了 30 个工日，5 月 24 日恢复正常挖掘工作，最终于 5 月 30 日完成。问题 1.上述事件中
25、，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五
26、：可以提出索赔，因为协调修复被冲坏的永久性道路属于业主（甲方）的责任。2.可索赔的工期如下：事件二：可索赔工期 5 天(1519 日）；事件三：可索赔工期 2 天，900m3（4500m310 天）2 天；事件四：可索赔工期 3 天(2022日）；事件五：可索赔工期 1 天(23 日）；可索赔工期共计 523111天。3.可索赔的费用如下：事件二：人工费：15 工日24 元/工日(140%)504 元机械费：450 元/台班5 台班（天）2250 元；三、某施工单位承担了一项直埋光缆工程，光缆进场时，施工人员除了查看光缆出厂检验记录外，还抽测了部分光缆的光电性能且留有记录，路由复测时，初步确定
27、了与另一光缆交越位置，并做了标识。工程施工中，因天气预报傍晚有大雨，为减少损失，施工人员在测量沟深、沟底，敷设光缆并匆忙回填之后，填写了隐蔽 3-程验收记录，送交监理工程师签证时被拒绝，后续测试发现本施工段光缆对地绝缘检测不合格。【问题】1光缆进场检验存在哪些问题叙述正确的做法。2光缆对地绝缘不合格的预防措施有哪些 3监理工程师拒绝签证是否合理说明理由。4写出本工程光缆中继段测试内容。【答案】1光缆进场检验主要进行外观检查和光电性能检验。外观检查施工单位只查看了光缆出厂检验记录，正确做法还应检查光缆盘有无变形、护板有无损伤、各种随盘资料是否齐全，外观检查工作应请供应单位一起进行。开盘后应先检查
28、光缆外表有无损伤，做好记录并在盘上做好标识。光电性能检验时施工单位抽测了部分光电性能是不正确的，正确做法应是 100抽样，进行光缆长度复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射曲线观察和光缆内金属层间绝缘度检测。2预防光缆对地绝缘不合格措施为：施工中光缆敷设和回填土时应避免光缆外皮损伤；在安装接线盒时，必须按工艺要求封装严密，注意密封性能，防进水、防受潮。3监理工程师拒绝签证是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。本工程中隐蔽工程施工监理未到场而施工单位进行回填，施工单位在将工程量隐蔽前并未及时
29、提请监理单位派人到现场进行验证，因此施工单位的做法不符合隐蔽工程验收程序的要求。4光缆中继段测试内容包括：(1)中继段线路衰减系数和传输长度的测试；(2)光纤通道总衰减测试；(3)光纤后向散射曲线测试；(4)偏振模色散 PMD测试；(5)光缆对地绝缘测试。四、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的
30、承包方式，工程预付款为合同金额的 5，工程开工日期为 4 月 1 日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了 15 米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了 2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常
31、遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位
32、不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4 月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量
33、。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10 天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知 14 天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。五、（通信工程建设市场管理）某电信运营商对一交换设备安装工
34、程进行招标，工程造价为 3500 万元。通过招投标工作，选定了一家具有二级通信工程施工总承包资质的施工单位 A 进行工程总承包。工程开工后，A 施工单位按规定向所在省质量监督站办理了质量监督申报手续。工程进行中，由于 A 施工单位施工人员和机具紧张，将工程中的总配线架的搬迁工作分包给了一家具有通信用户管线建设企业资质的施工单位 B。质量监督机构在进行现场检查时，要求工程参建单位出示企业资质和个人资格证书，施工单位予以了配合，但本工程的监理单位拒绝了质量监督站的要求。省质量监督站对监理单位进行了处罚，监理单位对此处罚不服。问题：(1)运营商的招标工作是否符合要求？为什么？(2)A 施工单位分包的
35、做法是否符合规定？请简要说明理由。(3)省质量监督站的处罚有无依据？并简要说明。(4)分别说明施工单位和监理单位应出示的个人资格证书。【答案】(1)该运营商的这种做法不符合规定。根据原建设部通信施工总承包企业资质等级标准规定,通信工程施工总承包企业资质分为一级、二级和三级。一级企业可承担各类通信信息网络工程的施工,二级企业可承担工程造价3000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工,三级企业可承担工程造价1000 万元及以下的各类通信信息网络工程的施工。本工程的造价为 3500 万元,因此,将此工程项目委托给具有二级通信工程总承包资质的单位施工不符合规定。(2)A 施工单位分包的做法不符合要
36、求。因为总配线架的搬迁工作是设备安装工程,属于通信信息网络系统集成工程的范畴。通信信息网络系统集成的建设单位应选择具有通信信息网络系统集成资质证书的企业承建通信信息网络系统工程。该施工企业只具备通信用户管线资质,而不具备设备安装的资质。(3)省质量监督站的处罚是依据原信息产业部通信工程质量监督管理规定作出的,有法定依据。通信工程质量监督管理规定明确规定,通信质量监督机构有权对工程各参建单位和人员的资质和资格进行监督。(4)本工程中,施工单位应出示项目负责人的中华人民共和国建造师注册证书（通信与广电专业）和通信工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书,工程专职安全生产管理人员的通信工程施工企业管
37、理人员安全生产考核合格证书；监理单位应出示总监理工程师的通信建设监理工程师资格证书。六、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括 39 个基站的安装及调测工作，工期为 60 天，工程保修期为 1 年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了 5 个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后
38、一个基站 2 个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收 1 个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后 1 年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容2建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作3建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题 4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题 5施工单
39、位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】1竣工文件部分应包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设计变更单及洽商记录、隐蔽工程随工验收签证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。2(1)建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，若经报请上级主管部门批准后，符合部分验收的规定，因此是合理的。(2)项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，项目部应按要求
40、及时整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。3(1)建设单位组织竣工验收的时间不合适。理由：初步验收合格后，按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转(一般为 3 个月)，试运转结束后的半个月内可组织竣工验收，而本工程验收完最后一个基站 2 个月时就组织竣工验收是不合适的。(2)建设单位组织的竣工验收存在的问题有：竣工验收的时间不合适；参加竣工验收的单位还缺少主管部门、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在备案时间错误、受理备案单位错误的问题，建设单位应在工程竣工验收合格后 15 日内到工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信
41、工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。理由：部分电池不能充电虽然已过保修期，且不属于施工单位的责任，但是施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题，应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因，进行处理。本工程中的供应单位提供的电池有质量问题，应由电池提供方承担修复费用，施工单位协助修复。七、某施工单位通过招投标以定额价格 3.2 折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分
42、电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事
43、故的处理结果也未上报。问题：1此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？2施工单位缆线交叉的问题应如何防范？3施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？4监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？6设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？【答案】1电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位
44、已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了工程建设标准强制性条文的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、
45、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的
46、作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求
47、的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的 24h 内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。八、某架空线路工程为三类工程，施工地点位于山区，建设单位通过招投标选定了一乙级监理单位和一通信信息网络系统集成甲级资质的施工单位，施工合同规定工程按月进度付款。监理单位在工程开工后，按照监理合同的要求向建设单位报送了监理规划，并向建设单位送交了对总监理工程
48、师任命的文件。监理单位到达施工现场后，施工单位向总监理工程师递交了开工申请报告和施工组织设计。监理单位对此施工组织设计进行了审查，认为此文件的内容齐全、符合合同要求，同意施工单位按照此文件进行施工。监理单位按照施工组织设计的施工要求和施工计划，对施工单位开始进行监理。在施工过程中，施工单位在立杆和埋设拉线时通知了监理单位，监理单位因为无交通工具而未到现场。现场监理人员后来随施工单位对立好的电杆和埋好的拉线进行了现场检查，认为从地面上漏出的电杆和拉线部分来看施工满足规范要求，于是现场监理人员在隐蔽工程随工验收签证上签字，确认合格。施工单位每天向现场监理人员报送进度日报，现场监理人员每周汇总后上报
49、总监理工程师，总监理工程师根据周进度报表按月汇总后，向施工单位签发支付工程进度款的凭证。施工单位拿着总监理工程师签发的月进度凭证向建设单位收取工程进度款时，建设单位以资金紧张为由，暂不拨付进度款。到第二个月时，施工单位仍未得到工程进度款。此时，施工单位因资金紧张向总监理工程师递交了停工报告。监理单位经过在建设单位和施工单位之间进行调解后，工程最终停工。后经建设单位的筹款，施工单位拿到进度款以后，向监理单位报送复工报告，工程复工。施工单位计算停工期间的损失，并向监理单位提出了索赔要求，监理单位经过核实批复了施工单位的索赔申请。经施工单位的努力工作，顺利完成了全部工程量，并编写好了竣工资料，施工单
50、位向监理单位递交了交工报告。在监理单位对本工程的监理过程中，总监理工程师按时向建设单位报送了监理周报和月报。监理单位在收到交工报告后，对施工单位的工程质量和竣工资料进行了全面检査，认为没有问题后编写了检査报告，并报送建设单位，同时向建设单位提出验收申请。经建设单位、监理单位和施工单位的共同验收，工程顺利交工。监理单位协助建设单位对施工单位的工程结算进行了审计，并向建设单位递交了工程监理总结报告。问题(1)建设单位选定的监理单位的资质符合要求吗？乙级监理单位有资格监理甲级施工单位施工的工程吗？监理单位承揽业务的资质等级要求是如何规定的？(2)监理单位向建设单位送交监理规划和总监任命文件的时间正确